Тендер - Поставка моющих №299717586

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора

Договор №____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление» г.Казани, в лице директора Моисеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _____________________, в лице ___________________, действующего на основании ___________________________ именуемого в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь положениями п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставку бытовой химии, именуемые в дальнейшем «Товар», на склад Покупателя в соответствии со спецификацией, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставляемый товар новый (товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой Товара.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком на склад Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Ямская, д. 3.
2.3. Поставка, разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Объем поставки должен соответствовать данным, указанным в заявке Покупателя.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
3.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в день доставки Товара Поставщиком. При приемке Товара Покупатель проверяет соответствие Товара требованиям по количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем договоре. Несоответствующий требованиям Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять меры по вывозу Товара со склада Покупателя в трехдневный срок со дня уведомления. Режим рабочего дня Покупателя: с понедельника по пятницу с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. с перерывом на обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
3.2. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется Покупателем на основании документов, подтверждающих качество товара (свидетельств, сертификатов качества и т.п.), а также товарной накладной Поставщика, подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Подписание Покупателем накладной свидетельствует об исполнении Поставщиком обязательства по поставке Товара.
3.3. В случае обнаружения фактов поставки Товара в недостаточном количестве, а также ненадлежащего качества или ассортимента, Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика письменно с использованием почтовой связи или факсимильной связи по телефону ____________ или электронной почты _______________ В течение 5 (Пяти) календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется заменить либо допоставить Товар. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.
3.4. Срок годности Товара (указывается на ее упаковке). Замена Товара с дефектами и недостатками, выявленными в течение гарантийного срока, производится Поставщиком за свой счет в течение 14 дней со дня поступления от Заказчика мотивированной претензии. При этом все связанные с заменого Товара расходы Заказчика относятся на счет Поставщика, который обязуется возместить их Заказчику в течение 5 дней.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая цена договора составляет __________ (_________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС-20% - __________руб.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с поставкой, отгрузкой, оплатой налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий договора.
4.2. Покупатель осуществляет оплату на основании выставленного счета по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке.
4.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования города Казани.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае обнаружения недостатков поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соответствующего уменьшения установленной за Товар цены;
в) безвозмездной повторной поставки Товара;
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
5.2. Недостатки поставки Товара должны быть устранены в согласованный сторонами срок.
5.3. Требования, связанные с недостатками поставки, могут быть предъявлены при приемке Товара, в ходе эксплуатации, либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке Товара, в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах 6 (шести) месяцев со дня приемки Товара.
5.4. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Покупатель докажет, что они возникли до ее приемки им или по причинам, возникшим до этого момента.
5.5. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара, на который установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки Товара Покупателем вследствие нарушения им правил использования, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.6. Невыполнение Поставщиком условий договора является основанием для обращения Покупателя в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Покупателя от исполнения договора.
5.7. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042.
5.9. В случае просрочки исполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательства по договору Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.11. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042.
5.12. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате услуг, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
5.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
5.15. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
5.16. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
5.17. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, после принятия мер по их досудебному урегулированию спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
6.1.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
6.1.2. Если по предложению Покупателя увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и гражданского законодательства.

РЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ, далее – в претензионном порядке в течение пятнадцати дней с момента ее получения от другой стороны.
7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров, в претензионном порядке, спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде РТ в порядке, установленном действующим законодательством.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не позднее «31»декабря 2025 г.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.3. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№__________ от ____________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Обязательное наличие сертификата, предоставляемый совместно с документами подтверждающими факт доставки товара

- Посмотреть таблицу с данными