Тендер - Поставка моющих средств и хозяйственных товаров №294280934

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора+тех._задание/Проект договора.docx

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____

г. Воронеж «__» _______ 2025 г.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 37 МЧС России» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Подорова Константина Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить моющие средства и хозяйственные товары (далее Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик принять и оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.Поставщик обязуется доставить и разгрузить Товар одной партией по адресу, указанному в пункте 3.1. настоящего Договора.

1.3. Наименование, ассортимент, цена и количество Товара, а также срок и место поставки указываются в документе о приемке (товарной накладной, универсально передаточном документе)

1.4. На момент передачи Заказчику, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет: __________ (_____) рублей ___ копейки, в том числе НДС __ рублей __ копейки/ НДС нет.

2.2. Расчет по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по факту поставки и приема Товара в полном объеме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке (товарной накладной, универсального передаточного документа). Источник финансирования – федеральный бюджет.

• Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, в том числе упаковку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, распаковку, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
• Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению на весь период его действия за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
• Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 11 настоящего Договора.
• Поставщик не вправе увеличить цену Товара в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.
• Товар, поставленный с изменением или отклонением от условий Договора, оплате не подлежит.
• Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме об изменении своего наименования, адреса и/или банковских реквизитов, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Поставщику за поставленный Товар по независящим от него причинам, связанным с финансированием из бюджета (приостановление, уменьшение или отсутствие бюджетного финансирования). В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения объема финансирования Стороны, в рамках действующего законодательства должны согласовать, если необходимо, соответствующие условия поставки Товара дополнительным соглашением к Договору.

2.10. В случае невозможности определения новых условий Договора, Стороны согласовывают порядок и осуществляют расторжение Договора.

2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставщик за свой счет обеспечивает доставку и разгрузку Товара Заказчику по адресу: г. Воронеж, ул. Бахметьева, дом 1а.

Товар должен быть поставлен Заказчику с момента заключения по 5 августа 2025 г. Время поставки Товара в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (время московское).

3.2. Поставщик не позднее, чем за 1 (один) день до поставки Товара, обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки по телефону или по электронной почте, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

3.3. Передача Товара от Поставщика Заказчику осуществляется на основании Товарной накладной, счета-фактуры (универсального передаточного документа). Результат приемки Товара заверяется подписью Заказчика и/или его уполномоченного представителя и печатью организации. При необходимости, полномочия представителя Заказчика удостоверяются доверенностью, выданной Заказчиком.

3.4. Товарная накладная должна содержать номер договора поставки, в рамках которого производится поставка (передача) Товара, и дату его заключения.

3.5. Товар принимается Заказчиком по количеству (изделий, упаковок и т.п.) в момент передачи (отгрузки) Товара Поставщиком.

3.6. Качество Товара должно соответствовать Техническим условиям, ГОСТам, регламентам и иным документам, характеризующим требования к соответствующему виду Товара при его производстве, а также требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.7. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством. Для подтверждения ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 2 (двух) дней с момента предъявления претензии Заказчиком. Ненадлежащее качество Товара подтверждается двухсторонним актом, в котором должны быть перечислены недостатки и установлены сроки их устранения.

3.8. Замена некачественного Товара должна быть произведена силами Поставщика и за его счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления представителями Сторон соответствующего акта. Возврат некачественного товара подтверждается соответствующей накладной.

3.9. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты приемки, указанной в акте приема-передачи товара, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное).

3.10. Претензии по качеству поставленного Товара с гарантийным сроком обслуживания могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, Заказчик подписывает товарные накладные, акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

3.12. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры (универсального передаточного документа).

3.13. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также своевременной замены некачественного Товара в установленные Заказчиком сроки.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика, требовать у него оплаты неустойки (пеней, штрафов), в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Отказаться от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Договора и потребовать полного возмещения причиненных убытков, в том числе, при отступлении от условий настоящего Договора.

4.1.5. Приостановить оплату поставленного Товара, в случаях, указанных в настоящем Договоре, а, также, при предъявлении в Арбитражный суд города Воронежа искового заявления о расторжении Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательств на период с даты подачи искового заявления до даты вступления решения Арбитражного суда города Воронежа в законную силу.

• Заказчик обязан:
• Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения поставки Товара в течение срока действия Договора.
• Производить оплату за фактически поставленный Товар надлежащего качества, в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором.
• Обеспечить доступ Поставщику на объект Заказчика с целью исполнения условий настоящего Договора. Допуск на объект Заказчика осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации.
• Предоставить информацию Поставщику в объеме, необходимом ему для надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
• Поставщик вправе:
• Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.
• В соответствии с условиями настоящего Договора, требовать оплату за поставленный Товар.
• Поставщик обязан:

Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и в состоянии, определенном техническими требованиями и иными документами для данного вида Товара. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами и за свой счет. Передать Заказчику оригиналы Товарной накладной и счета-фактуры (универсального передаточного документа) в момент отгрузки (передачи) Товара. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик. По требованию Заказчика заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора в течении всего гарантийного срока, либо вернуть по требованию Заказчика все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения такого требования.

• • Обеспечить соответствие поставленного Товара и выполняемых при его поставке работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
  • Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
  • Отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА, Гарантии

Качество и комплектность товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ. Срок гарантии на Товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

5.3. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в установленные настоящим Договором сроки, заменить некачественный, дефектный Товар на новый. Такой Товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по Договору и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. В случае, если гарантийным обязательством (сертификатом) на конкретный Товар производителем установлен определенный гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого Товара осуществляется Поставщиком в пределах срока, установленного производителем.

5.5. В период гарантийного срока по требованию Заказчика Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, замену брака, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Расходы по возврату Товара, замене и доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора, так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан уплатить Поставщику штраф. Размер штрафа устанавливается Договором в сумме 1000,00 руб., так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.7. Уплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по выполнению условий Договора.

• Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
• Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, Стороны не вправе выставить претензии по оплате штрафных санкций за такое нарушение условий Договора.

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, определенном в разделе 9 настоящего Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Договора, будут длиться более трех календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами.

Отсутствие уведомления, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию путем направления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в следующем порядке:

Требование должно быть направлено в письменном виде. По полученному требованию Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, установленный настоящим Договором. Оставление требования без ответа в установленный срок означает его признание.

Если требования подлежат денежной оценке, указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к требованию об уплате неустоек (штрафов, пеней) должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному его рассмотрению, объективному урегулированию спора.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном Воронежской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. В случае прекращения Договора, стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение пяти банковских дней с момента вступления в силу соответствующего решения в порядке. предусмотренном Договором или действующим законодательством. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за проведение сторонами взаиморасчетов и погашение задолженностей.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случаях:

• • Существенного нарушения Поставщиком условий Договора;
  • Установления факта ликвидации Поставщика или наличия решения Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;
  • Приостановления деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством Российской Федерации.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые договоренности между Сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства в объеме, допустимом действующим законодательством, не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в виде дополнительного соглашения.

10.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

Стороны признают все документы, персональные данные и иную информацию, полученную в ходе выполнения Договора конфиденциальными. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений, а также любой информации, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего Договора. Положения настоящего пункта сохраняют свою юридическую силу и по истечении срока действия настоящего Договора.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих платежных реквизитов, изменениях в учредительных документах, изменениях своего юридического адреса и фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления соответствующего события.

10.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.6. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.7. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.10. Все приложения, дополнения и переписка к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью в случае их надлежащего оформления и подписания уполномоченными на это лицами. Приложениями к настоящему Договору являются:

Приложение № 1 – Спецификация Товара.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору № ________

от «__» ________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора+тех._задание/Тех задание моющие средства.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание для поставки моющих средств

и хозяйственных товаров

Наименование и количество поставляемого товара - Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:

Товар должен быть новым не бывшим в эксплуатации, готовым к эксплуатации, не восстановленным после ремонта, не быть выставочным образцом, не обремененный правами третьих лиц, качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и иной нормативно-технической документации на данный вид продукции и иметь паспорт и сертификат соответствия завода-изготовителя, Соответствие товара требованиям государственных стандартов, установленных к данному виду продукции. При поставке товар удостоверяется сертификатом соответствия (паспортом качества).

2. Порядок сдачи и приемки товаров: Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, с подписанием товарной накладной.

3. Требования по объему гарантий качества товара: 100 % на весь объем поставленного Товара. Гарантийные обязательства распространяются на неисправности и отказы в работе Товара, связанные с эксплуатацией, при условии соблюдения правил эксплуатации Заказчиком.

В случае необходимости доставки Товара в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, и он же оплачивает все транспортные расходы.

Если срок ремонта неисправного Товара составляет более 7 (семи) дней, Поставщик предоставляет Заказчику на время выполнения своих гарантийных обязательств аналогичное оборудование. Транспортные и иные расходы по исполнению гарантийных обязательств производятся за счет Поставщика. Гарантийные обязательства продляются на период, в течение которого товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

4. Требования по сроку гарантии качества товара: Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Поставщик обязуется нести все расходы по замене дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, который составляет не менее (двадцати четырех) календарных месяцев со дня поставки товара, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Указанная замена должна быть осуществлена в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии Заказчика (с учетом времени на доставку продукции от Поставщика до Заказчика).

Заказчик имеет право на проведение экспертизы товара у официальных представительств фирм-производителей или компании, авторизованной производителем для оценки качества поставляемого товара. В случае выявления признаков не оригинальности Поставщик обязан оплатить стоимость проведенной экспертизы и произвести замену данного товара на товар надлежащего качества.