Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №302178488

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_(поставка)[1].doc
• ТЗ_моющие_и_дезсредства.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих и дезинфицирующих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0360

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Услуга

Объект закупки: Поставка моющих и дезинфицирующих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих и дезинфицирующих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10

Дата размещения закупки: 23.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок завершения подачи оферт: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с техническим заданием

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с техническим заданием

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: в соответствии с техническим заданием

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с техническим заданием

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с техническим заданием

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с техническим заданием

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 59 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, Вавилова, Д.6 ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ ВАВИЛОВА, 6/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2701

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Плетнева

Имя Ирина

Отчество Михайловна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

ОПИСАНИЕ ОЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Способ определения поставщика

Электронный магазин

1. Требования к количеству Товара

1.1. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать количеству Товара, указанному Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

2.3. Качество поставляемых товаров должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам Товара

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам, согласно приложению № 2 к Контракту.

4. Требования к таре и упаковке Товара

4.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Требования к энергетической эффективности Товара

Требования не установлены.

Спецификация

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

- Посмотреть таблицу с данными

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ____________________________________________

Договор № __________ от _________________ г.

Предмет договора: __________

Сумма договора: ___________ рублей

Финансирование: Бюджет 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Способ определения Исполнителя: у единственного Источника (электронный магазин)

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербург ___________ 2024 года

____________________ Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку ____________ (далее - товар) по адресу: _______________, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, определяющей объем, характеристики товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условия Договора, такие как стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Поставщика:
2.1.1. Доставка товара, указанного в пункте 1.1. Договора, осуществляется силами и за счет средств Поставщика, согласно спецификации (Приложение к Договору) и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Поставщик обязуется сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Договора. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются только силами Поставщика.
2.1.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить на товар, подлежащий сертификации и декларированию, оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982).
2.1.4. Поставщик обязан передать Заказчику товар в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
2.1.5. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, соответствующего всем действующим стандартам.
2.1.6. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в трехдневный срок.
2.1.7. В случае выявления дефектов товара Поставщик производит его замену на товар надлежащего качества.
2.1.8. Поставщик несет риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.
2.1.9. Поставщик обязуется передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.
2.1.10. Поставщик обязуется представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
2.1.11. Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной ему в связи с исполнением обязательств по Договору.
2.1.12. Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.
2.1.14. Поставщик вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Поставщика должен осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику.
2.2.2. Заказчик осуществляет контроль количества и качества товара, проверяет его на соответствие требованиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Заказчик вправе требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Договору.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить Поставщику поставленный и принятый товар в размерах и в сроки, установленные Договором.
2.2.4. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов.
2.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
2.2.6. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
2.2.7. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
2.2.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
2.2.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора.
2.2.10. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Договора составляет __________ (___________) рублей 00 копеек, НДС не облагается/в т.ч. НДС.
3.2. Цена Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта приема-передачи товара, подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (рабочих) дней с момента подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика после ввода в эксплуатацию товара.
3.5. Ценой Договора учтены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, страховки, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.6. Изменение существенных условий Договора допускается, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора.

КАЧЕСТВО
4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и требованиям Договора по составу и качеству. Поставляемый товар должен соответствовать действующим требованиям и нормам, установленным в Приложении к Договору.
4.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Приложении к Договору.
4.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982).
4.4. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве товара.
4.5. Поставщик обязан передать Заказчику товар в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
4.6. Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме на весь поставленный товар. В случае выявления Заказчиком поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) заменить Товар ненадлежащего качества на качественный Товар, либо по согласованию с Заказчиком - на аналогичный Товар с лучшими характеристиками (потребительскими свойствами).
4.7. В случае выявления Заказчиком поставки Товара ненадлежащего качества, представителями Сторон составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков Товара. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в акте делается отметка об этом и подписанный представителями Заказчика акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Расходы, связанные с проведением экспертизы Товара, по результатам которой подтверждено ненадлежащее качество Товара, несет Поставщик.
4.8. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения либо по электронной почте, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
4.9. При исполнении Договора по согласию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого является улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.Срок поставки товара: __________________
5.2. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Договора, осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы.
Для проведения экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
5.3. Приемка товара производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента его поставки.
При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых товаров, Заказчик проверяет их на соответствие его количества и качества требованиям, установленным в Договоре. Выявленные отступления от условий Договора фиксируются рекламационным актом.
5.4. При приеме товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.
5.5. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на товар надлежащего качества в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами.
При отказе (уклонении) Поставщика от подписания двухстороннего Акта с перечнем выявленных недостатков, в нем делается соответствующая отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт с перечнем недостатков направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
5.6. Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.
5.7. Товар считается поставленным после подписания Сторонами товарной накладной и акта приемки товара.
5.8. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб.
6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1 000,00 руб.
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Договору производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.
6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
6.14. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более 2 календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически исполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.
9.2. Договор расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- выполненного в установленном порядке решения судебного органа;
- одностороннего отказа стороны от исполнения Договора;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьи 450.1 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Договора:
- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 15 дней;
- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- в случае нарушения условий Договора по качеству товара, изложенных в разделе 4 Договора;
- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9.4. Заказчик, в одностороннем порядке принявший решение отказаться от исполнения Договора, руководствуется требованиями ст. 95 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Срок ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 года.
10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств и от ответственности за его нарушение.

Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Договор заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Договора.
11.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Приложение к Договору (Спецификация товара) является его неотъемлемой частью.

Адреса, банковские реквизиты, Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № ___________ от ___________ 2024

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

_____________ ___________ _____________ ___________

(подписано ЭЦП) (подписано ЭЦП)