Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №285169805

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.12.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Документация

по проведению запроса котировок

в электронной форме

Закупка проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Поставка моющих и чистящих средств для нужд

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

(Федеральный закон от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ)

г. Петрозаводск

2024 год

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(ИЗВЕЩЕНИЕ)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», далее также «Заказчик», извещает всех заинтересованных лиц о намерении осуществить закупку (заключить гражданско-правовой договор, договор) путем проведения запроса котировок в электронной форме на поставку моющих и чистящих средств для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (далее по тексту – Извещение) и приложениями к нему, которые являются его неотъемлемой частью, в том числе с техническим заданием и проектом договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Извещению

Техническое задание [1]

Поставка моющих и чистящих средств для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

Наименование закупки: Поставка моющих и чистящих средств для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

Место поставки товаров: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.12.

Сроки и условия поставки товаров: С момента заключения Договора по 26 декабря 2024 года включительно, единовременно в полном объеме. Не позднее, чем за два рабочих дня до дня поставки товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки товара.

Дни и время поставок - в рабочие дни: понедельник-пятница (кроме праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут транспортом Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемый товар не должен быть ранее в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в спецификации.

Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.

Поставка товара до места, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счёт Поставщика.

Приемка товара осуществляется после доставки товара Заказчику и включает в себя следующие этапы:

а) проверка поставленного товара на соответствие требованиям Документации;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара.

Поставляемый товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество и иную документацию, включающую описание, характеристику товара и т.д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому товару, должна быть представлена при поставке товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

Приложение №2 к Извещению

Форма котировочной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА [2]

на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата: «___» _________ _______ г.

(указать)

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» на право заключения договора на _____________________________

____________________________________________________________________________________________,

указать наименование объекта закупки

согласно условиям и требованиям запроса котировок в электронной форме, в том числе, Технического задания (Приложение № 1 к Извещению) и проекта договора (Приложение № 3 к Извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок в электронной форме сообщаем о себе следующую информацию:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, изучив все условия и требования запроса котировок, в том числе, Технического задания и проекта договора, согласны исполнить все условия договора и поставить товар в соответствии с требованиями и условиями запроса котировок в электронной форме.

Предложение о цене договора ___________________(________________________ рублей ___ копеек)

(указать предлагаемую цену договора цифрами и прописью, при их несовпадении учитывается сумма прописью), в том числе ________________________________.

(рекомендуется указать сумму НДС, в случае его наличия или рекомендуется указать «НДС не облагается»)

Цена договора (цена оказываемых услуг) включает в себя все расходы Поставщика связанные с исполнением договора, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

Настоящей заявкой_______________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице _________________________________________________________________________, действующего

(наименование должности, Ф.И.О.)

на основании_____________________________________________, предлагает оказать _______________

(устава, доверенности)

_____________________________________________________________________________________,

(указать наименование объекта закупки)

в указанных объемах, и в соответствии с условиями, изложенными в извещении от «___» ___________ 2024г. № ___________

Настоящим подтверждаем, что против ______________________________________________________

(наименование Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании _____________________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями и регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных, с целью участия _________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на ____________________________________________________________________________________.

(указать наименование объекта закупки)

Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о ______________________________________________

(наименование Участника закупки)

не включены в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у ____________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В случае признания нас победителем в запросе котировок в электронной форме или участником закупки, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок цену договора, а также участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, и передачи нам права заключить договор, мы обязуемся заключить договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» и оказать услуги в соответствии с заключенным договора по предлагаемой нами цене договора.

____________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица участника закупки)

__________________________________ ______________________

(подпись руководителя или (фамилия, имя, отчество)

уполномоченного лица участника закупки)

« _____ » _____________ 20___ г. (дата подписания заявки)

М.П. (Место печати – для юридического лица)

Приложение №3 к Извещению

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА)

Договор №__

на поставку моющих и чистящих средств

г. Петрозаводск «___» _________ 2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пахомовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ , в лице ____________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с извещением № ___________ от «___»____ 2024 г., на основании протокола подведения итогов от «___» ______ 2024 г. и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – закон № 223-ФЗ), и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее по тексту – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Функциональные, технические и качественные характеристики установлены в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет _____________ рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% (или НДС не облагается на основании _________), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определена с учетом всех обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей. В стоимость поставки товара включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе, стоимость товара, все расходы, связанные с тарой, упаковкой, маркировкой, затраты на погрузку, перевозку, разгрузку и иные затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика по Договору.

Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

2.3. Значение цены Договора является твердым, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Договором количества товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.3. Цена Договора уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Источником финансирования Договора являются средства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансовые платежи не предусмотрены. Обязательства по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.12.

Срок поставки товара: единовременно, с момента заключения договора по 26 декабря 2024 года включительно в полном объеме, одной партией. Дни и время поставок: в рабочие дни понедельник – пятница (кроме праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

В рамках настоящего Договора поставка товара включает в себя: погрузку товара, доставку товара к месту поставки, разгрузку товара (в том числе с подъемом на 1-й этаж), иные работы, выполнение которых может потребоваться для поставки товара. Поставка осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), с предварительным уведомлением Заказчика.

Приемка товара осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации.

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Получателю (представителю Заказчика) и включает в себя следующие процедуры:

• проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствии Спецификации (Приложение № 1);
• проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
• контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
• проверка комплектности и целостности поставленного товара.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику (Получателю) следующую документацию:

• копию регистрационного удостоверения на товар (при наличии требований к товару, установленных законодательством Российской Федерации);
• копию сертификата соответствия товара (при наличии требований, установленных законодательством Российской Федерации);
• технический паспорт на товар на русском языке (при наличии требований к товару, установленных законодательством Российской Федерации).

Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами документа о приемке.

3.5. Не позднее 5 (пяти) дней с момента фактического завершения поставки товара Поставщик направляет в адрес Заказчика документы о приемке:

- товарную накладную (или иной аналогичный документ);

- счет (или иные платежные документы).

Указанные документы должны быть направлены Поставщиком своевременно в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» по фактическому местонахождению Заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12.

В случае технической возможности Сторон выставление, направление, получение, подписание и обмен документами происходит в электронном виде в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО).

В таком случае Стороны признают, что документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными документами и приравниваются к документам, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4.-3.5. Договора, осуществляет приемку результата поставки товара на соответствие объему и качеству, либо направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений касательно результата поставки товара, или мотивированный отказ от принятия результата поставки товара с перечнем необходимых доработок и указанием срока выполнения.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результата поставки товара, Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении предмета запроса.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результата поставки товара, Поставщик обязан в срок, установленный в отказе, устранить выявленные замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно надлежаще оформленные документы, указанные в п. 3.5. Договора для проведения повторной приемки Заказчиком.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Поставщиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении результата поставки товара, Заказчик принимает его к оплате.

При повторном обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих качество результата поставки товара, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки результата поставки товара, которое является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

• Устранение Поставщиком недостатков поставки товара не освобождает его от уплаты неустойки по Договору.
• Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре. Упаковка герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. При поставке товара должна быть обеспечена целостность упаковки.
• По факту поставки товара Стороны подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утв. Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее по тексту – Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
• Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется Заказчиком – ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом, на основании отчетных документов, согласно п. 3.5. Договора, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ, услуг.
• Копия электронного Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сформированная на бумажном носителе, направляется в адрес Поставщика в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения отчетных документов, согласно п. 3.5. Договора.
• Указанный документ должен быть подписан собственноручно представителем Поставщика. Подписанную копию Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик (его представитель) обязуется направить обратно в адрес Заказчика в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня получения.

В случае технической возможности Сторон обмен документами происходит в электронном виде в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – УКЭП) посредством ЭДО.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Поставщик обязан:

• • Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
  • Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.
  • Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
  • В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
  • Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

Поставщик вправе:

• • Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  • Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
  • Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

Заказчик обязуется:

• • Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договором в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
  • Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
  • Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора в соответствии с настоящим Договором.

Заказчик вправе:

• • Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
  • Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.
  • Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.
  • Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.
  • Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик несет гарантийные обязательства за качество поставляемого товара. В случае поставки некачественного товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет произвести замену некачественного товара в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков или в случае невозможности замены товара произвести возврат денежных средств.

Все расходы по устранению недостатков, в том числе расходы по доставке товара несет Поставщик. Гарантия Поставщика на поставленный товар должна составлять не менее срока действия гарантии производителя.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком (Получателем) или третьей стороной изменений товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны направляют друг другу соответствующие письма, в том числе претензионные, с перечнем выявленных при исполнении Договора несоответствий и с указанием срока для их устранения.

Сторона в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вправе направить нарушившей Стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Пеня начисляется Исполнителю в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Исполнителем и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору.

Пеня начисляется Заказчику в случае нарушения сроков исполнения обязательств по оплате оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется Сторонам за период со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, заканчивая (включая [3] ) днем фактического исполнения Стороной обязательств.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору) Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных Стороне неустоек не может превышать цену Договора.

Стороны согласовали, что в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), не оплаченной Исполнителем.

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору

В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Договора.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, его изменением, расторжением или признанием недействительным решаются путем проведения двухсторонних переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче в Арбитражный суд Республики Карелия на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Карелия Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию, не является обязательным.

9.4. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки – при необходимости), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.5. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.

9.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Республики Карелия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут по решению суда, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Изменение условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.

Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 настоящего Договора, либо с использованием факсимильной связи.

11.4. Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.5. При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

- при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику – (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – _____________.

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – _____________.

При этом номера факсов, адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене номера факса, адреса электронной почты для обмена документами по Договору. Доказательством надлежащей отправки считается уведомление о доставке (об отправке).

• При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
• Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.
• Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу или составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Техническое задание.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___

«____» ______ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______________________________________

сумма прописью

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ___

«____» __________ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(прилагается из документов закупки – Приложение №1 к извещению)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Извещению

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

Метод сопоставимых рыночных цен

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года № 567 «Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее по тексту – Рекомендации) в целях определения начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) были использованы документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам направленным потенциальным поставщикам, обладающим опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Формулы, использованные для обоснования начальной (максимальной) цены договора**

- Посмотреть таблицу с данными

*Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

** В соответствии с п. 3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 года № 567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора.

Расчет начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Извещению

Рекомендуемая форма предоставления сведений о товаре

ФОРМА 1. Предложение участника закупки в отношении предмета закупки

Участник закупки выражает согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, в соответствии с данным предложением в отношении предмета закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

* Для каждой позиции предлагаемого к поставке товара необходимо указать товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара, иные информация и документы.

** ИНСТРУКЦИЯ

по предоставлению информации о характеристиках предлагаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

Характеристики предлагаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг должны соответствовать показателям, установленным в Техническом задании (Описании объекта закупки - Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

Предоставление показателей, их значений в нарушение требований настоящей инструкции расценивается как непредоставление соответствующих показателей.

Перечень товаров и допустимые характеристики по каждому показателю указаны в Извещении (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

При описании характеристик заказчиком использованы следующие знаки и обозначения:

• символ «≥» слева от числа или слова «не менее» означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ «>» слева от числа или слова «более» означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;
• символ «≤» слева от числа или слова «не более» означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• символ «
• Союз «и» используемый одновременно с указанными выше символами означает, что показателю будет соответствовать конкретное значение в указанных пределах;
• обозначение «или», «и/или», «либо», «/» между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или сочетаний таких значений или диапазон значений, разделенных таким обозначением;
• союз «и» между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные указанными знаками;
• символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение, равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в описании предмета закупки указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать значение в диапазоне с 34 по 38;
• слова «от» и «до» означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения;
• слова «диапазон от и до» означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения;
• слова «не уже», «не шире» при указании диапазона означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений шире или уже (соответственно) указанного, включая крайние значения;
• сопровождение показателя словами «наличие» или «соответствие» означает, что участнику необходимо перенести в неизменном виде значение показателя в заявку или указать конкретное значение, соответствующего установленному требованию.

Значение показателя без указанных выше символов, слов, союзов, обозначений означает, что показателю будет соответствовать только значение, установленное заказчиком, без использования слов и обозначений: «менее», «более», «и», «или», «выше», «ниже», «не уже», «не шире», «от», «до», «≥», «≤», « », «типа» и подобных им, за исключением случая когда указанные слова и обозначения содержаться в показателях, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара. В таком случае в заявке на участие показатели сопровождаются указанием на вид(тип) и реквизиты нормативного документа, в соответствии с которым они определены.

При предоставлении информации о характеристиках товара:

• Наименование показателя, установленное заказчиком при описании предмета закупки, не может быть изменено участником закупки. В случае изменения участником закупки наименования показателя, такой показатель будет рассматриваться как не предоставленный.
• Не допускается использование формулировок и слов «должен» (также склонения), «будет» (также склонения), «возможно» (также их склонений) и т.п., а также слов «эквивалент», «аналог» и т.п.
• Не допускается использование сокращений и аббревиатур (кроме общепринятых или установленных заказчиком.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия товара (работы, услуги) потребностям Заказчика. ↑

Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению. ↑

пункт 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 ↑