Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №290040175

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Заявка_с_ценой

Заявка

На поставку моющих и дезинфицирующих средств

для нужд КОГБУ для детей-сирот «ЦПД с. Спас-Талица Оричевского района»

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_Моющие_средства

КОНТРАКТ №

На поставку моющих и чистящих средств

для нужд КОГБУ для детей-сирот «ЦПД с. Спас-Талица Оричевского района»

с. Спас-Талица « » февраля 2025г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству с. Спас-Талица Оричевского района», (краткое наименование КОГБУ для детей-сирот «ЦПД с. Спас-Талица Оричевского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кружеленковой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________________________, в лице ___________________ _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка моющих и дезинфицирующих средств, далее именуемые «Товар».

1.2. Наименование Товара, его характеристики, емкость, сорт, ГОСТ, ТУ, количество, цена определены в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки: Поставщик передает Заказчику товар до 20 февраля 2025г.

1.4. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _________________________________ рублей 00 копеек (____________________________ рублей _ копеек), в том числе НДС - % , или без НДС.

2.2. Товар оплачивается по цене, указанной в Спецификации (приложение №1), является неотъемлемой частью Контракта. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Финансирование производится за счет средств субъекта Российской Федерации (Кировская область).

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.3. В цену Контракта включаются стоимость Товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, доставка Товара до покупателя, таможенные пошлины, все установленные налоги (в т.ч. НДС, если Поставщик является его плательщиком) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Цена Контракта подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Условия и порядок поставки

3.1.Доставка Товара осуществляется автотранспортом за счет Поставщика. Место поставки продукции – учреждение Заказчика, расположенный по адресу: Кировская область, Оричевский район, село Спас-Талица, улица Советская, д.2.

3.2. Разгрузка Товара производится Поставщиком.

3.3. При поставке товара Поставщик передаёт Заказчику документы, подтверждающие качество Товара, товарную накладную в 2 (двух) экземплярах; декларацию о соответствии или сертификат соответствия (при их наличии), иные документы, предусмотренные законодательством (при их наличии).

3.4. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

3.5. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия его требованиям, установленным Контрактом в день получения с оформлением документа о приемке.

3.6. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика в порядке, определенным инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966.

3.7. Поставщик вправе направить своего представителя для приемки товара по Контракту. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке товара и право подписания товарной накладной.

3.8. При обнаружении несоответствия качества и (или) количества товара Заказчик обязан составить соответствующий акт и известить Поставщика.

3.9. Поставленный товар является принятым с момента подписания Заказчиком товарной накладной и акта-приемки товара.

3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

4. Качество Товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду Товаров согласно ГОСТа Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНациональный стандарт РФ.

4.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил.

4.3. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Маркировка Товара на упаковке должна быть на русском языке.

5. Порядок расчетов

5.1. Заказчик оплачивает Товар Поставщику стоимость фактически принятого по количеству и качеству Товара при наличии счета, или универсально-передаточного документа (далее УПД) или счета-фактуры.

5.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в течение не более 7 рабочих дней, при наличии счета и отсутствии разногласий по качеству и количеству принятого Товара после подписания акта о приемке товара.

5.3. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный Товар в течение 14 календарных дней.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

- требовать передачи ему поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- требовать расторжения Контракта, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- требовать передачи недостающего товара при недопоставке;

- отказаться о принятия товара, не соответствующего Спецификации и требованиям качества товара.

6.2. Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;

- проверить количество и качество принятого товара и в случае выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

- оплатить принятый от Поставщика товар.

6.3.Поставщик обязан:

- передать товар свободным от любых прав третьим лиц;

- передать товар, соответствующий условиям настоящего Контракта.

6.4. Поставщик вправе:

- требовать оплаты за товар, поставленный Покупателю по настоящему Контракту, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность, установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 (далее «Правила»).

7.2. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафа, пени), размер такой неустойки, порядок ее начисления устанавливается Контрактом в соответствии с таким законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафа, пени), размер такой неустойки, порядок ее начисления устанавливается Контрактом в соответствии с таким законодательством Российской Федерации.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнением или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случая, предусмотренного пункта 13 Правил.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Подрядчик не исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п.7.16 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

7.12. В случает уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика, Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента поучения в Соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта(или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.13. Не позднее 20 (двадцати) дней с момент возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

7.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего Контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщиком за выполненные работы, которые приняты Заказчиком.

7.15. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.16. настоящего Контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.16. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.17. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. Срок действия Контракт

8.1. Настоящий Контракт действует до 20 февраля 2025г., а в части взаиморасчетов и уплаты неустойки до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельств непреодолимой силы

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным исполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе решения органов государственной власти и Управления делами Президент РФ, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10. Порядок расторжения контакта

10.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях;

10.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Исполнителя

10.2.2. В случае просрочки оказание услуг, более, чем на 5 (пять) рабочих дней.

10.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд Кировской области.

12. Прочие условия

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Контракту без письменного согласия другой Стороны.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № ____________

от ____ февраля 2025г.

Спецификация

На поставку моющих и дезинфицирующих средств

для нужд КОГБУ для детей-сирот «ЦПД с. Спас-Талица Оричевского района»

- Посмотреть таблицу с данными