Тендер - Поставка моющих средств и бытовой химии №292198750

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.02.2025 по 05.03.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦК_моющ.средства_и_быт_хим_ - Посмотреть таблицу с данныминачальная_документвция_моющие - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

закупка среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка моющих средств и бытовой химии

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

г. Холмск, 2025 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) подготовлен и проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон) и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, электронный аукцион регулируется настоящей аукционной документацией.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации

об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств и бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели оценки качества товаров (работ, услуг): весь поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям настоящего технического задания. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

Гарантия на товары (результат работы или услуги): на поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим техническим заданием, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) и проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Затраты на обслуживание приобретаемых товаров (результат работ, услуг): нет

Поставка товара, сроки выполнения работ, оказания услуг: : Поставка Товара осуществляется партиями ,согласно заявке заказчика, в течение 5 дней с момента подачи, по 31 декабря 2025 г. Каждая партия Товара должна сопровождаться паспортом качества и сертификатами.

Условия оплаты товаров (работ, услуг): расчеты за поставленную продукцию производятся Заказчиком по факту поставки согласно выставленной счет-фактуры и накладной в течение 7 (семи) календарных дней.

Цена сформирована: В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Иные условия и требования, являющиеся обязательными для данного вида товаров (работ, услуг): - паспорт качества и безопасности, декларация о соответствии, сертификат соответствия на товар.

счета-фактуры, накладной, Акта приема-передачи товара, сертификатов качества на поставленную продукцию, документ о качестве должен содержать:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

Порядок приемки товара (работ, услуг): поставка товара производится Поставщиком по указанному адресу:

1)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСахалинская область г. Холмск ул. Портовая 11А. График работы с Понедельник- Четверг с 8-30 до 17-00, обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00. Пятница с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбез обеда.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, результатам и/или к процессу выполнения работ, оказания услуг: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

Приложение № 1.1 к документации

об аукционе в электронной форме

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АУКЦИОННУЮ ЗАЯВКУ»

ФОРМА I. Форма первой части заявки

Приложение к заявке на участие в открытом аукционе

в электронной форме (электронном аукционе)

Своей заявкой организация, сведения о которой содержатся во второй части заявки, выражает свое согласие на поставку средств индивидуальной защиты на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, аукционной документации, включая проект договора

- Посмотреть таблицу с данными

* Поле заполняется участником.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Участники закупки заполняют форму первой части заявки в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме) и инструкцией, которая приведена в п. 17 документации об аукционе в электронной форме.

ФОРМА II. Форма второй части заявки для заполнения участни*ками закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 документации

об аукционе в электронной форме

(ФАЙЛ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ И ОБОСНОВАНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ (МАКИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ПРИЛОЖЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ В СОСТАВЕ ИВЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ)

Приложение № 3 документации

об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР №

_______ ___________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________, действующего ________________, с одной стороны, и _____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего___ на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал», заключили настоящий договор по итогам проведенного аукциона в электронной форме (протокол от _____20__ г. № ________) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку моющих средств и бытовой химии в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется партиями, по заявке Заказчика, в течении 5 дней с момента ее подачи по 31 декабря 2025 г.

1.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая 11А

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет _________ (_________) _________ , НДС: предусмотрен/Не предусмотрен

2.2. Цена Договора включает в себя все необходимые затраты, в том числе на транспортные услуги, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж, страхование, уплату налогов, таможенные сборы и другие обязательные платежи, связанные со всеми условиями исполнения Договора.

2.3. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, по факту поставки товара, после подписания обеими сторонами товарной накладной (либо УПД) на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Договоре банковские реквизиты, несет Поставщик.

2.5. При нарушении Поставщиком условий Договора Заказчик производит оплату по товарной накладной (либо УПД), счету (счету-фактуре), за вычетом начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

3.Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору).

3.1.2. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также подъем, сборка на месте, указанном Заказчиком, осуществляются Поставщиком своими силами (средствами).

3.1.3. Предоставить представителю Заказчика товарную накладную после поставки Товара (либо УПД) и счет (счет-фактуру) в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.1.4. Поставить Товар свободным от прав третьих лиц. В случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по каким-либо основаниям, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в полном объеме.

3.1.5. Выполнить допоставку и (или) замену Товара, не соответствующего спецификации (Приложение №1) к договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (либо УПД).

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара.

3.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести приемку поставленного Поставщиком Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.2. В случае несоответствия поставляемого Товара по факту поставки Товара, условиям настоящего Договора, выявленных по результатам приемки Товара, отказаться от приемки и в течение 2 (двух) рабочих дней направить Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной (либо УПД).

3.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от приемки Товара, если он был доставлен с нарушением срока поставки, а также Товара, не соответствующего требованиям спецификации (Приложение № 1) к Договору.

3.4.3. В случае поставки Товара с нарушением условий Договора отказаться от оплаты поставленного Товара.

3.4.4 Требовать замены Товара, несоответствующего спецификации (Приложение № 1) к Договору.

3.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. О готовности осуществить поставку Товара Поставщик извещает представителя Заказчика не менее чем за 24 часа.

4.2. Представитель Заказчика принимает Товар по наименованию (марке, модели) и количеству, а также проверяет наличие (отсутствие) внешних повреждений, в соответствии с условиями настоящего Договора в день передачи Товара в месте поставки, указанном в п.1.3. настоящего Договора.

4.3. На основании предоставленной Поставщиком товарной накладной (либо УПД) в течение 10 (десяти) рабочих дней уполномоченный представитель Заказчика проводит приемку результатов, предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора.

4.4. По результатам приемки исполнения договора Заказчик подписывает товарную накладную (либо УПД), акт оказанных услуг и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания один экземпляр товарной накладной (либо УПД), акта оказанных услуг направляет Поставщику.

4.5. В случае установления в ходе приемки результатов, предусмотренных договором, несоответствия поставленного товара условиям настоящего договора, уполномоченный представитель Заказчика отражает указанные факты в соответствующем акте в день ее проведения. На основании отрицательного заключения в тот же день Заказчиком оформляется мотивированный отказ от подписания товарной накладной (либо УПД), акт оказанных услуг с указанием срока устранения недостатков, который направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания такого отказа.

4.6. Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения несоответствий 5 (пять) рабочих дней с момента получения Поставщиком мотивированного отказа Заказчика.

4.7. После устранения выявленных несоответствий Поставщиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Поставщика. При повторном обнаружении несоответствий поставленного товара условиям договора, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в п. 4.6. настоящего договора, в порядке, указанном в п. 4.5. настоящего договора, оформляется отрицательное заключение о приемке товара и мотивированный отказ от подписания товарной накладной (либо УПД), акта оказанных услуг, который направляется Поставщику.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу ненадлежащего качества товара и иных причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

4.9. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков устранения недостатков, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.

4.10. Документом о приемке по договору является товарная накладная (либо УПД), акт оказанных услуг.

5. Качество товара.

5.1. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2. В Товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование ее по назначению (механические повреждения-прорывы изготавливаемой продукции или грязь).

5.3. Товар должен быть качественным и безопасным к эксплуатации, соответствовать ГОСТ, ТР ТС.

5.4. Товар должен быть в упаковке (упаковка не должна быть деформирована), обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке, позволяющей исключить воздействие на Товар высоких и низких температур, влаги.

5.5. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком условий хранения Товара, либо действий третьих лиц.

5.6 Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему договору, несет Поставщик.

5.7. Гарантийный срок товара-12 месяцев с момента подписания обеими сторонами УПД.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

6.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит передаче для рассмотрения в Арбитражный суд Сахалинской области.

7. Изменение и расторжение договора.

7.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, но при этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 7.1. Договора;

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в договоре;

7.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

7.5. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

7.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

7.7. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.2. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных Антикоррупционной оговоркой действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, таких, как чрезвычайные обстоятельства, пожар, эпидемия, землетрясение, наводнение, ураган, шторм, энергетический кризис, другие стихийные бедствия и катаклизмы, террористический акт, военные действия любого характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго, действия органов пограничного, таможенного и санитарного контроля, изменения законодательства и т. д.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, увеличиваются на то количество дней, которое соразмерно сроку устранения возникших обстоятельств и (или) их последствий.

9.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, и (или) их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора

10. Срок действия договора и заключительные положения.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2025 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязанности по выполнению своих обязательств по Договору.

10.3. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий допускается по согласованию сторон.

10.4. Изменения и дополнения условий настоящего Договора должны совершаться в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ

11. Почтовые и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №______ от

«_____»__________20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными