Тендер - Поставка моющих средств и средств сангигиены №267776192

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№2_-_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора_(1) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):456654, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Елецкая, 28, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.03.2024 по 13.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_на_поставку_моющих_средств_и_средств_сангиниены_на_1_квартал_2024_г. - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УЧАСТНИКАМИ, КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку моющих средств и средств сангигиены

Регистрационный номер 11В-ЭА/24

2024 г.

Условия проведения открытого аукциона в электронной форме

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее закон, и в соответствии с Положением утвержденным приказом министра социальных отношений Челябинской области от 26 декабря 2022 года № 657 о закупке товаров, работ, услуг для

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания

«Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств и средств сангигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Позиции, отмеченные *, необходимо поставить в соответствии с торговым наименованием для оптимального и рационального использования клиентами учреждения

Приложение № 3

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

НА ПОСТАВКУ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ САНГИГИЕНЫ

г. Копейск «___» ________ 2024 г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Чирковой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании п.21.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» по итогам проведенного аукциона в электронной форме, Протокол №­­­­­____ от «____» _____ 2024 г., заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предмет договора: поставка моющих средств и средств сангигиены. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) (далее – Товар).

1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________________________ (сумма прописью) в том числе НДС (___%) - ________ предусмотрен/не предусмотрен (далее – Цена Договора).

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является Российский рубль.

2.3. Источник финансирования договора: за счет средств, от приносящей доход деятельности.

2.4. Цена договора включает в себя расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места доставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6 договора.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.

3.2. Порядок оплаты по договору: оплата поставляемого товара производится заказчиком по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком отчетных документов счетов (счет-фактура), накладных (товарно-транспортная накладная).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

• В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в 2х-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком условий договора, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком принятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные настоящего договора.

4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания договора.

5.2. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область г.Копейск ул.Елецкая д.28

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством.

5.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не находился ранее в эксплуатации, не подвергался ранее ремонту (модернизации, восстановлению), принадлежать поставщику на правах собственности, не состоять в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным обременением.

5.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению, поставляться в упаковке, таре соответствующей характеру поставляемых изделий.

5.6. Поставить товар Заказчику собственным транспортом, либо с привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляются Поставщиком собственными силами, либо с привлечением третьих лиц, за свой счет.

5.7. Поставка товара по качеству, комплектности, наименованию, модели и характеристикам в соответствии со Спецификацией произвести монтаж, подключение, осуществить пуско-наладочные работы «Товара». Передача «Товара» осуществляется в сопровождении и присутствии сотрудника Поставщика который обязан передать одновременно с отгруженным товаром в адрес заказчика сопроводительную документацию счет, счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.8. Весь товар замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки выполнены на русском языке.

5.9. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту употребления, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Заказчиком поставленного Товара по количеству и ассортименту осуществляется не позднее 1 дня с момента получения от Поставщика уведомления о готовности поставки Товара Заказчику.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-транспортной накладной номенклатуры поставленного Товара по количеству и ассортименту на соответствие Спецификации (Приложение № 1);

- проверка полноты и сроков действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, которые передаются вместе с Товаром и в соответствии с условиями настоящего договора;

6.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

• По факту приемки уполномоченное лицо Заказчика на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф.И.О. уполномоченного лица и даты приемки Товара, подписывает в установленном порядке и заверяет печатью Заказчика.
• Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается момент передачи Поставщиком Товара, что подтверждается накладной (без претензий), оформленной надлежащим образом, то есть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение №1 к договору), действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

7.3. На поставляемый товар распространяется срок годности – минимальный срок годности поставляемой продукции на момент поставки Заказчику должен быть не менее 12 месяцев от срока годности, установленного изготовителем.

7.4. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.

7.5. Расходы по гарантийному ремонту, включая расходы, связанные с проведением ремонта, заменой комплектующих Товара и составных частей системы, транспортированию Товара к месту проведения гарантийного ремонта и отправка Заказчику осуществляются за счет «Поставщика» в случае выхода из строя Товара не по вине Заказчика.

8. Ответственность Сторон

• За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем договоре, а также некомплектный или не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
• Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику способом, позволяющим подтвердить получение претензии Поставщиком.
• Претензии рассматриваются и согласовываются сторонами в течение одного рабочего дня с момента получения претензии Поставщиком и оформляются в виде Протокола с указанием сроков устранения претензий Поставщиком.
• В случае полного или частичного невыполнения договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
• В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Заказчик должен требовать от Поставщика неустойку в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки.
• За невыполнение обязательств по договору или за поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик выплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % от общей стоимости Товара по настоящему договору.
• В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Поставщику пеню за невыполнение обязательств по оплате поставленного Товара, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.
• Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик представляет Заказчику на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сорок две тысячи сто девяносто шесть) рублей 30 копеек, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены договора.

9.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком до заключения договора в форме банковской гарантии либо путем внесения денежных средств на счет Заказчика:

Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ВР

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделении Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего договора.

9.4. Обеспечение исполнения настоящего договора будет возвращено Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение 5 (пяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

9.5. В случае если Поставщиком в ходе исполнения договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 6.4. настоящего договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

• При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3.О внесении изменений и дополнений к настоящему договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за один день до внесения таких изменений.

• При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в однодневный срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
• Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 9.4 настоящего договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к Договору

Приложение к настоящему договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

15.1. Приложение №1 к договору – Спецификация.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

__________________Т.М.Чиркова __________________

Приложение № 1

к договору №___________ от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку моющих средств и средств сангигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ (Сумма прописью), НДС (__%) -______ рублей (предусмотрен/не предусмотрен)

В течение 10 дней с момента подписания договора.

Заказчик Поставщик

______________ /Т.М.Чиркова/ _________________ /______________/