Тендер - Поставка моющих средств для стирки МОПов №284092489

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):город Тюмень, ул. Мельникайте, 117
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗКЭФ_10-25_Приложение_№_3_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиЗКЭФ_10-25_Приложение_№1_Описание

Приложение № 1

к извещению о запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ЗКЭФ 10/25

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_Договор

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект

ДОГОВОР № ________

на поставку моющих средств для стирки МОПов

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» (сокращенно ГАУЗ ТО «МКДЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бутова Дмитрия Ивановича, действующей на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства № _________________________ (протокол закупочной комиссии № __ ____/____ от ___.___2024г.) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор на поставку моющих средств для стирки МОПов (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

1.5.1. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.6. Источник финансирования: Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования ТО, средства от приносящей доход деятельности.

1.7. Договор заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, с учетом положений действующего законодательства. Не допускается отклонение от условий, зафиксированных в проекте договора, который входил в состав Извещения о закупке (за исключением изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства и составляет _______________________________________________, в том числе НДС.

(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

2.2. Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (Если стороной по договору является физическое лицо, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

Суммы денежных средств, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры и товарные накладные или УПД на Товар, копии сертификатов соответствия (при наличии) и другие необходимые документы в двух экземплярах. Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком документов: счетов, счетов- фактур, товарных накладных или УПД оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора (одного или нескольких), или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счет-фактуры (в случае если установлен НДС) до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Не подлежит оплате товар, который был не принят Заказчиком в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора. В данном случае к Заказчику не применяются санкции, установленные настоящим Договором.

2.7. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом.

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перечисленные документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, оформленных надлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2 Поставщик гарантирует, что до передачи товара Покупателю соблюдались все требования по его транспортировке и хранению. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке товара.

3.3. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в частях, непротиворечащих Гражданскому кодексу Российской Федерации.

3.4. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы/остаточный срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.5. При поставке товара Поставщик предоставляет:

- копии сертификатов соответствия ГОСТ РФ, регистрационного удостоверения, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ, заверенные печатью Поставщика или нотариально заверенные их копии.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.6. Товар должен находиться в первичном легальном обороте, надлежащего качества с характеристиками, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

3.7. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока, установленного производителем данного товара.

3.8. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

3.9. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

3.10. При обнаружении Заказчиком во время приемки Товара, качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности Поставщик безвозмездно осуществляет замену такого товара на товар, соответствующий требованиям Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.11. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п. 3.10. Договора, срок оплаты такого товара (недостающего товара или товара на замену) исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара.

3.12. Товар поставляется в комплекте с документацией на русском языке.

3.13. Поставка товара без документации считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

3.14. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА,

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок поставки Товара:

4.1.1. Порядок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с возможностью досрочной поставки, начиная со следующего дня после получения Поставщиком заявки от Заказчика (Приложение № 2). Заявки подаются с 01.01.2025 г. и по 20.12.2025 г. (включительно).

Время приемки товара: в будние (рабочие) дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

4.1.2. Порядок направления заявок:

Заявки на поставку товара направляются Заказчиком с электронной почты _______ в виде электронного документа на электронную почту Поставщика по адресу _____________. Поставщик после получения данной заявки обязан направить Заказчику уведомление о получении электронного письма.

В случае отсутствия возможности осуществлять направление либо получение заявок на поставку товара путем электронной почты такие заявки направляются Заказчиком, либо путем факсимильной связи, либо по телефону __________.

В случае отсутствия возможности осуществлять направление либо получение заявок на поставку товара путем электронной почты и факсимильной связи такие заявки направляются Заказчиком путем почтовой связи, либо нарочным вручением уполномоченному представителю Поставщика по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора.

4.2. Место поставки Товара: ГАУЗ ТО «МКДЦ», находящийся по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.117, кабинет по согласованию с заказчиком.

Ответственное лицо со Стороны Заказчика за организацию приемки товара: Воронова Елена Геннадьевна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 213.

4.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарных накладных (или универсальных передаточных документов) между Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.

4.4. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, предусмотренные п. 2.3. и 3.2. настоящего Договора.

4.5. Доставка, отгрузка, подъем на этаж, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.6. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, непротиворечащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.7. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

4.8. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству (явные недостатки) производится непосредственно в момент получения товара от Поставщика в месте, указанном в настоящем договоре.

4.9. При обнаружении Заказчиком при приемки Товара, у которого качество, количество, наименование (ассортимент), комплектность, маркировка, качество упаковки (нарушения, порчи, деформации) не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности, а также при отсутствии надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки такого некачественного товара и принять только часть товара, соответствующего по качеству условиям настоящего Договора.

4.10. При приемке Заказчиком только части партии поставленного товара, в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора, Заказчик вносит исправления в товарные накладные (УПД) либо составляет акт по форме № ТОРГ–2 (далее по тексту "Акт"), который подписывают уполномоченные представители Заказчика и Поставщика. При этом уполномоченным представителем Поставщика признается лицо доставившее товар (в том числе экспедитор, водитель Поставщика или водитель транспортной компании, привлеченной Поставщиком). В случае внесения исправлений в товарные накладные (УПД), cсоответствующие исправления в обязательном порядке должны быть внесены как в экземпляр товарной накладной (или УПД) Поставщика, так и в экземпляр товарной накладной (или УПД) Заказчика. В случае, если заверенные Заказчиком исправления внесены только в один из экземпляров товарной накладной (или УПД), достоверными считаются сведения, указанные в товарных накладных Заказчика.

4.11. Некачественный Товар, обнаруженный в момент приемки товара Заказчиком, в порядке, установленном п. 4.9. настоящего Договора, возвращается Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, но за счет Поставщика.

В случае возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на товар, соответствующий требованиям Договора, и/или поставку товара недостающего по количеству (в том числе внутритурному) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, от приемки которого отказался Заказчик в порядке, предусмотренном п. 4.9. настоящего Договора.

В случае отсутствия возможности возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику с приложением Акта об установленном расхождении при приемке товара.

4.12. При обнаружении Заказчиком после приемки Товара, у которого качество, ассортимент, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности Заказчик в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения такого Товара, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.13. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара по количеству (в том числе внутритарному) и качеству, в части скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки в течение всего срока годности Товара.

4.14. В случае выявления некачественного товара, указанного в. 4.13. настоящего Договора, Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.15. Поставщик в течении 1 рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика, указанного в п. 4.11 и/или 4.12 и/или 4.13. настоящего Договора, своими силами, средствами и за свой счет обязан вывезти с территории (помещений) Заказчика некачественный товар, указанный в пункте 4.9. и/или 4.12. и/или 4.13. настоящего Договора, и заменить его на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

4.16. В случае, не исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.15 настоящего Договора, Заказчик вправе осуществить возврат некачественного товара собственными силами или с привлечением транспортной компании за счет собственных средств, с последующим взысканием понесенных расходов с Поставщика, или за счет средств Поставщика.

4.17. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п.4.9. и/или 4.12. и/или 4.13. настоящего Договора, срок оплаты такого товара исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара по количеству. При приемке товара, указанного в настоящем пункте, в равной мере применяются все условия настоящего Договора, регламентирующие порядок приемки товара.

4.18. Заказчик оплачивает только фактически принятый товар, без учета стоимости некачественного товара, который в соответствии с п. 4.9, 4.11, 4.12. настоящего Договора подлежит возврату Поставщику.

4.19. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в день (момент) фактической передачи Товара Заказчику в полном объеме (количестве), указанном в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору) или в заявке Заказчика, в случае если поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

4.20. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.6.3. настоящего Договора является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

4.21. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на товар переходит в момент фактической передачи товара Заказчику или указанному Заказчиком лицу и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Выполнять требования настоящего Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также документы, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

5.3.Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. В случае выявления представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи, с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, Заказчик в праве расторгнуть договор с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

5.3.4. В случае нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) существенных условий договора, Заказчик вправе расторгнуть с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление, либо договор может быть расторгнут по решению суда (передача документов в Арбитражный суд, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию) по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) претензии (требования).

5.3.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.3.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором.

5.3.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.3.8. При заключении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого товара.

5.3.9. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) осуществлять выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указано в Договоре и/или не выборку товара (работы, услуги) в полном объеме, предусмотренном Договором.

5.3.10. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5.3 настоящего Договора, является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

5.3.11. Отказаться от приемки товара у которого качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности.

5.3.12. Требовать замены некачественного товара, на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора, проверить его количество, качество и произвести оплату.

5.4.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.4.3. По запросу Поставщика предоставлять в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

5.4.5. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере не более 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, Заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), договором устанавливается штраф.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

1) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 100 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости Договора, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления (претензии).

6.6. В случае необоснованного нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Поставщик вправе отказаться от поставки товара, до момента устранения Заказчиком необоснованного нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и (или) потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости Договора, путем направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления (претензии).

6.7. В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных Договором.

6.8. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленных товаров, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик не несет ответственность, предусмотренную п. 6.5. настоящего Договора.

6.9. Уплата неустойки, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.10. В случае наступления со стороны Поставщика неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, Заказчик вправе выставить Поставщику претензию, в которой указываются: размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения, порядок расчета неустойки и порядок взыскания такой неустойки. Выставленная сумма неустойка взыскивается с Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором либо перечисляется Поставщику на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 8.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

8.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

8.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

8.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

8.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора.

9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на счет заказчика:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов Тюменской области

(ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» л/с ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКОДЦ)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ /

УФК по Тюменской области г. Тюмень

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9536

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения договора №_______ на________

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств, сумма такого обеспечения должна быть перечислена поставщиком до заключения договора. Обеспечение исполнения договора должно распространяться на срок исполнения договора, факт внесения денежных средств на счет заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами.

9.3. Размер обеспечения исполнения Договора составляет __ % начальной (максимальной) цены договора в сумме _______________ (________________) руб. ___ коп.

9.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, и/или предоставление обеспечения исполнения договора с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ и настоящей документацией о запросе котировок в электронной форме, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

9.5. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

В ходе исполнения договора заказчик вправе уменьшить обеспечение исполнения договора на размер исполненных обязательств поставщиком, если обязательства исполнены поставщиком надлежаще, качественно и в сроки, установленные договором и со стороны заказчика отсутствуют претензии к товарам, работам, услугам, поставляемые поставщиком. При этом, уменьшаемое заказчиком обеспечение исполнения договора применяется в отношении денежных средств, зачисленных поставщиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения договора.

При предоставлении поставщиком обеспечения исполнения договора в виде денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о проведении запроса котировок в электронной форме, и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, заказчик возвращает поставщику денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней после предоставления поставщиком акта сверки и письменного обращения о возврате денежных средств.

9.6. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

3) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.7. независимая гарантия должна соответствовать требованиям Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному договору заказчик имеет право получить удовлетворение за счет суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения договора, в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, неустойку за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно соответствующему разделу договора об ответственности сторон, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, заказчик обязан в письменной форме уведомить поставщика.

9.9. Обеспечение исполнения договора прекращается в следующих случаях:

1) вследствие прекращения обеспеченного денежными средствами обязательства по заключенному договору, в том числе его надлежащим исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);

2) вследствие перехода прав на денежные средства к заказчику.

9.10. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному договору, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, поставщику не возвращаются и подлежат взысканию заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с соответствующим разделом об ответственности сторон заключенного договора.

9.11. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора должны быть разрешены посредством соблюдения претензионного, досудебного порядка урегулирования спора. В случае возникновения спора предъявление письменной претензии является обязательным. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о ее вручении адресату, или нарочным вручением с обязательной отметкой уполномоченного представителя Стороны о ее получении с указанием регистрационного входящего номера и даты получения.

Сторона, получившая претензию должна её рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, а так же в случае не получения ответа на претензию или отказа в удовлетворении претензии (полностью или частично) в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной, такие споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

11.4. Расторжение Договора допускается:

11.4.1) по соглашению Сторон;

11.4.2.) по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством,

11.4.3.) по инициативе Заказчика в случае истечения срока подачи заявок, путем заключения Сторонами договора соглашения о его расторжении с указанием фактической суммы и объемов исполнения Договора в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в случаях нарушения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) условий договора два и более раз;

- в случаях, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

- в случаях выявления Заказчиком при исполнении настоящего договора представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара (работы, услуги), на этапе подачи заявки, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925;

- по другим основаниям, указанным в договоре.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

11.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

11.6.1. Существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

11.6.2. Отказа одной из сторон на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика;

11.6.3. Наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней.

11.6.4. Выявления Заказчиком представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

11.7. 2.5. При заключении и исполнении договора Заказчик по соглашению с Поставщиком имеет право изменить следующие условия:

- объем закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ;

- сроки исполнения обязательств по договору;

- уменьшение цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), в том числе без изменения предусмотренного количества товара, объема работ (услуг) и иных условий договора;

- вносить изменения, ведущие к улучшению условий договора (в том числе условий (графика) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условий оплаты, условий выполнения работ, оказания услуг) для заказчика по сравнению с условиями редакции проекта договора, и не ухудшающие экономическую эффективность закупки;

- принимать товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе проведения закупки, без изменения цены договора;

- принимать товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе проведения закупки, без изменения цены договора;

- вносить изменения в иные условия договора.

11.7.1. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

- если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

- при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2025 г. и действует до 31.12.2025 г., в части взаиморасчетов до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора. Таким образом, поставка товара и его оплата возможны до заключения настоящего договора по результатам проведения процедур закупки.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______________ от «____» ___________ 20___ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму ______________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ______ от «____» ___________ 20____ г.

ОБРАЗЕЦ

Заявка №____

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора №__________________ от «___»________ 20___ г. в течение _______ (______________________) календарных дней с момента получения настоящей заявки поставить Товары:

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _______________ (__________________) рублей ___ копеек

Ответственный за приобретение

товаров, работ и услуг ________________ /_____________________/

* оформляется на фирменном бланке Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГАУЗ ТО «МКДЦ»

__________________ Д.И. Бутов

«14» ноября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЗКЭФ-10/25

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих средств для стирки МОПов

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Декларация участника запроса котировок в электронной форм с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форм с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форм с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный консультативно-диагностический центр», а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (сайта, или страницы сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») ______________________________________________________________;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью______________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки о поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена Договора включает в себя стоимость товара (работы, услуги), а так же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все иные расходы предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)