Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №301852080

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672039, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 48, помещение 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№4._Обоснование_цены - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_Описание_объекта_закупки

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку моющих и чистящих средств

Наименование и количество поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и размерам товара

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 48

Срок поставки товара

Начальный срок поставки по договору – с даты подписания сторонами договора в течении 14 календарных дней.

5. Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

В случае если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара.

6. Требования к безопасности товара

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

7. Требования к упаковке товара

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в том числе климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Товар должен быть упакован в коробки из гофрированного картона, исключающие повреждения при транспортировке. Коробки должны быть перетянуты упаковочной лентой, а также содержать информацию о наименовании и количестве содержащегося в них Товара. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Коробки и упаковка пачек не должны иметь нарушения целостности, деформационных и иных повреждений. Каждая пачка бумаги должна быть обернута во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность продукции при транспортировании и хранении.

8. Требования к гарантийному сроку и сроку службы

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным и техническим требованиям.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев.

В случае выявления брака, иных недостатков товара, поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.

9. Требования к отгрузке товара

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 3 рабочих дня до отгрузки.

Поставщик осуществляет поставку товара своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузоразгрузочные работы- переноску товара от автомашины в склад Заказчика (цокольный этаж). Адрес доставки в рабочие дни с 08:00 – 13:00 и 14:00 – 16:00 часов местного времени по адресу Заказчика

В случае порчи Поставщиком имущества и помещений Заказчика в ходе выполнения поставки товара, Поставщик должен за свой счёт исправить испорченное имущество и выполнить необходимый ремонт помещений.

Информационная_карта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме,

участниками, которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

на право заключить договор

по поставке хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

Заказчик рекомендуемые формыпредлагает прикрепить в формате Word

Форма Анкеты участника открытого запроса котировок в электронной форме

На бланке организации.

Дата, исх. Номер

Анкета*

участника открытого запроса котировок в электронной форме

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

Форма Предложения отучастника

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

“____” _________ 2025 г.

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

мы_____________________________________________________________, в лице_________

наименование (для юридического лица), фамилия имя отчество (для физического лица)

____________________________________________, действующего (ей) на основании __________,

фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного лица

сообщаем, что готовы изготовить и поставить товар по предмету договора на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в полном объеме по следующим характеристикам:

Характеристики и количество поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

1 указывается конкретное предложение о товаре для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика в соответствии с приложением № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Описание предмета закупки».

Согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (форма и условия оплаты товара, место, условия и срок поставки товара и другие условия): _________ (да/нет).

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

Инструкция по заполнению заявки Участником закупки:

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «или», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», то есть должны быть конкретными, если это не предусмотрено ГОСТом или паспортом на товар.

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товаров, а также эксплуатационные характеристики (в случае установления в извещении о проведении закупки) товаров, предлагаемых участником закупки к использованию, по своим конкретным, диапазонным показателям должны соответствовать значениям, установленным в извещении о закупке, НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН, ТУ со всеми рекомендованными и иными приложениями к НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН, ТУ с учетом требований заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам товаров, а также эксплуатационным характеристикам (в случае установления таких требования в извещении о проведении закупки).

При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Приложении № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Описание предмета закупки»

Пример №1 - установлено как нижний предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не менее», («Начало схватывания не менее 45 минут»), Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением (45 минут), либо значением, больше чем заданный в Описании объекта закупки настоящей документации показатель (50 минут), но без сопровождения словосочетанием «не менее…».

Пример №2 - установлено как нижний и верхний предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не менее…, но не более…», («Диаметр резьбы должно быть не менее 2,5 мм, но не более 4,0 мм.»), Участником закупки должен быть предложен товар с точным значением в установленных пределах («3,0 мм»), но без сопровождения словосочетаниями «не менее…, но не более…».

Пример №3 - установлено как верхний предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не более», («Размер «под ключ» гаек не более 17 мм»), Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением («17 мм») либо значением, меньше чем заданный в Описании объекта закупки настоящей документации показатель, но без сопровождения словосочетаниями «не более».

Пример №4 - установлено как нижний и верхний предел, сопровождаясь при этом словами «диапазон не менее от…- до…», («Температурный диапазон от 20 до 40 градусов Цельсия»), Участником закупки должен быть предложен товар с точным значением в установленных пределах диапазона («от 20 до 40»), но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до…».

Пример №5 - установлено как требование, сопровождаясь при этом словосочетаниями «должен быть», «должно быть», «должна быть», «должны быть» («Покрытие должно быть цинковое»), Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением («Покрытие цинковое»), но без сопровождения словосочетаниями «должен быть», «должно быть», «должна быть», «должны быть».

Пример №6 – установлено как значение, сопровождаясь при этом союзом «или», (Резьба должна быть М8 или М10). Участником закупки должен быть предложен товар с одним из значений (Резьба М8), но без сопровождения союза «или».

Пример №7 - установлено как требование, сопровождаясь при этом словосочетанием «должен соответствовать» («ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен соответствовать»), Участник закупки должен указать «соответствует ГОСТ 10503».

Перечисление показателей через «запятую», «точку с запятой», «дробь», союз «и» означает, что предложение Участника закупки должно соответствовать всем перечисленным показателям (характеристикам).

Рекомендуемая форма

Форма предложения о цене договора

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА*

1. Мы, ________________________________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

в лице _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

согласны поставить товар, являющийся предметом закупки, по цене:_______________________________________________________________________________________

(прописать цифрами и прописью)

в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.

Предлагаемая цена включает в себя все наши расходы, связанные с поставкой товара, в том числе:

- стоимость товара;

- погрузка товара на складе Поставщика;

- доставка товара по адресу Заказчика;

- разгрузка товара в месте доставки;

- складирование товара в помещение, указанное Заказчиком;

- стоимость упаковки товара;

- возмещение ущерба, нанесенного имуществу Заказчика;

- расходы на исполнение гарантийных обязательств;

- расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

- НДС _____ %, что составляет ____________ руб. _____ коп. (_____________________) [2] .

- НДС не облагается ___________________________________ [3] .

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

Котировочную заявку предпочтительно предоставлять в файле, совместимом с MS Word. ↑

Исключается в случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС ↑

Исключается в случае, если Поставщик является плательщиком НДС. В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, в данный пункт включается словосочетание «в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения. В случае если товар не подлежит налогообложению, в данный пункт включается словосочетание «на основании пункта ______ статьи ____ Налогового Кодекса РФ ↑

Словосочетание «с учетом НДС» исключается из «Цена за ед. изм., руб. коп., с учетом НДС», в случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС ↑

Словосочетание «с учетом НДС» исключается из «Стоимость, руб. коп., с учетом НДС», в случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС ↑

Приложение_№_2_Проект_договора

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку хозяйственных товаров

Датой заключения считается дата подписания Договора

Заказчиком на электронной площадке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Чита" "Банно - прачечный трест" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора МБУ "Банно - прачечный трест" (удалить) Смолянской Надежды Анатольевны, действующей-его на основании Устава, с одной стороны и _______________

___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», учитывая:

– извещение, размещенное на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rts-tender.ru) № _____ на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок №________________«____» _________ 2025 года

– протокол подведения итогов № __________________от «_____» __________ 2025 года; заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары(далее – товар) в соответствии со Спецификацией(Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская,48.

1.3. Требования к техническим и иным характеристикам товара, к качеству товара, упаковке товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. Гарантийному сроку либо сроку службы товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет_______ (________), НДС не облагается, НДС облагается.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему Договору, в том числе:

- стоимость товара;

- погрузка товара на складе Поставщика;

- доставка товара по адресу Заказчика;

- разгрузка товара в месте доставки;

- складирование товара в помещение, указанное Заказчиком;

- стоимость упаковки товара;

- возмещение ущерба, нанесенного имуществу Заказчика;

- расходы на исполнение гарантийных обязательств;

- расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

2.4. Оплата за фактически поставленный товар по настоящему Договору производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа на основании выставленного Поставщиком и полученного Заказчиком оригинала счета на оплату.

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: средства, полученные от приносящей доход деятельности.

2.6. В случае, если Поставщик является физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора [1] .

3. Срок действия Договора

3.1. Договор подписан Сторонами посредством усиленной квалифицированной электронной подписи, вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе обязательств Поставщика, связанных с поставкой некачественного товара.

Начальный срок поставки по договору – с даты подписания сторонами договора по заявке в течении 14 календарных дней с даты подписания договора.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня начала поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой, факсом, электронной почтой, по номеру телефона указанному в разделе 12).

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.1.2. Оплатить товар в порядке и срок, установленные п. 2.4 настоящего Договора.

4.1.3. Принять необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также соблюдать иные требования, установленные ст.19 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства по проведению обработки персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных, полученных в результате исполнения Договора, или письменного отзыва согласия на обработку персональных данных Поставщиком [2] .

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Договора и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.2.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.2.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2.6. Осуществить оплату по настоящему Договору только после уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора

4.2.7. Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора

4.2.8. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить товар надлежащего качества и количества, ассортимента согласно п. 1.1 настоящего Договора, Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить такие недостатки в порядке и в сроки, указанные в акте, составленном в порядке п. 5.9 настоящего Договора.

4.3.3. В случае обнаружения недостатков в качестве товара в течение срока службы, установленного п. 1.4 настоящего Договора, безвозмездно устранять их за счет собственных средств (включая расходы по транспортировке товара) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

4.3.4. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых уведомить друг друга не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Договора Сторонами.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемки товара, учитывая пункт 5.3 настоящего Договора.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с
условиями настоящего Договора.

4.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5. Порядок доставки, приемки товара

5.1. В сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора, Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего Договора в рабочие дни с 09:00 – 13:00 часов (местного времени Заказчика), своими силами, за счет собственных средств, своим или привлеченным автотранспортом и осуществляет своими силами погрузоразгрузочные работы.

5.2. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к доставке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки.

5.3. В день доставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: документы (или надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, товарную накладную или универсальный передаточный документ, счет, счет-фактуру (в случае, если Поставщик обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства), гарантийный талон либо иной документ по гарантии

В случае отсутствия выше названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставка товара по настоящему Договору оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом.

5.4. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или повреждения товара в процессе его доставки несет Поставщик. Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

В случае порчи Поставщиком имущества и помещений Заказчика в ходе выполнения доставки товара, Поставщик должен за свой счёт исправить испорченное имущество и выполнить необходимый ремонт помещений.

5.5. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик проверяет его соответствие количеству и качественным характеристикам, установленным настоящим Договором. При передаче Товара в таре или упаковке проверка количества и качества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

5.7. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев.

5.8. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в месте доставки Товара в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня доставки Заказчику Товара и документов, подтверждающих соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

5.9. При выявлении несоответствия наименований, страны происхождения, характеристик, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, поставки некачественного Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товаров, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого, отсутствие сопроводительной документации, предусмотренной настоящим договором и т.д.), поставки некомплектного товара, Заказчик (его представитель) не принимает поставленный товар, о чем делается соответствующая отметка в товарной накладной или универсальном передаточном документе. В случае обнаружения несоответствий, повреждений составляется акт об обнаруженном несоответствии или повреждении (акт рекламации). Акт об обнаруженном несоответствии или повреждении (акт рекламации) Поставщик рассматривает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения любыми возможными формами уведомления, указанными в п. 11.2 Договора.

5.10. В случаях, указанных в пункте 5.9. настоящего договора, Поставщик обязан произвести соответственно замену некачественного или несоответствующего спецификации Товара, или доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа, или получения акта рекламации.

5.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы на Товар.

5.12. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, счет-фактуры(в случае, если Поставщик обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства).

5.13. В случае отказа от приемки Товара (части поставленного товара) в товарной накладной или универсальном передаточном документе делается соответствующая отметка.

5.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, контроля органами контроля, осуществляются за счет Поставщика.

5.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несёт Поставщик. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.3. настоящего Договора.

5.16. Поставщик, признается исполнившим обязательства по настоящему договору в полном объеме, после поставки всего объема Товара, предусмотренного настоящим договором, подтвержденным подписанной Заказчиком товарной накладной или универсальным передаточным документом.

5.17. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком. В документации обязательно должны быть указаны: наименование изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование типа продукции, количество, стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления, страна происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме ___________ (___________) руб., определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора не превышает 3 млн руб.;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме ___________ (___________) руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Договора не превышает 3 млн руб. (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.4. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени и штрафов, предусмотренных пунктами 6.2 – 6.3 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования об этом другой Стороны.

Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. При выполнении расчетов по настоящему Договору в порядке, предусмотренном п. 2.4 настоящего Договора, Заказчик, уведомив Поставщика вправе удержать сумму пени, начисленных Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Договора из стоимости фактически поставленного товара, подлежащего оплате.

6.7. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 11.3 настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по Договору является для Сторон обязательным.

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату, по месту нахождения Сторон, указанному в разделе 12 настоящего Договора либо по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 договора, с последующим направлением оригинала претензии заказным почтовым отправлением.

7.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, не допускается.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня его получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок, означает признание требований претензии.

7.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

8. Порядок расторжения и изменения Договора

8.1. Расторжение и изменение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может быть так же расторгнут путем одностороннего отказа Сторон Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчик, исполнитель), указанному в настоящем договоре, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в настоящем договоре. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товара (работы, услуги).

8.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

8.3.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

8.3.2. Сроки исполнения обязательств по Договору, если необходимость изменения сроков вызвана:

обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

увеличением или сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов;

исполнением рамочного договора по единичным расценкам, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, существует потребность в товаре, работе, услуге и подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок;

8.3.3. Цену Договора:

– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора,

– в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1 настоящего подпункта Договора.

8.3.4. Иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается законодательством Российской Федерации.

8.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

8.5. При исполнении Договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если Договор заключен с Поставщиком, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации № 925.

В случае, если был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 4.2.1 – 4.2.3 настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9.4. Стороны, подписавшие настоящий Договор, полностью понимают, что он заключается в условиях неблагоприятной обстановки в Российской Федерации и в мире, что может повлиять на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) по настоящему договору (контракту). В связи с этим, стороны полностью ознакомлены с нормами Гражданского законодательства о непреодолимой силе или «форс-мажоре» (ч. 3 ст. 401 ГК РФ); о невозможности исполнения обязательства (ст. 416 и 417 ГК РФ); о существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Полностью осознавая условия, при которых заключается настоящий Договор, стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, за просрочку их исполнения в связи неблагоприятной обстановкой.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

10.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить обэтом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.

10.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

10.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

10.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11. Заключительные положения

11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Риск повреждения или случайной гибели товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

11.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

11.6. При ведении документооборота по Договору, за исключением предоставления оригиналов документов, предусмотренных Договором, Стороны признают переписку, в том числе, полученную с электронных адресов (Е-mail), указанных в разделе 12 Договора достоверной

11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация

Я [3] ,_____________ , являясь Поставщиком по настоящему Договору, в целях заключения и исполнения настоящего Договора, даю согласие Заказчику на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, ИНН, адрес регистрации и проживания, фотография и иные данные, указанные в представленных документах), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие действует все время до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных или моего письменного отзыва согласия.

_______ЭЦП______(подпись)

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация [4]

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

В случае если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара.

2. Требования к безопасности товара

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3. Требования к упаковке товара

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в том числе климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Товар должен быть упакован в коробки из гофрированного картона, исключающие повреждения при транспортировке. Коробки должны быть перетянуты упаковочной лентой, а также содержать информацию о наименовании и количестве содержащегося в них Товара. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Коробки и упаковка пачек не должны иметь нарушения целостности, деформационных и иных повреждений. Каждая пачка бумаги должна быть обернута во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность продукции при транспортировании и хранении.

4. Требования к гарантийному сроку и сроку службы

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным и техническим требованиям.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев.

В случае выявления брака, иных недостатков товара, поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в течение 10 (десяти)

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт исключается при заключении договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ↑

Данный пункт исключается при заключении договора с юридическим лицом ↑

Данный пункт исключается при заключении договора с юридическим лицом ↑

Конкретные показатели устанавливаются согласно заявке участника закупки ↑