Тендер - Поставка моющих и чистящих товаров №290033791

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):г. Владивосток ул. Радио дом 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.02.2025 по 11.02.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦК_моющ._ср-ва2025 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запроса_котировок_в_электронной_форме_1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИАПУ ДВО РАН

член-корреспондент РАН

______________/Р.В. Ромашко

04.02.2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ проводится с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним договора на поставку моющих средств и чистящих товаров для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)

Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства

Начальник договорного отдела

__________________/А.А. Неласова

Владивосток 2025

Настоящее извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов управления ДВО РАН от 15.04.2022 с изменениями, утвержденными 03.12.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку моющих средств и чистящих товаров для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки: доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет до места поставки товара: Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио д.5.

Требования к применяемым материалам.

Материалы, предлагаемые к использованию должны быть новыми. Качество поставляемых электроматериалов должно соответствовать ГОСТ.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам заявленным описанием предмета закупки.

Приложение №1

ДОГОВОР (проект)

на поставку моющих средств и чистящих товаров для нужд Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)

г. Владивосток «____» _____________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (сокращенно - ИАПУ ДВО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора члена-корреспондента РАН Ромашко Романа Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Положением о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов управления ДВО РАН» от 15.04.2022г, с изменениями, утвержденными 03.12.2024г. протоколом № в запросе котировок в электронной форме от _________ (номер извещения _________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить моющих средств и чистящих товаров для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) (далее - Товар). Состав, количество и качество Товара определяются в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №1) к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора. Поставка Товара производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Примосркий край г. Владивосток, ул. Радио, д.5.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _______ руб. (________), в том числе НДС при наличии. (________). Цена Договора является твердой на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора включает транспортные расходы (доставку до Заказчика), разгрузку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и пошлин, и других обязательных платежей.

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора (с вознаграждения, подлежащего уплате физическому лицу, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского социального страхования).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата Товара производится в форме: безналичного денежного расчета на основании счетов, товарной накладной (либо УПД), подтверждающих получение Товара согласно Описания предмета закупки. Оплата производится в течение 7 (семь) рабочих дней со дня поставки товара, подписания счета-фактуры, товарной накладной (либо УПД). Заказчик обязан производить оплату только в полной сумме счета Поставщика. При этом платежное поручение на оплату Товара Заказчиком должно содержать ссылку на номер и дату счета Поставщика.

2.4. Изменение сроков оплаты поставленного товара, допустимо в случае если указанный срок наступил в текущем году по обязательствам предшествующего года, до получения разрешения на использование выделенных лимитов.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

2.6. Заказчик обязан производить оплату только в полной сумме счета Поставщика. При этом платежное поручение на оплату работ Заказчиком должно содержать ссылку на номер и дату счета Поставщика.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Договор, вправе изменить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается Договор, на количество Товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на 10 процентов цены Договора.

2.8. Источник финансирования: внебюджетные средства организации.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, с понедельника по пятницу в согласованное с Заказчиком время. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно поставить Товар не позднее, чем за 1 день до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, контактное лицо Коломиец Ольга Геннадьевна, либо иным способом (факс, электронная почта), гарантирующим получение информации, о планируемой доставке, а также сообщить дату и планируемое время доставки Товара

3.2. Поставка Товара производится Поставщиком в рабочие дни Заказчика с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) (кроме выходных и праздничных дней). Поставщик вправе начать поставлять Товар после определения его победителем закупки (после публикации протокола подведения итогов), однако все риски принятия такого решения (в т.ч. в случае отмены результатов закупки органами государственной власти или судом) несёт Поставщик.

3.3. Товар поставляется по адресу:

г. Владивосток, ул. Радио, 5. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара должны производиться непосредственно на склад заказчика за счет средств поставщика.

3.4. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги. Поставляемый товар должен быть новыми, не восстановленными, не допускается поставка выставочных образцов. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ

3.5. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.6. Поставщик при поставке Товара обязан предоставить на Товар, подлежащий обязательному декларированию, декларации соответствия, подтверждающие качество Товара (копии, заверенные печатью и подписью поставщика), а в случае обязательной сертификации предоставить сертификат соответствия (копии, заверенные печатью и подписью поставщика).

3.7. При поставке Товара Поставщик должен в установленные договором сроки передать Заказчику товаросопроводительные и платёжные документы (счёт или счет-фактуру, товарную накладную в 2-х экземплярах, акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах и т.п.).

3.8. По окончанию поставки Товара Заказчик должен принять Товар в соответствии со Спецификацией и подписать товарно-транспортную накладную, иные документы, свидетельствующие о поставке и приёмке товара.

3.9. Заказчик вправе не принимать Товар, поставленный не полностью, не в полной комплектации, с иными недостатками. Заказчик вправе принять такой Товар на ответственное хранение до устранения Поставщиком имеющихся недостатков. В этом случае Товар считается непоставленным.

3.10. При невозможности поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора, вследствие введенных международных санкций Стороны вправе согласовать поставку аналогичного Товара другого производителя. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанного в Договоре.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

4.1.4. Проверять ход и качество поставляемых Поставщиком Товаров, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.5. В случае начисления неустойки, штрафа, пени возвратить по итогу исполнения договора Поставщику обеспечение исполнения договора, внесённое денежными средствами, за минусом размера неустойки, штрафа, пени.

4.1.6. В случае поставки Товара по заявкам Заказчика выбрать и оплатить Товар не полностью в случае, если Заказчик установит отсутствие потребности в поставке товара в полном объёме.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Осуществлять контроль исполнения Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарно-транспортных накладных по настоящему договору, иных документов, свидетельствующих о поставке и приёмке товара.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Поставить Товар, предусмотренный настоящим договором, в соответствии со Спецификацией, в порядке и в сроки, установленные договором.

5.2.2. За свой счёт выполнить погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара должно производиться непосредственно на склад заказчика за счет средств поставщика

5.2.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникших при исполнении договора.

5.2.4. Гарантировать качество поставленных Товаров согласно условиям договора, а также положениям действующего законодательства, ГОСТ, СанПин, СНИП, ТР ТС, если таковые установлены в отношении поставляемого Товара.

5.2.5. При подписании договора (либо не позднее 3-х рабочих дней после подписания договора) указать в Спецификации стоимость единицы товара и сумму за товар по каждой позиции, совокупно не превышающие цену договора, указанную в п. 2.1 настоящего договора. В случае неуказания стоимости за единицу товара или наличия споров между Сторонами по поводу правильности указания стоимости, данная стоимость высчитывается как стоимость согласно обоснованию НМЦК (в т.ч. по единице товара или позиции) по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), по итогам которой заключен настоящий договор, уменьшенная на коэффициент снижения поставщиком НМЦК при проведении закупки.

5.2.6. По требованию Заказчика предоставлять копии разрешительных документов (лицензий и т.п.), необходимых в соответствии с законодательством при поставке соответствующего Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет: ________ (___________ рублей __ копеек) 1 .

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального Закона «О договорной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1 процент цены договора (но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей):________ (__________рублей __ копеек).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в договоре таких обязательств) составляет ________ (___________ рублей __ копеек) 2 .

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором и составляет: ________ (___________ рублей __ копеек) 3 .

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать 10 % от стоимости неисполненного обязательства.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать 10 % от стоимости неисполненного обязательства.

6.11. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата пени (неустойки, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

6.15. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если она докажет, что нарушение Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, факт наступления которых должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения Стороны, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, или документом, выданным компетентным государственным органом.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, при этом она несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременности такого извещения.

7.3. Стороны признают, что следующие события, затрагивающие Стороны и исполнение их обязательств по настоящему Договору, презюмируются чрезвычайными и непредвиденными: война (объявленная или нет), военные или боевые действия, вторжение, недружественные действия иностранных государств и международных организаций, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, обширная военная мобилизация, гражданская война, бунт, восстание и революция, военный или иной незаконный захват власти, мятеж, террористический акт, саботаж или пиратство.

7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему Договору или прекращения его действия

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные заключения, исполнения и расторжения договора, разрешаются путём переговоров.

8.2. В случае, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию в письменной форме или посредством электронного документа.

8.3. Претензия должна быть направлена посредством Почты России, заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо на адрес электронной почты с уведомлением в получении.

8.4. Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Приморского края

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 г.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом Стороны обязаны провести бухгалтерскую сверку и подписать акт сверки взаиморасчетов.

9.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. При расторжении Договора в соответствии с п. 9.2, 9.3 Стороны обязаны провести бухгалтерскую сверку и подписать акт сверки взаиморасчетов.

10. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

10.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным контрактом.

10.1. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию (срок хранения и срок эксплуатации) не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приёмки-передачи Товара/Акта об исполнении обязательств, но не менее гарантии предприятия изготовителя.

10.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

10.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке предприятия-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

10.4. При обнаружении дефектов Товара, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 10 (десять) дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

10.4.1. В случае предъявления Покупателем претензии о скрытых недостатках Товара, либо о несоответствии качества Товара документации производителя в течение Гарантийного срока, Покупатель направляет Поставщику Рекламацию с описанием Товара (наименование, серийный номер изделия при наличии, дата поставки, отгрузочный документ) и выявленного дефекта и обстоятельств его выявления (стадия производства, режимы эксплуатации прибора, тестовое оборудование и т.д.) с приложением схемы включения. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает Рекламацию и при отсутствии мотивированных возражений в отношении требований Покупателя принять товар на экспертизу и ремонт, присваивает номер возврата

Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

11. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

11.1. Приемка товара осуществляется на основании расходной накладной Поставщика или иного документа, свидетельствующего о передаче товара Покупателю.

11.2. Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем путем проверки качества товара. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 5, ИАПУ ДВО РАН в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения товара.

11.3. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик своими силами проводит экспертизу, на основании представленных Поставщиком документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения в течение 7 (семи) рабочих дней, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для исполнения Поставщиком.

11.4. Заказчик производит приемку товара в течение 3 рабочих дней после проведения экспертизы товара, оформляет акт приемки. Датой поставки Товара считается дата подписания акта о приемке Товара.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА.

12.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

- изменить предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

-сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

-иные условия договора, если такое изменение допускается законом.

12.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка Товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

12.3. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.3. В случае изменения адресов или банковских реквизитов, Стороны обязаны письменно известить о таком изменении в течение трех дней.

13.4. Настоящий Договор подписан с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника закупки и Заказчика.

13.5. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Описание предмета закупки.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от «____» _______________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

Заполняется в соответствии с заявкой Участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

^ Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (в ред. Постановления правительства РФ от 02.08.2019 №1011) (далее – Правила определения размера штрафа ), в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

^ Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

^ Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, пени в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 мл. рублей до 100 млн. рублей (включительно).