Тендер - Поставка моющих средств и товаров личной гигиены в 1-ом полугодии 2025 года №293904317

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Липецкая облМесто поставки (адрес):Информация содержится в извещении (прикрепленный файл)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.03.2025 по 18.03.2025Место предоставления документации:Информация содержится в извещении (прикрепленный файл)Порядок предоставления документации:Информация содержится в извещении (прикрепленный файл)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договораxx

Проект договора

Договор № 03-МОЮЩИЕ-ЗК-ВБ-25

на поставку моющих средств и товаров личной гигиены в 1-ом полугодии 2025 года

г.Елец «___»___________2025г.

Областное бюджетное учреждение «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Масалковой Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ______________с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по осуществлению закупок №________________ от ____________г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд _____________________, заключили настоящий договор (далее - «договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить моющие средства и товары личной гигиены в 1-ом полугодии 2025 года, надлежащего качества в обусловленный срок в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1), Техническим заданием (Приложением 2) к настоящему договору (далее по тексту - товар) в обусловленный договором срок, а Заказчик - принять и оплатить товар по условиям настоящего договора в количестве и по ценам, указанным в Спецификации.

1.2. Наименование, количество, комплектация, функциональные, технические и качественные характеристики, а также другие требования к товару определяются прилагаемым к договору Спецификацией (Приложением № 1), Техническим заданием (Приложением 2).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора согласно Спецификации (Приложение № 1) составляет ___________ рублей ______ копеек, (в том числе НДС____% - __________ (________) рублей_________ копеек). (НДС не облагается на основании _____________ Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена договора является твердой и изменению в ходе его исполнения не подлежит, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг _________________. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.3. В цену Товара Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.4. Оплата Поставщику за поставленные товары осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), на основании счета и (или) счета-фактуры (при наличии), при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору и при отсутствии претензий со стороны Заказчика.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 3-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7. Оплата по договору осуществляется за счет средств от _____________________________________.

2.8. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом, с момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в реквизитах договора.

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки (передачи) товара: с момента заключения договора до 17 января 2025 г., одной партией.

3.2. Место поставки (передачи) товара:

1) Областное бюджетное учреждение «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Елецкая, 4, склад Заказчика;

2) Филиал «Александровский» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, п. Капани, 2а, склад Заказчика.

3.3. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Способ доставки товара определяется Поставщиком самостоятельно, при этом условия транспортировки, хранения, отгрузки и упаковка товара должны исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, а также обеспечивать сохранность потребительских свойств и качества товара. Поставщик несёт ответственность в полном объёме за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки и (или) ненадлежащей транспортировки товара.

3.5. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными после приемки товара Заказчиком в полном объеме с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ) без замечаний.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к отгрузке и об ориентировочной дате и времени поставки (передачи) товара Заказчику, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты отправки товара Заказчику.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику следующую документацию (на русском языке):

– счет;

– счет-фактуру (при наличии НДС);

– документ о приемке товара в двух экземплярах;

- документ, подтверждающий качество товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат качества изготовителя, и иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством);

- и другие документы на товар (при наличии).

Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством унифицированными формами первичной учетной документации по учету торговых операций, требованиями налогового законодательства.

4.3. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, Инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990 года, а в части сроков приемки в соответствии с настоящим разделом договора.

4.4. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг _____________. Срок проведения экспертизы включается в срок приемки товара.

4.5. Приемка поставленного товара осуществляется по месту поставки в течение 5-ти рабочих дней.

4.6. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента приемки товара подписать документ о приемке товара либо в те же сроки направить в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.7. Заказчик имеет право приостановить приемку или отказать в приемке товара полностью или частично в случае, если его упаковка не соответствует стандартам, по внешним признакам характеризует возможное повреждение, дефект товара, в случае несоответствия информации, указанной на товарном ярлыке информации в представленных сопроводительных документах, при выявлении недостачи товара.

4.8. При обнаружении повреждения, дефекта, несоответствия и (или) недостачи товара Заказчик составляет акт о выявленных недостатках (далее – акт), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписывать акт, Заказчик в одностороннем порядке подписывает акт с соответствующей пометкой, и письменно уведомляет Поставщика о приостановке приемки или об отказе приемки товара. В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия товара, товар считается не поставленным, и Поставщик обязуется вывезти несоответствующий условиям настоящего Договора товар своими силами.

4.9. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленный товар в течение 7 (семи) дней с момента их обнаружения на основании акта о выявленных недостатках. В случае нарушения Поставщиком согласованных с Заказчиком сроков замены товаров, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. договора.

4.10. Датой фактической поставки товара считается дата приемки Заказчиком товара, указанная в документе о приемке товара.

4.11. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения товара Заказчиком от Поставщика, что удостоверяется подписанием документов о приемке товара.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара и подтверждаться документально. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Все транспортные расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

5.3. Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающим возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) должна быть чистой, целой, сухой, не деформированной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, количество в упаковке).

5.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), серийно выпускаемой моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не подвергавшимся ранее ремонту, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, не имеет недостатков качества материалов и сборки. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Некачественный товар считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением, транспортными расходами и возвратом данного товара, после поставки нового товара.

5.8. Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее сроков гарантии качества товара, предоставляемой производителем. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).

5.9. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без дополнительных затрат со стороны Заказчика и включает в себя вывоз, доставку и/или замену товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.

5.10. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 7 месяцев.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Исполнять принятые по договору обязательства надлежащим образом с соблюдением требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Осуществить поставку (передачу) товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора.

6.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникших при исполнении договора, последствием которых может быть невозможность поставки товара и (или) невозможность его поставки в срок.

6.1.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 4.2. договора, подтверждающие исполнение обязательств Поставщика по поставке товара в соответствии с условиями договора.

6.1.5. Информировать Заказчика об изменении своего наименования, местонахождения, почтового адреса и номера телефона в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений, уточнений и дополнительных сведений по вопросам поставки товара в рамках договора.

6.2.3. Требовать от Заказчика осуществления приёма-передачи поставленного товара в соответствии с условиями договора.

6.2.4. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.4. договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара, поставленного в соответствии с договором.

6.3.2. Своевременно произвести оплату за поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.4. договора.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать от Поставщика исполнения принятых по договору обязательств надлежащим образом с соблюдением требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с условиями договора.

6.4.2. Требовать от Поставщика осуществления поставки (передачи) товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора.

6.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки (передачи) товара по договору.

6.4.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения принятых обязательств по договору.

6.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2. договора, подтверждающих исполнение обязательств по поставке товара в соответствии с условиями договора.

6.4.6. Предъявить требования, связанные с выявленными дефектами и (или) недостатками поставленного товара.

6.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, осуществляет замену товара ненадлежащего качества, восполняет недопоставку товара.

8.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять 1/300 ключевой ставки ЦБ России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчёта должен быть указан в Договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине Поставщика или третьих лиц.

8.3. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежащим образом исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки должен составлять 1/300 ключевой ставки ЦБ России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. В случае нарушения Поставщиком любого из условий настоящего Договора Заказчик имеет право прекратить финансирование и потребовать расторжения Договора в судебном порядке, либо по соглашению сторон.

8.6. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении необходимо указать факты и (или) предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: объявленная или фактическая война, гражданские беспорядки, мятежи, эпидемии, блокада, эмбарго, природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, оползни, снежные заносы и т.п.), пожары, аварии, а также издание нормативных актов запрещающего или ограничивающего характера. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: преступления, т.е. противоправные деяния, предусмотренные уголовным законом, такие как кража, грабеж, разбой, террористический акт и т.п., в связи с отсутствием неотвратимого характера данных чрезвычайных событий.

10.3. Свидетельство, выданное компетентным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней с момента наступления данных обстоятельств, известить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по договору и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

11.2. Стороны предусматривают досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и разногласий. Претензии направляются в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований для направления такой претензии. Срок рассмотрения претензий составляет не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

11.3. Все споры, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, стороны решают путём переговоров. Досудебный порядок урегулирования спорных вопросов обязателен. Срок рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) дней со дня получения. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора:

12.1.1. сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

12.1.2. цену договора:

- путем ее снижения без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- в случае изменения размера ставки налога на добавленную стоимость.

12.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

12.5. В случае, если при исполнении договора возникли обстоятельства непреодолимой силы, по соглашению Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается изменение срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

12.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

12.8. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

12.9. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора:

12.9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

12.9.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

12.9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

12.9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

12.9.7. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения закупки.

12.9.8. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

12.9.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

12.9.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12.9.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.9.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.9.14. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует по «31» марта 2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Действие договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

14.3. Договор, приложения к нему и иные документы, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, подписанный обеими Сторонами (их законными представителями) и скрепленный печатями, имеет юридическую силу до момента передачи оригиналов каждой из Сторон.

14.4. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.7. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым электронных писем), подписанными сторонами/стороной настоящего договора неквалифицированными и/или квалифицированными электронными подписями, пересылаемыми по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, и посредством ее, а также через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.)Стороны обязуются сообщить друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, в отсутствии такого уведомления исполнение, произведенное другой Стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) или с адресов и на адрес электронной почты, указанным в настоящем договоре, и подписанные неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Также Стороны договорились, что при принятии одной стороной договора приглашения, направленного другой стороной в системе ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) для обмена документами либо получения уведомления о готовности использования системы ЭДО означает согласие сторон на обмен (отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами, в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (Диадок, Сбис и пр.), дополнительного подписания сторонами соглашения о переходе на электронный документооборот не требуется.

14.8. Неотъемлемой частью договора является:

- Приложение №1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___________

от «___» ________ 2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ___ на сумму ______________, в том числе НДС_____/ НДС не облагается.

Заказчик: Поставщик:

__________/________________/ __________/________________/

М.П. М.П

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный

для граждан, имеющих психические расстройства»

_________________ / Т.Б. Масалкова

«14» марта 2025г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03-МОЮЩИЕ-ЗК-ВБ-25

о проведении закупки способом

запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению на проведение запроса котировок:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма 1. Сведения об участнике закупки

Приложение № 3. Декларация соответствия требованиям

Приложение № 4. Заявка на участие в запросе котировок

Приложение № 5 Форма 2. Сведения о товаре

Приложение № 6. Запрос на разъяснение положений извещения

Приложение № 7. Форма уведомления об отзыве котировочной заявки

Приложение № 8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Приложение № 9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложение № 10. Проект договора. (прикреплено отдельным файлом)

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка моющих средств и товаров личной гигиены во 1-ом полугодии 2025 года. Количество, характеристики товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику и периодичность поставок: - Посмотреть таблицу с данными

Если в спецификации имеются указания на товарные знаки, то все перечисленные указания рассматриваются участниками размещения заказа как указания, которые сопровождаются словами «или эквивалент».

Место поставки: - ОБУ «ЕДИ, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»: Липецкая обл., г. Елец, ул. Елецкая, д. 4;

- филиал «Александровский»: Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, п. Капани, д. 2а склад Заказчика.

Срок поставки: в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора. Одной партией с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара и подтверждаться документально. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара и подтверждаться документально. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Все транспортные расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающим возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) должна быть чистой, целой, сухой, не деформированной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, количество в упаковке).

Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), серийно выпускаемой моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не подвергавшимся ранее ремонту, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, не имеет недостатков качества материалов и сборки. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Некачественный товар считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением, транспортными расходами и возвратом данного товара, после поставки нового товара.

Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее сроков гарантии качества товара, предоставляемой производителем. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).

Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без дополнительных затрат со стороны Заказчика и включает в себя вывоз, доставку и/или замену товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 7 месяцев.

Приложение № 2

к настоящему извещению

(Рекомендуемая форма)

Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к настоящему извещению.

(Рекомендуемая форма)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Подтверждаем, что удовлетворяем требованиям к участникам запроса котировок, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________ (наименование участника запроса котировок) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________ (наименование участника запроса котировок) банкротом, деятельность _______________________ (наименование участника запроса котировок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды не превышает _____% ________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ____________________(наименование участника запроса котировок) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право Организатора закупки запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Настоящим выражаем свое согласие исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса котировок наша котировочная заявка будет отклонена.

Подпись участника запроса котировок (представителя)

_________________________(____________________________) «____»_______________2025 года

М.П.

Приложение № 4

к настоящему извещению

(Рекомендуемая форма)

Заявка на участие в запросе котировок

на право заключения договора поставки товаров

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок на право заключения договора поставки

Участник запроса котировок (далее – также заявитель) _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

в лице ___________________________________________________________________________________________,

действующего на основании________________________________________________________________________

Сведения об участнике запроса котировок – физическом лице:

Паспортные данные: серия _____________№ _________________________ выдан _______________________

_________________________________________ «___» ______ 20___ г.

кем: ______________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Проживает по адресу: индекс ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Подпись участника запроса котировок (представителя)

_________________________(____________________________) «____»_______________20 года

М.П.

Настоящей заявкой подтверждаю, что заявитель – ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

изучив извещение о проведении запроса котировок № ________ от "___"________ ___ г.,

готовы осуществить поставку товаров, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в следующем порядке, а именно:

Поставка стирально-моющих средств.

Цена товара, работ услуг составляет ___________ рублей (____________ рублей _____ копеек), в том числе НДС – 20/10% - _________ рублей (_____________ рублей _____ копеек).

Принимая решение об участии в запросе котировок, обязуюсь:

Выполнять правила и условия проведения запроса котировок, указанные в извещении запроса котировок, размещенной на сайте __________________

В случае признания победителем запроса котировок подписать и получить протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае признания победителем запроса котировок заключить с МАОУ СОШ № 20 договор в срок, указанный в извещении запроса котировок, размещенной на сайте _______________

(Заполняется по средствам торговой электронной площадки)

Приложение № 5 к настоящему извещению

(Рекомендуемая форма)

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ К ПОСТАВКЕ ТОВАРЕ

Изучив извещение о запросе котировок на право заключения договора на Поставку стирально-моющих средств, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки»

в лице ____________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями и на условиях, установленных Извещением о закупке, настоящим Предложением.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ К ПОСТАВКЕ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ) ТОВАРЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

настоящему извещению

Форма запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок

Организатору запроса котировок:

_______________________

от ______________________________________________

________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя) либо полное наименование заявителя - юридического лица, конт.тел.)

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения запроса котировок, размещенной в ЕИС на право заключения договора ___________,

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_

(почтовый или электронный адрес организации, физ.лица направившего запрос)

______________________ _____________ _______________________

(должность руководителя (подпись) (фамилия, имя. отчество)

юридического лица

Приложение № 7

к настоящему извещению

Форма уведомления об отзыве заявки на участие в запросе котировок

Организатору запроса котировок:

___________________

от ______________________________________________

________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя) либо полное наименование заявителя - юридического лица, конт.тел.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об отзыве своей котировочной заявки от __________________ № ________ на участие в запросе котировок на право заключения договора _____________

______________________ _____________ _______________________

(должность руководителя (подпись) (фамилия, имя. отчество)

юридического лица)

Приложение № 8

к настоящему извещению

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу (по месту регистрации) ______________________________

___________________________________________________________________________

паспорт ___________________ N ____________ дата выдачи ___________ название

выдавшего органа _________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), Идентификационный номер налогоплательщика в Федеральной налоговой службе России (ИНН) в целях осуществления действий, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» в том числе включение моих фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, СНИЛС, ИНН в общедоступные источники персональных данных, которыми являются адресные справочники участников информационных систем. Предоставляю ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 N 152-ФЗ "О персональных данных», или в случае прекращения деятельности ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных ОБУ «Елецкий дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» в праве не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия. Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась мои персональные данные.

Подпись субъекта

персональных данных _________________ _______________________________

подпись Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

(для индивидуальных предпринимателей)

Приложение 10

к извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка моющих средств и товаров личной гигиены в 1-ом полугодии 2025 года

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (запрос ценовой информации у потенциальных Исполнителей, поставщиков, подрядчиков)

- Посмотреть таблицу с данными