Тендер - Поставка моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров №270802132

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 7, г. Санкт-Петербург, Константиновский проспект, д.11А, лит. В.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.04.2024 по 23.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_ЭА_для_МСП

УТВЕРЖДАЮ:

Директор федерального государственного

бюджетного учреждения

«Центральный музей связи имени А.С. Попова»

__________________ С.А. Иванюк

«___» _____________2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

На поставку моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров.

Санкт-Петербург

2024

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством российской федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством российской федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика изложены в части 21 документации о закупке.

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки, инструкцию по заполнению заявки

2.1. Заявка участника закупки состоит из двух частей.

2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника аукциона в отношении предмета закупки, составленное в соответствии с частью 3 документации.

При этом в первой части заявки на участие в аукционе не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой этим участником аукциона цене договора.

2.3. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике закупки, данная заявка подлежит отклонению.

2.4. Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке соответствие участника закупки требованиям, установленным в пункте 8.2 документации. Декларация представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки (ЭП).

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

2.5. Подача заявки коллективным участником:

Юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, входящие в состав коллективного участника, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве отдельного участника, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне другого коллективного участника. Несоблюдение данных требований является безусловным основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно;

Заявка коллективного участника должна быть подписана всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае если заявка коллективного участника подписана лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, такая заявка должна содержать доверенности на осуществление действий от имени других лиц, входящих в состав коллективного участника, заверенные печатями лиц, входящих в состав коллективного участника (при наличии печати), и подписанные руководителями лиц, входящих в состав коллективного участника (для юридических лиц) или уполномоченными этими руководителями лицами, либо нотариально заверенные копии таких доверенностей. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем лица, входящего в состав коллективного участника, заявка коллективного участника должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне коллективного участника, требования, установленные заказчиком в документации о проведении аукциона, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки.

Заявка коллективного участника должна содержать доверенность, которая определяет и наделяет следующими полномочиями одно из лиц, входящих в состав коллективного участника:

- вести все финансовые операции, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты с заказчиком;

- осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;

- осуществлять документооборот в порядке, определенном договором, включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;

- подписывать, предоставлять, получать документы, а также совершать иные действия от имени коллективного участника, связанные с исполнением договора.

Лица, входящие в состав коллективного участника, несут перед заказчиком солидарную ответственность.

2.6. Инструкция по заполнению заявки:

1) Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе составлены на русском языке. Любые вспомогательные, дополнительные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

3) Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4) Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

5) При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных, неоднозначных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, заполнены по всем пунктам и подписаны правомочным лицом участника закупки.

6) Не рекомендуется применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, и иного скрытого текста. Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, должна отображаться по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требовать открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость).

7) Сканированные документы, представляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе, должны быть в читаемом варианте, иметь стандартную ориентацию страниц, страницы сканированной копии документа расположены последовательно согласно нумерации оригинала документа.

8) При подготовке заявки на участие в аукционе участник закупки руководствуется описанием предмета закупки и данной инструкцией по заполнению заявки. При описании характеристик товаров, работ, услуг не допускается использование словосочетаний типа: «должен быть», «должен представлять», «эквивалент», «аналог», «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», а также знаками «-», «±», «>», «

а) когда в описании объекта закупки указаны показатели товара (работ или услуг), не подлежащие изменению;

б) когда слова «от» и «до», «от» или «до», знаки «-», «±», «>», «

в) когда указанным способом показатели характеристик товара (работ или услуг) обозначаются производителем товара или предусмотрены нормативной документацией на товар (работы или услуги), а также параметры товара (работ или услуг), по своей сути имеют неконкретное значение.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

3.1. Предложение участника закупки в отношении предмета закупки должно содержать:

- согласие участника закупки на поставку товара и конкретные показатели, соответствующие показателям соответствия, установленным документацией о закупке. При этом участник обязан указать торговую марку и модель (их словесные обозначения) (при наличии) предлагаемого для поставки товара.

3.2. Участник закупки в заявке на участие в аукционе указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 7, г. Санкт-Петербург, Константиновский проспект, д.11А, лит. В.

4.2. Срок поставки товара: с момента заключения Договора по 31.12.2024.

Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика - в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

4.3. Условия поставки товара указаны в статье 3 проекта Договора (Приложение № 1 к настоящей документации.

5. Сведения о НМЦД, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (Максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,29 руб. (Триста пятьдесят тысяч восемьсот четырнадцать рублей 29 копеек), включая НДС 20%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Оплата производится за поставленный по заявке Заказчика товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (далее – накладная) или универсального передаточного документа (далее УПД) Заказчиком.

Оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета. Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки)

7.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в любое время со дня размещения извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку либо внести в нее изменения не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, на которой проводится аукцион.

7.3. Участник закупки формирует заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в настоящей документации.

7.4. Дата начала срока подачи заявок: 15.04.2024

7.5. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 23.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (время московское).

7.6. Заказчик получает от оператора электронной площадки, на которой проводится аукцион первые части заявок на участие в аукционе – не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона, документации.

7.7. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

7.8. В случае если на аукцион подана только одна заявка на участие в аукционе, заказчику направляются первая и вторая части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона, документации.

7.9. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссией принято решение о допуске только одного участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника закупки направляется заказчику в течение одного часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

7.10. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или решение об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе.

7.11. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии членами и направляется оператору электронной площадки, на которой проводится аукцион, не позднее дня окончания срока рассмотрения таких заявок. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указанный протокол размещается в единой информационной системе заказчиком в течение 3 дней со дня его подписания.

7.12. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе должен содержать сведения, указанные в пунктах 1 – 5 части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ.

7.13. Аукцион включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦД;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах шага аукциона;

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником аукциона предложению о цене договора

или больше, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах шага аукциона;

5) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если оно подано этим участником аукциона.

7.14. Заказчик в течение одного часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений получает от оператора электронной площадки, на которой проводится аукцион, результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона, вторые части заявок участников аукциона, а также информацию и документы, направленные участником аукциона форме оператору электронной площадки при получении аккредитации.

7.15. В течение одного рабочего дня после получения протокола сопоставления ценовых предложений, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также информацию и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе, и подводит итоги аукциона.

7.16. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией о закупке, несоответствия таких документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке, наличия в таких документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленных настоящей документации;

3) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе на счет, который указан заказчиком в документации, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

7.17. При подведении итогов аукциона на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, а также информации и документов, направленных заказчику оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. Если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

7.18. Итоговый протокол формируется заказчиком согласно пунктам 1 – 7 части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ

8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

8.1. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), либо физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Принадлежность участника закупки к субъектам МСП подтверждается наличием соответствующей информации в Едином реестре субъектов МСП. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России (https://npd.nalog.ru). Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика «Налог на профессиональный доход», представлять не требуется.

8.2. Для участников закупки устанавливаются обязательные требования:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии

Требование не установлено

10. Формы, порядок, день и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

10.1. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводиться аукцион, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона и (или) документации об аукционе.

10.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона и (или) документации об аукционе осуществляет разъяснения положений извещения и (или) документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. В случае если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение.

День и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 18.04.2024

10.3. Разъяснения положений извещения о проведении аукциона и (или) документации об аукционе могут быть даны заказчиком по собственной инициативе в любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения размещаются в единой информационной системе не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10.4. Разъяснения положений извещения о проведении аукциона и (или) документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

11. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Дата рассмотрения первых частей заявок: 26.04.2024

Дата начала срока подачи ценовых предложений: 02.05.2024 в 10 часов 00 минут (время московское).

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 03.05.2024

Дата подведения итогов: 03.05.2024

12. Порядок подачи дополнительных ценовых предложений (в случае, если условиями конкурентной закупки предусмотрен соответствующий этап)

Этап подачи дополнительных ценовых предложений не установлен.

13. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия независимой гарантии, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки

13.1. Требование о предоставлении обеспечения заявки не установлено.

14. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения

14.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору не установлено.

15. Сведения о праве заказчика отказаться от осуществления закупки

15.1. Заказчик вправе отменить аукцион до наступления дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. После истечения указанного срока отмены и до заключения договора заказчик вправе отменить аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. В течение одного часа после размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, на которой проводится аукцион, направляет уведомление об отмене аукциона всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

15.3. При отмене аукциона Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки.

16. Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением правительства российской федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

16.1. Приоритет предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

16.2. Указанный приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения.

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

16.3. Приоритет предоставляется следующим образом:

1) При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора;

2) При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

3) При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

16.4. Условия предоставления приоритета:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) предоставление сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением, указанным в п. 16.1 настоящей документации, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

16.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

17. Информация о возможности заказчика изменить условия договора

17.1. При заключении и исполнении договора изменение существенных условий договора, а также цены договора или единицы товара (работы, услуги), количества товара, объемов работ (услуг), обязательств сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения договора, ответственности сторон, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением следующих случаев:

1)при исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение не более чем на 10 процентов объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (отдельных видов товаров, работ, услуг), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, с пропорциональным изменением цены договора.

2)при исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3) заказчик вправе изменить цену договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги, а также в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) при заключении договора по согласованию сторон допускается увеличение количества товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником, и НМЦД (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации о закупке.

5) по соглашению сторон допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуги с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в договоре (заявке участника закупки, с которым заключается договор). В этом случае стороны вносят соответствующие изменения в договор (проект договора) путем заключения дополнительного соглашения к договору (изменения проекта договора). При этом стоимость нового товара, работы, услуги с учетом его новых характеристик должна быть обоснована заказчиком аналогично порядку, предусмотренному настоящим Положением для обоснования НМЦД и являться приложением к договору. В случае если по результатам обоснования стоимость нового товара, работы, услуги меняется в меньшую сторону, цена договора должна быть снижена соответственно снижению стоимости нового товара, работы, услуги.

6) цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

по соглашению сторон заказчик вправе изменить следующие условия договора: платежные реквизиты заказчика и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя); местонахождение организации заказчика и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя); в случае наличия технических ошибок, опечаток в тексте договора, требующих их корректировок.

17.2. Продление срока исполнения (действия) договора допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) неисполнения (ненадлежащего исполнения) заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

2) рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, комиссии, специализированной организации, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения;

3) если количество поставляемого по договору товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг был изменен согласно подпункту 1 пункта 17.1. документации.

17.3. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

17.4. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с положениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

17.5. В случае если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в соответствии с положениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, если в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

17.6. Замена страны происхождения товара не допускается при проведении закупок с целью обеспечения выполнения минимальной доли закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

18. Коды товаров, работ, услуг по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и коды по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

Коды ОКПД 2 и ОКВЭД 2 указаны в части 21 документации.

19. Порядок и условия проведения закупок с единичными расценками

19.1. Порядок и условия проведения закупок с единичными расценками не установлен

20. Заключение договора по результатам проведения аукциона

20.1. Договор по результатам проведенного аукциона заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения на ЭП и в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведенного аукциона. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии, оператора ЭП.

20.2. Договор по результатам проведенного аукциона подписывается сторонами в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств ЭП. Договор должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

20.3. Договор по результатам проведения аукциона заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, документацией о закупке, путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

20.4. В случае если заказчиком в документации о закупке, были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам, работам, услугам, их этапам и группам, заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе осуществления закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора.

20.5. При установлении в документации о закупке единичных расценок по товарам, работам, услугам, их этапам и группам, договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки) с включением в договор НМЦД в качестве максимального значения цены договора. В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе осуществления закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

20.6. Заказчик направляет проект договора победителю в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по итогам проведения аукциона.

20.7. Последующий обмен электронными документами между заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением установленного срока заключения договора.

20.8. В случае если заказчиком в документации о закупке, были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам, работам, услугам, их этапам и группам, заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе осуществления закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора.

20.9. При установлении в документации о закупке, единичных расценок по товарам, работам, услугам, их этапам и группам документацией о закупке предусматривается, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки) с включением в договор НМЦД в качестве максимального значения цены договора. В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе осуществления закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

20.10. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара. Информация о стране происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

20.11. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено заказчиком в документации).

20.12. С момента размещения подписанного заказчиком Договора на ЭТП, договор считается заключенным.

20.13. В случае наличия разногласий по проекту договора, технических ошибок, опечаток в проекте, победитель вправе разместить на ЭП протокол разногласий, подписанный ЭП уполномоченного лица победителя, в котором победитель указывает замечания к положениям проекта договора, не соответствующим Извещению о закупке, Документации о закупке, условиям Заявки с указанием соответствующих положений (пунктов) данных документов. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.

20.14. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, установленный заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

20.15. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

20.16. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, направляются заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

21. Описание предмета конкурентной закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 федерального закона № 223-фз и с учетом положения о закупках товаров, работ, услуг

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1. Наименование предмета закупки – поставка моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров.

2. Общий сроки поставки Товара: с момента заключения Договора по 31.12.2024

3. Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика - в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Заявки составляются по форме Приложения №3 к Договору и передаются по электронной почте для исполнения Поставщику. Заявки передаются по мере потребности Товара. Поставка осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком.

4. Порядок осуществления поставки: в соответствии со статьей 3 Договора.

5. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 7; г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.11 А, литер. В.

6. Качество Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода на территории Российской Федерации.

7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства).

8. Качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

22. Обоснование НМЦД либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

*В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, определяется коэффициент вариации цены по следующей формуле:

где:

- Посмотреть таблицу с данными

** При определении НМЦД Заказчиком применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с разделом 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Расчет производится по формуле:

где:

НМЦД – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При расчете НМЦД учитываются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОКУМЕНТАЦИИ

Проект договора

ДОГОВОР№_____________

г. Санкт-Петербург «___»_________2024г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный музей связи имени А.С. Попова» (ЦМС имени А.С. Попова), в лице директора Иванюка Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов аукциона в электронной форме, проведенного в порядке предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ и услуг ЦМС имени А.С. Попова (протокол № ______________ от «____» _______ 2024 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить моющие и чистящие средства, хозяйственные товары (далее – товар).

1.2. Наименование, количество поставляемого товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Ассортимент, цена Товара указаны в Спецификации (Приложении №2 к настоящему Договору),

1.3. Общий срок поставки товара: с момента заключения Договора по 31.12.2024.

Сроки поставки товара: партиями по заявке Заказчика - в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

1.4. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 7; г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.11 А, литер В.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________________, в том числе НДС ______________ (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» с указанием основания). Цена Договора определена Спецификацией (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Источником финансирования по настоящему Договору является:

- приносящая доход деятельность.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы (включая подъем на этаж), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата производится за поставленный по заявке Заказчика товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (далее – накладная) или универсального передаточного документа (далее УПД) Заказчиком.

2.5. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку (пени) или штраф, в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за выполненные им Работы.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику только после получения заявки от Заказчика. Заявки составляются в произвольной форме и передаются по электронной почте для исполнения Поставщику. Заявки передаются по мере потребности Товара. Поставка осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

3.2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить перевозку, доставку, погрузку-выгрузку, подъем на этаж.

3.3. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику все относящиеся к соответствующему виду Товара документы, в том числе сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при их необходимости), иных документов, подлежащих передаче Заказчику по условиям настоящего Контракта.

3.4. Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными
ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в месте приемки Товара, указанном в 1.4. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара.

3.6. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, качеству или комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, такой Товар (часть Товара) считается не принятым Заказчиком, а обязанность Поставщика по поставке считается не исполненной в части такого Товара.

В этом случае, Заказчик обязан приостановить приёмку, оформить соответствующий Акт и принять Товар либо часть Товара, не соответствующую по количеству или качеству, на ответственное хранение, о чем письменно (по факсу, электронной почте) уведомить Поставщика. После получения указанного уведомления Поставщик имеет право в 5-ти дневный срок направить своего представителя для осмотра Товара и оформления двустороннего акта, удостоверяющего качественное и (или) количественное состояние Товара.

3.7. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в установленный срок приёмка Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке, по результатам которой составляется Акт приёмки (соответственно по количеству и/или качеству и/или комплектности), который является надлежащим и обязательным документом для Поставщика и основанием для предъявления претензий Поставщику.

3.8. Если при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

3.9. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего договора, Заказчик обеспечивает оплату только за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Часть Товара, которая не соответствует требованиям Договора, не принимается и оплате не подлежит.

3.10. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную или УПД. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной или УПД после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

3.11. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при проверке.

3.12. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

3.13. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае отсутствия сертификатов и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов.

3.14. Заказчик вправе провести экспертизу товара/партии товара с целью проверки его соответствия требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение 1 к договору). В случае если по результатам экспертизы будет установлено несоответствие Товара требованиям по его качеству, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все расходы, связанные с проведением экспертизы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставить товар по наименованию, в количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение № 2), в сроки, установленные Договором.

4.1.2. Производить доставку товара по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.1.3. Своими силами и за свой счет осуществить перевозку товара, доставку, подъем на этаж, погрузку-выгрузку товара.

4.1.4. Обеспечить строгое соблюдение правил передачи поставляемых товаров, а также условий хранения и доставки товара.

4.1.5. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору водителя транспортного средства, доставляющего товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью поставки товара либо создают невозможность его поставки в установленный Договором срок.

4.1.7. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе исполнения настоящего Договора информацию третьим лицам.

4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором, обязательными для Сторон нормами и правилами.

4.2. Права Поставщика:

4.2.1. Требовать оплаты в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в объеме поставленного Товара.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. В случае выявления недопоставки товара и (или) поставки товара ненадлежащего качества, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара и (или) заменить товар ненадлежащего качества на качественный товар в установленный настоящим Договором срок.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставки товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Договора.

4.4.2. Полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок и (или) неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

4.4.3. Требовать надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар, не соответствующий требованиям, изложенным в разделе 5. настоящего Договора.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода на территории Российской Федерации.

5.3. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5.10. Поставка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, выгрузки и хранения.

5.11. Упаковка (тара) товара должна отвечать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т.д.).

5.12. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

5.13. Наименование товара в документах, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара (сертификаты или декларации о соответствии), должно соответствовать наименованию товара, указанному в Спецификации.

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За нарушение Поставщиком срока поставки товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа и (или) пени.

6.3. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения поставщиком обязательства. Неустойка устанавливается заказчиком в размере 0,1 процента от стоимости этапа поставки товара по заявке Заказчика, в котором нарушены сроки выполнения обязательств, либо стоимости обязательств, исполнение которых просрочено.

6.4. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт нарушения срока выполнения обязательства, в том числе гарантийного, предусмотренного Договором, в размере 30 процентов от стоимости этапа поставки товара по заявке Заказчика.

6.5. За нарушение Поставщиком сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа и (или) пени.

6.6. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения Поставщиком обязательства. Неустойка устанавливается Заказчиком в размере 0,05 процента от стоимости этапа поставки товара по заявке Заказчика, в котором нарушены сроки выполнения обязательств, либо стоимости обязательств, исполнение которых просрочено.

6.7. Неустойка в виде штрафа начисляется за факт нарушения срока устранения выявленных недостатков в размере 15 процентов от стоимости этапа поставки товара по заявке Заказчика.

6.8. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по договору.

6.9. За нарушение сроков оплаты за поставленные товары Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Общий размер неустойки в виде пени не может превышать 30 процентов от цены Договора.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.11. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты Договора.

6.12. Все штрафы, пени, неустойки, если иное не указано в настоящем Договоре, должны быть оплачены не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменной претензии Стороной, нарушившей свои обязательства. Момент получения определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, либо в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления претензии по почте.

6.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

7.2. Срок рассмотрения предъявленной претензии и направления на неё письменного ответа не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

7.3. В случае если Стороны не урегулировали разногласия в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Поставщик либо Заказчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут выполнить влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение, ураган, транспортная катастрофа, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3(трех) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной Торговой палатой или иным правомочным органом соответствующей страны.

8.4. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение.

8.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. В ходе исполнения Договора допускаются не противоречащие российскому законодательству и условиям настоящего Договора дополнения и изменения условий Договора. Любые изменения и добавления к настоящему Договору возможны и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и подписанные уполномоченными на то лицами.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару.

Заказчик обязан расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неполучения оригинала независимой гарантии (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта) в течение 15 дней с момента заключения Договора.

10.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

10.8. Расторжение договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который должен содержать:

1) реквизиты сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

2) указание на предмет договора;

3) указание на действия (бездействия) Заказчика либо Поставщика, связанные с исполнением Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

10.9. Сторона по договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения договора, направляет в течение 3 дней со дня подписания указанного протокола другой стороне по договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора с приложением такого протокола.

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по договору.

10.10. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, договором либо не определен соглашением сторон.

10.11. Заказчик обязан предъявить требование к Поставщику (подрядчику, исполнителю) о возврате излишне уплаченных денежных средств при поставке товара, не в полном объеме и (или) при завышении их стоимости в случае установления такого требования контролирующими органами.

10.12. В течение 10 дней со дня расторжения договора Заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе информации о расторжении договора, с указанием оснований для его расторжения с приложением протокола, указанного в пункте 10.8. настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

11.2. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Приложение к данному Договору является его неотъемлемой частью:

11.3.1. Приложение №1 – Техническое задание;

11.3.2. Приложение №2– Спецификация.

11.4. Договор подписан в электронной форме с применением ЭЦП. Стороны вправе изготовить копии Договора в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________

от «___» __________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

формируется в соответствии с Описанием предмета закупки (п. 21 документации)

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _____________

от «___» __________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора ___________________________ руб. ____ коп. в том числе НДС - ________руб. _____ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

* Если по результатам электронного аукциона произошло снижение начальной (максимальной) цены Договора, то расчеты Заказчика с Поставщиком производятся с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент (К) рассчитывается по формуле:

К = ЦА/ НМЦД, где

ЦА – цена, предложенная победителем аукциона.

НМЦД- начальная (максимальная) цена договора.

Величина понижающего коэффициента составляет ­­­­­­______________

- Посмотреть таблицу с данными