Тендер - Поставка моющих средств и хозяйственных товаров №285820839

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Олега Кошевого, 11
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.12.2024 по 11.12.2024Место предоставления документации:Документация о запросе котировок в электронной форме предоставляется по письменному запросу любому заинтересованному лицу в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчику, по адресу Свердловская область, г. Реж, ул. Олега Кошевого, 11, кабинет юрисконсульта. С обязательным указанием в запросе способа и адреса отправки документации о запросе котировок в электронной форме. Документация предоставляется с момента опубликования извещения о запросе котировок в электронной форме до момента окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Также полный комплект документации в электронной форме можно получить на http://utp.sberbank-ast.ru/ В случае письменного запроса о закупочной документации, в течение одного рабочего дня Заказчик отправляет данную документацию на указанный электронный адрес, бесплатно. Документация доступна с момента опубликования извещения о запросе котировок до момента окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Плата не установлена.Порядок предоставления документации:Документация о запросе котировок в электронной форме предоставляется по письменному запросу любому заинтересованному лицу в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчику, по адресу Свердловская область, г. Реж, ул. Олега Кошевого, 11, кабинет юрисконсульта. С обязательным указанием в запросе способа и адреса отправки документации о запросе котировок в электронной форме. Документация предоставляется с момента опубликования извещения о запросе котировок в электронной форме до момента окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Также полный комплект документации в электронной форме можно получить на http://utp.sberbank-ast.ru/ В случае письменного запроса о закупочной документации, в течение одного рабочего дня Заказчик отправляет данную документацию на указанный электронный адрес, бесплатно. Документация доступна с момента опубликования извещения о запросе котировок до момента окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Плата не установлена.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦД_моющие_средства_и_хозяйственные_товары - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ______/____-____к

на поставку ____________________

город Реж «____» _______ 20___г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № ______________ от «____» _____________ 20____г. заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в срок, указанный в разделе 4 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставка партии Товара осуществляется по заявкам Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписанным заведующим складом (либо лицом, его замещающим).
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Место поставки Товара: Свердловская область, город Реж, ул. Олега Кошевого, 11.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Общая сумма договора составляет ___________________________________ и включает все расходы Поставщика по его выполнению, в том числе, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ.
Источник финансирования: субсидии бюджета Свердловской области.
2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.
2.3. Оплата Товара осуществляется следующим способом:
Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Аванс не предусмотрен. Оплата Товара осуществляется следующим способом: Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры, а также при наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Днем оплаты договора Стороны считают день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).
3.1.3. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия настоящего Договора в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), Положением о закупке и настоящим Договором.
3.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1).
3.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.
3.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
3.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.
3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
3.2.6. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры, а также при наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.
3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.
3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар надлежащего качества в объеме, порядке и сроки, установленные договором, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 договора.
3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 настоящего Договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
По требованию Заказчика за свой счет, в течение 10 (десяти) дней, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 настоящего Договора.
3.4.4. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.
3.4.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.6. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 10 (десять) дней с момента получения запроса Заказчика.
3.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Доставка Товара на склад Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, город Реж, ул. Олега Кошевого, 11. «Товар» поставляется Поставщиком одной партией в полном объеме в феврале 2025 г. Досрочная поставка возможна только после письменного согласования с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика. Поставщик также организует проведение погрузочно-разгрузочных работ. Моментом поставки Товара является доставка Товара на склад Заказчика.
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры.
4.3. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания Сторонами товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры.
4.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).
4.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.
5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры, а также документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.
В случае, если отчетным месяцем является декабрь, вышеуказанные документы Поставщик предоставляет не позднее 25 декабря текущего года.
5.3. В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.
5.4. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из не менее чем трех человек.
В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком создана приемочная комиссия, Заказчик обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.
5.5. Заказчик вправе при приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) (по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).
5.5.1. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет должностное лицо Заказчика (Получателя), наделенное соответствующими полномочиями.
5.5.2. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).
5.5.3. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг фиксирует, в том числе:
- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);
- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);
- процесс вскрытия упаковки (при наличии) и проведения внешнего осмотра поставленного товара;
- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;
- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;
- процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации;
- процесс проверки оказанных услуг на соответствие объему и качеству, предусмотренных договором;
- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (при наличии технической и регистрационной документации на товар) в соответствии с условиями договора;
- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (при наличии технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар);
- серийный номер поставленного товара (при наличии).
Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).
5.5.4. Полученные в ходе приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).
Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
5.5.5. При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных). Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в документ о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг). Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).
5.5.6. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору.
5.6. Заказчик отказывает в приемке Товара по договору в случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (наименования, ассортимента, количества, качества, страны происхождения Товара, остаточного срока годности Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, при этом Заказчик направляет Поставщику в течение 5 дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в указанный Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика) срок.
5.7. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:
5.7.1. Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика), в присутствии представителя Поставщика (по согласованию с Поставщиком), осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар, в соответствии с разделами 12, 13 настоящего Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.
5.7.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного сопроводительных документах (товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа), счете, счете-фактуре), в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) или заявке (Приложение № 2 к настоящему Договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, качества, страны происхождения Товара, остаточного срока годности Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), с фактическим наименованием, ассортиментом поставленного Товара, качеством, страной происхождения Товара, остаточным сроком годности Товара, содержащимся в сопроводительных документах.
5.7.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика на адрес электронной почты, предусмотренный Разделом 7 настоящего Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.
5.7.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
5.7.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.7.4 договора, заменить Товаром надлежащего качества.
5.7.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:
- признания Товара недоброкачественным/ненадлежащего качества;
- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.
Порядок оформления замены недоброкачественного/ненадлежащего качества Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.
5.7.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, при условии, что соответствие качества такого товара не могло быть обнаружено Заказчиком в результате приемки в установленном настоящим договором порядке, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 4, 15 договора путем составления соответствующего Акта. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара или сообщить Заказчику о составлении такого Акта без его участия не позднее 2 (двух) (дней) с момента уведомления. В случае неполучения Заказчиком уведомления в указанный срок - приемка Товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика без участия Поставщика. Заказчик обязан уведомить Поставщика о результатах приемки в течение 2 (двух) дней после окончания приемки Товара.
В течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
5.7.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
5.8. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.
5.9. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.
5.10. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки на основании счета (счета-фактуры) Заказчиком несет Поставщик.
5.12. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. 1 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.8. 2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.9. 3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Типовым положением, Положением о закупке, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в установленном договором порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.10. 4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.11. 5 Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 15 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), Положением о закупке и настоящим договором.
9.2. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:
9.2.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема.
При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.
9.2.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
9.2.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.
9.2.4. Цену договора, цену единицы товара (работы, услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).
9.2.5. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.
9.2.6. Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.
9.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
9.4. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
9.5. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.
9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.
9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.9. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с «____» ______________ 20___г. и действует до «___» ____________ 20__ г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ
11.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
11.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
11.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
11.4. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.
11.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок, вкладыш.
11.6. Остаточный срок годности Товара на момент поставки не должен превышать срок годности Товара, указанный на маркировке (этикетке, листе вкладыше).
11.7. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:
11.7.1. При поставке Товара Поставщик обязан на партию Товара предоставить Заказчику надлежащим образом, оформленный пакет товаросопроводительной документации, включая:
- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации);
- свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);
- документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы (в случае, если товар подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе);
- гигиеническое или санитарно–эпидемиологическое заключение (протокол лабораторных исследований) (в случае, если товар подлежит обязательной гигиенической сертификации);
- иные документы, подтверждающие надлежащее качество Товара;
- счет;
- счет-фактуру;
- товарную накладную.
11.8. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара счет, счет-фактуру, товарные накладные по форме № ТОРГ-12 (или универсальный передаточный документ).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
12.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в договоре.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в договоре.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.
12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.
12.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.
13.4. Все сообщения, замечания, уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в виде писем, телеграмм либо с использованием иных средств связи и доставки, а в случаях направления телекса, факса, с использованием электронной почты или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
13.5. Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.6. Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от нее, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.
13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.8. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
13.9. К договору прилагаются:
- Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.;
- Приложение № 2. Заявка – на ___ л.;
- Приложение № 3. Акт сдачи – приемки товара - на __ л.

АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района». Юридический и фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Реж, ул. Олега Кошевого, д. 11. Адрес эл. почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9025. ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ОКОПФ 72. ОКФС 13. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Банковские реквизиты: р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Уральское ГУ Банка РФ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург. Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУСО СО «СРЦН Режевского района»), л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00.
ПОСТАВЩИК:
_
Директор ГАУСО СО «СРЦН Режевского района» ________________________________
________________ А.С. Комина _______________ /___________________/
М.П. М.П.
Приложение № 1 к договору
от «___» _________ 20___г. № _____/____-____к
на поставку _______________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ 6 - Посмотреть таблицу с данными
Общая сумма Договора составляет ________________(____________________________) рублей ______ копеек. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к договору
от «___» __________ 20___г.
№ ______/____-____к
на поставку _______________________
ЗАЯВКА
В соответствии с договором от «___» ________ 20___г. № ______/____-____к на поставку ________________ ГАУСО СО «СРЦН Режевского района» просит _________________________
(наименование Поставщика)
отгрузить следующие Товары, в место поставки: Свердловская область, город Реж, ул. О. Кошевого, 11: - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3 к договору
от «___» __________ 20___г.
№ ______/____-____к
на поставку _______________________
АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА
город Реж «___» _________ 20___ г.
ГАУСО СО «СРЦН Режевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коминой Анастасии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________,
(наименование Поставщика)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства о государственной регистрации)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором от «___» __________ 20___г. № ______/____-____к на поставку _______________________ (далее по тексту - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается/не подтверждается следующими документами: ______________.

3. Вышеуказанные поставки согласно договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «____» _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены __________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Общая сумма, поставленного по Договору Товара составляет _____________(_______________ ____________________________) рублей _____ копеек

6. В соответствии с Договором сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________.

Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________(___________) руб.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Данный пункт исключается из проекта договора в случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства РФ № 1352).

^ Указывается в проекте договора в случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства РФ № 1352.

^ Указывается в проекте договора в случае проведения электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД.

^ Указывается в проекте договора в случае, если в нем содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

^ Указывается в проекте договора в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

^ Спецификация заполняется в соответствии с предложением (заявкой) Поставщика

Документация_на_поставку_моющие_средства_и_хозяйственные_товары государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная больница»

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора № _____

от «____» ___________2024г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проводимой в порядке, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»

Предмет закупки

«Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд ГАУСО СО «СРЦН Режевского района»

Способ закупки:

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Реж

2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку моющих средств и хозяйственных товаров

для нужд ГАУСО СО «СРЦН Режевского района»

- Посмотреть таблицу с данными

При наличии в наименовании товара указания на товарный знак, всегда следует читать как «или эквивалент»

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!

1. значения показателей не должны допускать двусмысленных толкований, не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей)указывать: «должно быть», «+», «-», «;»и т.п.;

2. допускается указание слов «не менее»при указании остаточного срока годности товара;при этом данный показатель должен быть таким же или улучшенным от указанного Заказчиком;

3. допускается указание диапазонного значения фасовки при описании Товара, если единицей измерения Товара является килограмм.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Бланк участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ______________, размещенное на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru/)мы, нижеподписавшиеся:

(анкета для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(анкета для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаем поставить моющие средства и хозяйственные товары в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о запросе котировок и согласны исполнить договор на условиях, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок.

Сведения о наименовании и стоимости Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма договора, предлагаемая нами, составляет ____________________________ рублей.

(цифрами и словами)

Заявленная нами сумма договора включает все расходы Поставщика по его выполнению, в том числе, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, а также все возникшие расходы, связанные с исполнением договора.

Мы согласны, что расчеты за поставленные Товары будут производиться следующим образом: путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Декларация о соответствии участника закупки единым требованиям

Подтверждаем, что ____________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника закупки)

1)соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проводится ликвидация участника закупки –юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки –юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствует у участника закупки задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5)отсутствует у участника закупки –физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки –юридическое лицо, в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

8)отсутствует в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

9)отсутствует в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

10)участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ.

В случае принятия наших предложений, мы берем обязательство подписать договор с государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, проекте договора и по предложенной нами цене, не ранее чем через 10 (десять)дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района», мы обязуемся подписать данный договор на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, проекте договора и по предложенной нами цене.

Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

Настоящая заявка действует до момента заключения договора.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________ ________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Действующий (ая)на основании ___________от ________ №____________________

Приложения: