Тендер - Поставка моющих и чистящих средств в ассортименте №290435059

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25_Обоснование_НМЦД_Моющие_и_чистящие_средстваxx

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: расчет НМЦД в соответствии с подпунктом 1.3.5. пункта 1.3. раздела 1 главы 3 Положения о закупке МАУ «Школьное питание» произведен по наименьшему ценовому предложению и определяется по формуле:

НМЦД рынка = количество * Цmin, где

Цmin – наименьшая цена единицы товара, работы, услуги, представленная в числе учитываемых при обосновании НМЦД источников ценовой информации.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Проект_договора_ЭМ_моющие_и_соль_кальцинированная ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ____

на поставку средств моющих и чистящих в ассортименте

г. Кемерово «_____» _______________ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание», в лице директора Паньковой Анастасии Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании подпункта 2.2.2. пункта 2.2 подраздела 2 раздела 1 Главы 3 Положения о закупке МАУ «Школьное питание», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку средств моющих и чистящих (далее – Товар) в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) на основании потребности Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. В случае отсутствия у Заказчика потребности в товаре обязательство Поставщика по поставке товара и обязательство Заказчика по принятию Товара не подлежат исполнению.

1.2. Наименование, ассортимент, цена, количество передаваемых по настоящему договору Товаров согласовываются Сторонами и определяются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ___________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (___%) _____________________ (_______________) руб. __ коп., либо без НДС (информация об НДС заполняется в зависимости от применяемой системы налогообложения Поставщика, в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС указывается основание). Оплата по договору осуществляется за счет: средств субсидии на иные цели (бюджетные средства) в размере ______ (___________________) руб. 00 коп.; средств от приносящей доход деятельности в размере ____________ (____________________________) руб. 00 коп.

При этом оплата по договору осуществляется исходя из фактического объема поставленного Товара.

2.2. Цена Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы Поставщика: стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с погрузкой, укладкой, креплением, транспортировкой, разгрузкой Товара, таможенным оформлением, в том числе и уплатой таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ, в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортными расходами и получением разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Поставщиком, накладными расходами, а также всеми налогами и сборами (в том числе и НДС, если Поставщик является плательщиком НДС), действующими на момент заключения Договора, и другими обязательными платежами, связанными с исполнением Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.3. Заказчик, по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора, вправе увеличить либо уменьшить количество поставляемого по договору товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора, при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор, за исключением случая, указанного в п. 1.1. Договора.

2.4. В случае возникновения у Заказчика потребности изменения объемов поставок договора, он обязан поставить об этом в известность Поставщика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты внесения изменений. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены письменно дополнительным соглашением и подписаны уполномоченными представителями сторон.

2.5. Расчеты за поставляемый Товар между Заказчиком и Поставщиком производятся за каждую партию Товара, соответствующего условиям договора и требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой платежа не более 30 рабочих дней с даты приемки Заказчиком поставленного Товара.

2.6. Товаросопроводительные документы (счёт-фактура и товарная накладная либо универсальный передаточный документ) предоставляются Поставщиком Заказчику в день поставки Товара в электронном виде через электронный документооборот в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте (приложение № 4 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Товарно-транспортная накладная либо транспортная накладная предоставляются Поставщиком Заказчику в день поставки Товара в бумажном виде на каждый из адресов поставки. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены Поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (все реквизиты должны быть заполнены, в том числе в графе «основание отпуска» указан договор, дата и номер договора). Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания товаросопроводительных документов электронной подписью уполномоченного лица Заказчика в системе электронного документооборота.

2.7. Оплата безналичная. Без предоплаты. Моментом оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. После последней поставки, но не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока поставки по настоящему договору (указанному в п. 3.1. Договора), между сторонами производится полная сверка поставок и взаиморасчетов за весь период осуществления поставок по договору, с составлением соответствующего акта сверки. Поставщик после последней поставки, но не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока поставки по настоящему договору направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны акт сверки.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Доставка Товара и разгрузка Товара из транспорта Поставщика до места хранения Товара Заказчиком (подтоварник или зона приемки) осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Адреса поставок, дни и время поставок указаны в графике поставки товаров (приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Поставка товара осуществляется партиями с даты заключения договора по «31» мая 2025 г. на основании заявки Заказчика. Заявка формируется исходя из потребности Заказчика в товаре. При отсутствии у Заказчика потребности в Товаре заявка на поставку Товара Поставщику не направляется. Без заявки Заказчика обязательство Поставщика по поставке Товара и обязательство Заказчика по принятию Товара не подлежат исполнению.

Партией по настоящему Договору считать – партию Товара, поставленную на все адреса Заказчика, согласно направленной заявке.

3.3. Поставка партий Товара осуществляется по заявкам Заказчика. Заявка должна быть подана Заказчиком не позднее, чем за день до поставки. Заявка может быть подана на поставку нескольких партий Товара.

3.4. Заявка Заказчика должна содержать сведения об объемах, ассортименте, месте, дате и времени поставки партии (партий) Товара. Заявка подается по электронной почте. Реквизиты для приема и передачи заявок______________________________________________________________(заполняется Поставщиком).

3.5. Поставщик обязан информировать Заказчика о приеме заявки в течение 2 (Двух) часов с момента его получения следующими способами: электронная почта. Письменным подтверждением о приеме заявки также может являться заявка Заказчика, подписанная Поставщиком (с указанием Ф.И.О. представителя Поставщика, даты), заверенная печатью Поставщика и переданная Заказчику по электронной почте. В случае, если Поставщик не информирует своевременно Заказчика о получении заявки, то заявка считается принятой Поставщиком.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.2. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, действующим ГОСТ, НД производителя и подтверждаться свидетельством о государственной регистрации, декларацией соответствия, паспортами качества для данного вида товара, а также инструкцией по применению (в случае, если какие-то документы из указанных в настоящем абзаце не предусмотрены для данного вида товара, предоставление таких документов не является обязательным для Поставщика).

4.3. При обнаружении недопоставки Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара в течение суток с момента подписания акта, фиксирующего недостатки.

4.4. При обнаружении недостатков по качеству (несоответствие требованиям стандартов, скрытые недостатки или несоответствие согласованного ассортимента) Заказчик в течение всего срока годности имеет право предъявить претензии Поставщику. Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 5-ти дней с момента получения соответствующего требования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. При поставке товаров представить Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемых товаров.

5.1.2. Произвести поставку товаров в соответствии с заявкой Заказчика.

5.1.3. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику акт сверки по произведенным в течение отчетного месяца поставкам.

5.1.4. Поставщик обязан при заезде на объект Заказчика – открывать и закрывать и при выезде с объекта – открывать и закрывать ворота для проезда автотранспорта (ворота не должны оставаться открытыми на момент выгрузки Товара Заказчику), в целях ограничения доступа иных транспортных средств на объект Заказчика.

5.1.5. Предоставить необходимую для Заказчика контактную информацию (Приложение № 3 к настоящему Договору). Своевременно извещать Заказчика об изменении указанных в Приложении № 3 контактных данных в срок, установленный п. 9.4. Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести оплату товара в сроки и в размере, установленные настоящим договором.

5.2.2. Своевременно представлять Поставщику заявки на поставку партий товара.

5.3. Право Заказчика:

5.3.1. В случае нарушения Поставщиком сроков (периодов) поставки товара, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, взыскать неустойку, предусмотренную договором.

5.3.2. В любое время в ходе исполнения договора (при оформлении заявки на очередную поставку) направлять Поставщику обоснованное предложение о снижении цены за единицу Товара. Основанием для снижения цены единицы Товара может являться проведенный мониторинг цен на Товар, сложившихся на момент проведения мониторинга.

5.3.3. В случае обнаружения недостатков Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены некачественного или допоставки недостающего Товара в течение трех часов с момента подписания акта, фиксирующего недостатки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае поставки некачественного и/или некомплектного Товара и/или Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявленными в период установленного производителем срока годности Товара, Поставщик, независимо от факта реализации Заказчиком данного Товара, уплачивает Заказчику пеню в размере 25 % от стоимости партии поставленного Товара, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей, в течение пяти дней с момента получения претензии Заказчика.

6.2. За неисполнение обязательств, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % от цены договора, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей, в течение пяти календарных дней с момента получения претензии Заказчика, в случае:

– отказа Поставщика от выполнения обязательств по договору на любом этапе его исполнения;

– расторжения договора по инициативе Заказчика в случае недобросовестных действий со стороны Поставщика и в соответствии с п. 8.3. Договора.

6.3. В случае срыва поставки товара (отсутствие поставки, отсутствие допоставки), нарушения Поставщиком сроков поставки (указанных в заявке Заказчика) «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 5 % от цены не поставленного в установленное время товара (несвоевременно поставленного товара) в течение пяти календарных дней с момента получения претензии Заказчика за каждый день просрочки обязательств.

6.4. В случае срыва поставки Товара (поставка осуществлена с задержкой более 2 часов времени предусмотренного графиком поставки) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % от цены не поставленной в установленное время партии Товара, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) рублей, в течение пяти календарных дней с момента получения претензии Заказчика.

6.5. В случае, если Поставщик произвел поставку товара по ценам, не утвержденным Сторонами в спецификации, Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан, в течение трех календарных дней, с момента получения претензии Заказчика, уплатить неустойку в 2 (два) раза превышающую размер абсолютной разницы между ценой за единицу товара (увеличенную на сумму НДС), указанной в товаросопроводительных документах Поставщика и ценой за единицу товара (увеличенную на сумму НДС) утвержденной в спецификации, умноженной на количество единиц поставленного Поставщиком в рамках данной партии товара, либо, в тот же срок, направить Заказчику мотивированные возражения.

6.6. В случае отсутствия в товаросопроводительных документах реквизитов, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан, в течение трех календарных дней с момента получения претензии Заказчика, уплатить Заказчику неустойку в размере 5 % от цены поставленной партии Товара.

6.7. В случае признания компетентными органами поставленного Поставщиком Товара не соответствующим по качеству требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ к товарам данного вида, и наложения компетентными органами на Заказчика административного штрафа, Заказчик вправе выставить Поставщику требование об уплате полного размера наложенного на Заказчика штрафа, а Поставщик обязан оплатить полный размер наложенного на Заказчика штрафа в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

6.8. В случае, если Поставщик не информирует Заказчика о приеме заявки в течение двух часов с момента ее получения в соответствии с п. 3.5. Договора Заказчик вправе выставить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 500 (пятьсот рублей) за каждый факт неисполнения.

6.9. При несоблюдении Поставщиком п. 5.1.4. Договора Заказчик имеет право выставить Поставщику требование об уплате штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать тысяч) рублей за каждый факт не закрытия ворот.

6.10. При несоблюдении Поставщиком п. 5.1.5. и п. 9.4. Договора Заказчик имеет право выставить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения установленных данными пунктами обязательств.

6.11. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за задержки в исполнении, полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанные действия произошли вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, политические перевороты, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения или иные стихийные бедствия, изменения нормативных правовых актов. Изменение государственной политики таможенного или валютного регулирования (например, изменение курса рубля по отношению к евро или доллару США) не является форс-мажорным обстоятельством, а считается риском предпринимательской деятельности.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит другой стороне уведомление, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Документами, подтверждающими исполнение договора обеими сторонами, считаются подписанные Поставщиком и Заказчиком акты сверки взаиморасчетов и поставок, а также другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. Днем исполнения договора считается день полной оплаты Заказчиком поставленных по настоящему договору Товаров. При этом датой полной оплаты за поставленный Товар считается дата последней оплаты по договору.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по инициативе Заказчика в соответствии с п. 8.3. Договора, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем уведомления в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) за 10 дней до даты предполагаемого расторжения в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров;

- неоднократной поставки некачественного Товара;

- обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

8.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене поставщика по согласованию с заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

9.2. Переписка, уведомления, заявки, уточнения и дополнения к заявкам подтверждения и иные документы в рамках настоящего договора, переданные путем факсимильной связи и электронной почты, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу, если они позволяют достоверно установить, что документы исходят от противоположной стороны по договору.

9.3. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть претензию и о результатах рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

В случае, если споры, разногласия и требования не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

9.4. При изменении адресов, банковских реквизитов, электронной почты, телефонных номеров и иных данных сторона договора в трехдневный срок обязана письменно известить об этом другую сторону договора.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы сторонами, оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. С момента их подписания они становятся неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «___»______________________ 2025 г.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение является неотъемлемой частью договора № ___ от «____»___________202_ г.:

– Приложение № 1 – Спецификация 1 экз. на ___ л.

– Приложение № 2 – График поставки товаров 1 экз. на ___ л.

– Приложение № 3 – Контактная информация Поставщика 1 экз. на ___ л.

– Приложение № 4 – Соглашение об электронном документообороте 1 экз. на ___ л.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки №______

«_____» _________________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, потребительским свойствам

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель:

Товаровед ____________А.О. Сычугова

Согласовано:

Главный технолог____________ С.Ю. Хохлова

Приложение № 2 к договору поставки №______

«_____» _________________ 2025 г.

График поставки Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору поставки №______

«______» _________________ 2025 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОСТАВЩИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору поставки №______

«____» _____________ 2025 г.

Соглашение об электронном документообороте

г. Кемерово «______»_________________2025 г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона – 1», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и МАУ Школьное питание, именуемое в дальнейшем «Сторона – 2», в лице директора Паньковой Анастасии Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Соглашение об электронном документообороте (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Термины и определения

Электронный документ (ЭД) – документированная информация в электронно-цифровой форме и содержащая сведения по предмету взаимоотношения Сторон. Электронный документ может быть подготовлен с использованием формальных правил или без таковых (формализованный и неформализованный ЭД).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Видами электронных подписей являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Усиленной электронной подписью может быть усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронный документооборот (ЭДО) – система работы с электронными документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью информационно-коммуникационных технологий, созданная с целью обмена юридически значимыми электронными документами; а также непосредственно сам процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в электронной форме с использованием электронной подписи. Оператором ЭДО принимается Контур, либо Операторы ЭДО, находящиеся с ним в роуминге.

Направляющая Сторона – Сторона, направляющая Документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

Получающая Сторона – Сторона, получающая от Направляющей Стороны в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения.

Предмет Соглашения.
2.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок организации защищённого электронного документооборота между Сторонами настоящего Соглашения.
Стороны выражают согласие на обмен Документами в электронном виде в отношении всех договоров, заключённых между Сторонами.
2.1.1. Настоящее Соглашение не распространяется на заключаемые между Сторонами соглашения, договоры финансового характера, а именно: договор займа, кредита, цессии, зачёт прав требования.
2.2. Документы, указанные в п. 2.3. настоящего Соглашения, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, что предполагает получение Направляющей Стороной и Получающей Стороной сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Каждая Сторона может иметь несколько квалифицированных электронных подписей, оформленных для нескольких уполномоченных лиц Стороны.
2.3. Перечень и форматы Документов, которыми Стороны обмениваются по настоящему Соглашению***: - Посмотреть таблицу с данными***Приведённый перечень документов не является закрытым, Стороны вправе сами определять/изменять пакет документов, которыми будут обмениваться в рамках ЭДО.
2.4. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) Электронные документы, перечень и форматы которых приведён в п. 2.3 настоящего Соглашения, равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.
2.5. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
2.6. При осуществлении обмена Электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
2.7. Использование Электронных документов между Сторонами отменяет использование иных способов обмена документами, указанными в п. 2.3. настоящего Соглашения.
2.8. Стороны обмениваются электронными юридически значимыми документами только через Операторов ЭДО.
2.9. Электронный обмен документами, указанных в п.2.3 Соглашения, будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «Об электронной подписи», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2015 года № 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи» и иными нормативно-правовыми актами.
2.10. Стороны самостоятельно организуют архивное хранение ЭД в течение срока хранения соответствующих документов на бумажных носителях.
2.11. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
2.12. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, средств криптографической защиты с функциями ЭП осуществляется каждой из Сторон самостоятельно и за свой счёт.

Дополнительные условия

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора поставки № ____ от «___»__________ 20___г., вступает в силу с даты заключения указанного договора поставки и действует в течение всего срока действия упомянутого договора поставки.

Любая из Сторон вправе в любой момент обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.

Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев сертификатов в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения запроса, а также об ограничениях в использовании сертификатов по адресам, указанным в разделе 6 Соглашения (в случае увольнения, окончание срока сертификата).

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями действующих между ними договоров и нормами действующего законодательства РФ.

Порядок выставления, направления и обмена иными документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам с использованием ЭП

Для участия в ЭДО Стороны должны:
а) иметь действующие квалифицированные сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи руководителя либо иных уполномоченных лиц;
б) использовать программу для ЭВМ для организации ЭДО.

В рамках настоящего Соглашения при обмене документами в порядке ЭДО направляющая Сторона первая формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его ЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес получающей Стороны через доверенного Оператора ЭДО и сохраняет подписанный документ в электронном виде.

Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа) обмениваться извещениями/подтверждениями через доверенного Оператора ЭДО о получении и отправке документов посредством системы ЭДО.

Если направляющая и/или получающая Сторона не получила в установленный срок любое из положенных подтверждений доверенного Оператора ЭДО или файл с документом, он сообщает о данном факте доверенному Оператору ЭДО.

В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, направляющая Сторона в этот же день либо на следующий день составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо получающей Стороне в порядке, установленном доверенным Оператором ЭДО.

Разрешение споров

Споры, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения, подлежат разрешению между Сторонами в претензионном порядке со сроком ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней со дня её получения.

Споры, неурегулированные в претензионном порядке по настоящему Соглашению, а также споры, связанные с заключением настоящего Соглашения, признанием Соглашения недействительным, незаключённым, иные споры, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

Уполномоченные лица

Ответственными лицами по настоящему Соглашению являются:

от Стороны 1 –

от Стороны 2 – Рудь Е.Н., эл. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными