Тендер - Поставка моющих и чстящих №300652516

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Моющие.doc

Муниципальный контракт №________

ИКЗ______________________________________________________________________

г. Приозерск «_____» июня 2025 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степанянская основная общеобразовательная школа» в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шевцовой Веры Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________ в дальнейшем – «Поставщик», в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________ с другой стороны, совместно именуемые далее – «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет муниципального контракта

1.1. Настоящий контракт заключается с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) Заказчика, а Заказчик оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом, полученный товар.

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком на объект МОУ «Степанянская ООШ», расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Приозерский район, п. Севастьяново, улица Новая, дом 6 до 30.06.2025г.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать две тысячи двести шестьдесят два) рубля 00 копеек, НДС ____________________________________________. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.

2.2. В цену товара входят:

2.2.1. транспортные расходы по доставке товара до места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы;

налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Расчет, в размере 100% стоимости отгруженного товара, производится в течение 10-ти банковских дней после подписания универсального передаточного документа.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Поставщика, днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, не предусмотренных контрактом, но связанных с поставками, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с Поставщиком, заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены.

2.6. При сокращении потребности в поставке товаров, предусмотренных контрактом, заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе уменьшить количество товаров и цену контракта. Цена контракта при сокращении потребности в поставке части такого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.7. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Гарантии качества товаров.

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый по настоящему Контракту товар соответствует требованиям государственных стандартов на данный вид товара.

Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты. Копии сертификатов на материалы, из которых выполнен товар, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику вместе с товаром.

В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного товара, Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой товар или в этот же срок внести в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области его стоимость вместе с неустойкой в размере половины стоимости такого товара.

Транспортные издержки, связанные с перевозками Товара ненадлежащего качества, несет виновная сторона.

Дефекты Товара, возникшие при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, относятся за счет Поставщика.

Весь товар должен сопровождаться инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Срок гарантии на поставляемый товар определяется в рамках гарантийных сроков, установленных заводом-изготовителем, но в любом случае не может составлять менее 1 года с момента передачи товара Заказчику.

Под «Гарантийным случаем» понимается неисправность товара, или его составной части, выявленная при его установке, запуске или использовании в течение срока гарантии, и не являющаяся следствием ненадлежащего использования товара; правила надлежащего использования определены в поставляемой с товаром технической документации.

Заказчик уведомляет Поставщика о возникновении Гарантийного случая по электронной почте, факсу или телефону указанным в адресной части Контракта, либо иным доступным способом.

В течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня поступления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 3.9. Контракта, Поставщик обязан устранить в полной мере выявленную неисправность товара путем его ремонта, частичной или полной замены.

При неисполнении Поставщиком своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе обратиться в третью организацию либо самостоятельно выполнить необходимые мероприятия по устранению недостатков товара с возложением своих расходов и понесенных затрат на Поставщика.

Порядок поставки и приемки-передачи товаров.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика либо силами привлеченной им транспортной организации, но за счет Поставщика, до места его приемки, определенного в пункте 1.3. настоящего Контракта. Транспортные средства должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара.

Приемка товара по количеству и ассортименту, согласованному в соответствующей спецификации, а также по внешнему виду товара, осуществляется по месту назначения представителем Заказчика.

Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены товара не соответствующего условиям данного Контракта, в том числе поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент, на котором отсутствует знак соответствия или в случае не предъявления сертификата.

Замена и допоставка товара производится Поставщиком за собственный счет после соответствующего уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках товара.

Универсальный передаточный документ подписывается представителем Заказчика по окончании приемки товара в полном объеме, предусмотренном условиями настоящего Контракта. Датой поставки считается дата подписания универсального передаточного документа.

Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика обо всех случаях недопоставки или нарушения установленных сроков поставки товара в течение 3 дней с момента приемки товара Заказчиком.

5. Упаковка.

Поставщик гарантирует:

Соответствие тары и/или упаковки обязательным требованиям, ее чистоту, а также сохранность товара при перевозке в этой таре и/или упаковке к месту назначения;

Соответствие транспорта требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым к перевозке товара к месту назначения.

Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость товара. Возврату тара и/или упаковка не подлежит.

Срок действия Контракта, прочие условия

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Настоящий Контракт, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

Не могут быть изменены положения настоящего Контракта о цене, порядке осуществления Заказчиком приемки поставленного товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества.

Ответственность сторон.

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню).

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

7.3.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и(или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями, либо бездействием Поставщика при выполнении обязательств по настоящему контракту несет Поставщик.

7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), не противоречит требованиям Закона о контрактной системе.

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.

8. Форс-мажор.

Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащие исполнение ей обязательств по Контакту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 7 (семи) дней после их наступления или получения об этом информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (семи) дней другой стороне контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.

Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение Контракта.

9. Порядок разрешения споров

По всем вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

В случае изменения своего места нахождения, платежных реквизитов или обслуживающего банка, стороны обязуются незамедлительно уведомить об этом друг друга.

Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три из которых находятся у Заказчика, а один – у Поставщика.

Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации Контракта или в связи с ним, путем переговоров.

Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.7. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, или выполняет работы, предусмотренные контрактом настолько медленно, что окончание их к сроку сдачи, предусмотренному контрактом становиться явно не возможным.

Приложения:

1). Приложение № 1- Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать две тысячи двести шестьдесят два) рубля 00 копеек, НДС ____________________________________________