Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
подтверждает, чтосоответствуеттребованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
информация об ___________________________________________________(_______________________)
наименование организации
отсутствует в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (УСРДИС Администрации г. Уфы), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Паппе Константина Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ___________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор
(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставщик обязуется осуществить поставку моющих средств и хозяйственных товаров (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и со Спецификацией (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и Спецификации (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
Срок поставки Товара: с даты заключения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней. Доставка товара осуществляется силами и средствами поставщика, единовременно, в рабочие дни, с 09.00 до 16.00 ч. уфимского времени.
ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
. Цена Договора составляет ________ (________), в том числе НДС (20%) – _______ (_______________). В случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.
. Цена Договора указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора.
. Финансирование осуществляется из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2025г. (КБК 731.0104.15Я▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244).
. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 Договора.
. Оплата производится в форме безналичного расчета, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара (далее – Акт).
. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется:
Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар того наименования, количества и иных технических характеристик поставляемого Товара, которые указаны в спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором, – счет, счет-фактуру или УПД, Товарную накладную, Акт приемки-передачи Товара, технический паспорт, свидетельство о государственной регистрации.
Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 4 Договора.
Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Поставщик вправе:
Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты поставленного Товара согласно разделу 2 Договора.
Заказчик обязуется:
Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.
Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.
Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Договора своими силами в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.
На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и Договором.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.
ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ЭКСПЕРТИЗА
Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Договоре адресу в количестве и сроки, предусмотренные Договором.
Не позднее чем за один рабочий день до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
Поставщик осуществляет доставку, разгрузку Товара Заказчику своими силами. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.
Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение одного дня возвращает их Поставщику для устранения замечаний.
Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в течение 30 дней с момента поставки Поставщиком Товара и оформляется актом приема-передачи товара, товарной накладной которые подписываются Заказчиком на основании Решения приемочной комиссии, либо Поставщику в те же сроки направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться заказчиком своими силами.
Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае положительного заключения по проведенной экспертизе Сторонами подписывается акт приема-передачи товара, товарная накладная.
В случае если по результатам экспертизы установлены несоответствия результатов по качеству и/или количеству требованиям, установленным Договором, не препятствующие приемке Товара, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных несоответствий, в том числе с указанием срока их устранения. При этом Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.
В случае возникновения претензий со стороны Заказчика, из-за которых Товар не может быть принят, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их устранения.
В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки Товара, Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки. Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности, установленной Договором за нарушение требований Договора.
После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки Товара, Заказчик осуществляет приемку Товара и подписывает акт приема-передачи товара в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.4 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) в размере 1 000,00 рублей:
6.5 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором.
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 10% цены договора (этапа) и составляет _____________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
6.6 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств).
Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 1000,00 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
6.7 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
6.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
6.12 Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора в период его действия.
6.13 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.
7.
ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренного Договором.
В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное количество Товара не более чем на десять процентов по соглашению сторон изменяется с учетом Положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.
При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара, оказываемой услуги и иных условий Договора.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1).
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
При расторжении Договора по соглашению Сторон, Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически поставленного Товара в совместно определенном ими объеме, на основании Актов приемки-передачи Товара.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, военные действия, блокада, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 10 (десяти) дней со дня ее получения адресатом.
В случае неурегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в пп. 9.1 - 9.3 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
При исполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения или иных сведений, в срок не более 3 дней со дня такого изменения.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания срока действия Договора.
По всем иным вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством о Договорной системе, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
