Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №315837888

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):185002, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПИРОГОВА (ПЕРЕВАЛКА Р-Н), Д.12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_о_закупке_2025

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Документация

о проведении запроса котировок в электронной форме

Поставка моющих и чистящих средств

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Закупка проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Документация о закупке содержит следующие разделы:

Раздел 1. Извещение

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

Раздел 3. Проект договора

Раздел 4. Описание объекта закупки (Техническое задание)

Раздел 5. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров, работ, услуг

г. Петрозаводск

2025 год

Раздел 1. Извещение

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», далее также «Заказчик», извещает всех заинтересованных лиц о намерении осуществить закупку (заключить гражданско-правовой договор, договор) путем проведения запроса котировок в электронной форме на поставку моющих и чистящих средств в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», настоящей документацией о закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

I. Форма заявки на участие в закупке

ЗАЯВКА [1]

на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата: «___» _________ _______ г.

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» на право заключения договора на ___________________________ .

указать наименование объекта закупки

согласно условиям и требованиям запроса котировок в электронной форме, в том числе, Технического задания и проекта договора.

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок в электронной форме сообщаем о себе следующую информацию:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о подлежащих к поставке товарах [2] , которые являются предметом договора:

Общие характеристики:

Качественные характеристики товара, общие требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, изучив все условия и требования запроса котировок, в том числе, Технического задания и проекта договора, согласны исполнить все условия договора и поставить товар в соответствии с требованиями и условиями запроса котировок в электронной форме.

Предложение о сумме цен единиц товаров _____________ (_______ рублей ___ копеек)

(указать предлагаемую сумму цифрами и прописью, при их несовпадении учитывается сумма прописью), в том числе НДС ________. (рекомендуется указать сумму НДС, в случае его наличия или рекомендуется указать «НДС не облагается»)

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с исполнением договора, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________.

(наименование Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями и регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных, с целью участия _________________________.

(наименование Участника закупки)

в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на ____________________________________________________________________________________.

(указать наименование объекта закупки)

Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о _________________.

(наименование Участника закупки)

не включены в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В случае признания нас победителем в запросе котировок в электронной форме или участником закупки, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок цену договора, а также участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, и передачи нам права заключить договор, мы обязуемся заключить договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» и оказать услуги в соответствии с заключенным договора по предлагаемой нами цене договора.

____________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица участника закупки)

__________________________________ ______________________

(подпись руководителя или (фамилия, имя, отчество)

уполномоченного лица участника закупки)

« _____ » _____________ 20___ г. (дата подписания заявки)

М.П. (Место печати – для юридического лица)

II. ИНСТРУКЦИЯ

по предоставлению информации о характеристиках предлагаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

Характеристики предлагаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг должны соответствовать показателям, установленным в Техническом задании (Описании объекта закупки).

Предоставление показателей, их значений в нарушение требований настоящей инструкции расценивается как непредоставление соответствующих показателей.

Перечень товаров и допустимые характеристики по каждому показателю указаны в Техническом задании (Описании объекта закупки).

При описании характеристик заказчиком использованы следующие знаки и обозначения:

• символ «≥» слева от числа или слова «не менее» означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ «>» слева от числа или слова «более» означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;
• символ «≤» слева от числа или слова «не более» означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• символ «
• Союз «и» используемый одновременно с указанными выше символами означает, что показателю будет соответствовать конкретное значение в указанных пределах;
• обозначение «или», «и/или», «либо», «/» между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или сочетаний таких значений или диапазон значений, разделенных таким обозначением;
• союз «и» между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные указанными знаками;
• символ «±» означает, что показателю будет соответствовать значение, равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в описании предмета закупки указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать значение в диапазоне с 34 по 38;
• слова «от» и «до» означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения;
• слова «диапазон от и до» означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения;
• слова «не уже», «не шире» при указании диапазона означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений шире или уже (соответственно) указанного, включая крайние значения;
• сопровождение показателя словами «наличие» или «соответствие» означает, что участнику необходимо перенести в неизменном виде значение показателя в заявку или указать конкретное значение, соответствующего установленному требованию.

Значение показателя без указанных выше символов, слов, союзов, обозначений означает, что показателю будет соответствовать только значение, установленное заказчиком, без использования слов и обозначений: «менее», «более», «и», «или», «выше», «ниже», «не уже», «не шире», «от», «до», «≥», «≤», « », «типа» и подобных им, за исключением случая когда указанные слова и обозначения содержаться в показателях, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара. В таком случае в заявке на участие показатели сопровождаются указанием на вид(тип) и реквизиты нормативного документа, в соответствии с которым они определены.

При предоставлении информации о характеристиках товара:

• Наименование показателя, установленное заказчиком при описании предмета закупки, не может быть изменено участником закупки. В случае изменения участником закупки наименования показателя, такой показатель будет рассматриваться как не предоставленный.
• Не допускается использование формулировок и слов «должен» (также склонения), «будет» (также склонения), «возможно» (также их склонений) и т.п., а также слов «эквивалент», «аналог» и т.п.

Не допускается использование сокращений и аббревиатур (кроме общепринятых или установленных заказчиком).

Информация и документы, определенные в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом №223-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – установлено ограничение.

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1 (запрет закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара в случае закупки товаров из приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Постановлению №1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров

Раздел 3. Проект договора

Договор №__

поставки моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пахомовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.09.2022 (с изм. от 23.12.2024) (далее по тексту – Положение) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного Извещением от _____________ №_______________, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить Заказчику, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, поставку моющих и чистящих средств (далее по тексту – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) и условиями Договора, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар.

Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) определяет сроки и условия поставки товара, характеристики, ассортимент, требования к товару, а номенклатура товара и его количество определяется Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), указанные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

В рамках настоящего Договора поставка товара включает в себя: погрузку товара, доставку товара к месту поставки, разгрузку товара (в том числе с подъемом на 1-й этаж).

Место поставки товара: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

Срок поставки товара: общий срок поставки товара – с момента заключения Договора и по 01.12.2025.

Товар должен быть поставлен в срок, не превышающий 15 дней со дня получения заявки Заказчика.

Заказчик направляет Поставщику заявки в течении срока исполнения Договора с таким расчетом, чтобы заявка могла быть исполнена Поставщиком в пределах общего срока поставки товара

Единица измерения количества товара – в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Договор исполняется в рамках одного этапа.

• Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц. Право собственности на товар от Поставщика к Заказчику переходит в момент передачи товара последнему. С момента передачи товара Заказчику риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

доставить товар своим транспортом и (или) за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве и единицах измерения, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

нести ответственность за качество товара в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.

гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

поставить Заказчику товар в упаковке (таре), пригодной для данного вида товара, а также на условиях, обеспечивающих полную защиту и сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его маркировку, хранение и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре.

устранять недостатки, связанные с поставкой или качеством товара в течение срока указанного в письменном уведомлении Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик (если не докажет отсутствия своей вины).

своевременно в письменной форме предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки поставки товара.

в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору незамедлительно информировать о данном факте Заказчика.

назначить лицо, ответственное за оперативное разрешение вопросов, возникающих при поставке товара.

нести полную юридическую, материальную и иную ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при поставке товара. При поставке товара соблюдать (обеспечить соблюдение представителями Поставщика) действующие на объекте Заказчика требования: пропускной режим, правила внутреннего режима, а также санитарные нормы и правила.

Поставщик имеет право:

требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

по согласованию с Заказчиком поставлять товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.

запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию по вопросам исполнения Договора.

пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

обеспечить приемку надлежащим образом поставленного товара и произвести оплату принятого товара в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

требовать своевременного устранения недостатков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.

взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении Договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

осуществлять контроль за качеством товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором.

требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

требовать от Поставщика соответствующие документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.

в случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения цены товара; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (ч. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации) Заказчик вправе по своему выбору: отказаться от исполнения Договора и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы; потребовать произвести замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

направлять Поставщику требование о доукомплектовании товара.

запрашивать у Поставщика информацию об исполнении обязательств по Договору.

привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для проверки.

пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки товара

Поставщик осуществляет поставку товара в срок, установленный Договором.

Дни и время поставок – рабочие дни (с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут (время московское).

Поставщик обязан информировать Заказчика (его представителя, уполномоченного на получение товара) о намерение осуществить доставку товара к месту поставки не менее чем за 2 рабочих дня.

При нарушении срока поставки товара Поставщик вправе исполнить Договор после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика (п. 2 ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рамках настоящего Договора Заказчик не обязан производить полную выборку товара, даже в случае окончания срока действия Договора.

• Поставка товара (транспортировка) осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику
• Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации.
• Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Получателю (представителю Заказчика) и включает в себя следующие процедуры:
• проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствии Спецификации (Приложение № 2 к Договору);
• проверка полноты и правильности оформления комплекта документов в соответствии с условиями Договора;
• контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
• проверка комплектности и целостности поставленного товара.
• По факту поставки товара Поставщик передает Заказчику (его уполномоченному лицу) следующие документы (далее также – отчетные документы):
• товарную накладную (УПД при наличии);
• счет (счет-фактуру в случае если цена Договора содержит НДС);
• документацию, подтверждающую качество товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Вся документация должна быть надлежаще оформлена, содержать подпись уполномоченного лица и быть заверена печатью Поставщика (при наличии).

В случае технической возможности Сторон выставление, направление, получение, подписание и обмен документами происходит в электронном виде в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО [4] ).

• Заказчик осуществляет приемку результата поставки товара, в том числе в части соответствия объема требованиям, установленным Договором, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика отчетных документов (в случае если отчетные документы предоставлены Поставщиком до даты фактической поставки товара к месту поставки, срок проведения Заказчиком процедуры приемки товара начинает исчислять с даты фактической поставки товара Заказчику; в случае если отчетные документы предоставлены Поставщиком позднее даты фактической поставки товара к месту поставки, срок проведения Заказчиком процедуры приемки товара начинает исчислять с даты получения от Поставщика отчетных документов), путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:
• ответственное должностное лицо Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям Договора;
• в случае установления ответственным должностным лицом Заказчика соответствия поставленного товара и представленных Поставщиком документов требованиям Договора, Заказчик подписывает отчетные документы.
• в случае установления ответственным должностным лицом Заказчика несоответствия поставленного товара и (или) представленных Поставщиком документов требованиям Договора, и, если выявленное несоответствие препятствует приемке и не устранено Поставщиком, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания отчетных документов.

Датой приемки товара считается дата подписания отчетных документов Заказчиком.

В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания отчетных документов, Поставщик в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения такого мотивированного отказа, обязан устранить выявленные несоответствия, и направить Заказчику повторно отчетные документы, в порядке, установленном Договором. Заказчик осуществляет приемку повторно, в соответствии с условиями Договора.

Устранение Поставщиком недостатков поставки товара не освобождает его от уплаты неустойки по Договору.

• При повторном обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих качество товара, а также в случае нарушения сроков устранения несоответствий, Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки товара, которое является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Все расходы по устранению несоответствий несет Поставщик. Устранение.

• В случае выявления несоответствия условиям Договора Заказчик вправе не отказывать в приемке, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.
• По факту поставки товара Стороны подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утв. Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее по тексту – Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется Заказчиком – ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом, на основании отчетных документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ, услуг.

Копия электронного Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сформированная на бумажном носителе, направляется в адрес Поставщика в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения отчетных документов.

Указанный документ должен быть подписан собственноручно представителем Поставщика. Подписанную копию Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик (его представитель) обязуется направить обратно в адрес Заказчика в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня получения.

В случае технической возможности Сторон обмен документами происходит в электронном виде в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – УКЭП) посредством ЭДО.

• Контактная информация представителей Сторон в целях поддержания взаимодействия в ходе исполнения настоящего Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Качество товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиями Договора, а также технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативным документам, обязательным в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя товара.

Цена Договора и порядок расчетов

Максимальное значение цены Договора составляет ______________________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% (или НДС не облагается на основании ________________), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Максимальное значение цены Договора, цены единиц товара, определены с учетом всех обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей. В стоимость поставки товара включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе, стоимость товара, все расходы, связанные с тарой, упаковкой, маркировкой, затраты на погрузку, перевозку, разгрузку и иные затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика по Договору.

Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

• Стоимость единицы товара остается фиксированной на весь период действия Договора, и указана в Спецификации (Приложение №2 к Договору). Фактическая стоимость товара формируется из стоимости единицы товара, исходя из количества поставленного Заказчику товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанного в пункте 5.1. Договора.

где:

цена Договора в рублях;

– цена за единицу товара, указанная в Спецификации (Приложение № 2 к Договору);

Vi – количество товара соответственно.

• Источником финансирования Договора являются средства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».
• Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком отчетных документов.

Обязательства по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны направляют друг другу соответствующие письма, в том числе претензионные, с перечнем выявленных при исполнении Договора несоответствий и с указанием срока для их устранения.

Сторона в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вправе направить нарушившей Стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Пеня начисляется Поставщику в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору.

Пеня начисляется Заказчику в случае нарушения сроков исполнения обязательств по оплате поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком товара в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется Сторонам за период со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, заканчивая (включая) днем фактического исполнения Стороной обязательств.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору) Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных Стороне неустоек не может превышать цену Договора.

Стороны согласовали, что в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), не оплаченной Поставщиком.

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору

В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон Договора.

Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, его изменением, расторжением или признанием недействительным решаются путем проведения двухсторонних переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки – при необходимости), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Письма, уведомления или претензии должны быть рассмотрены и по ним дан письменный ответ по существу в течение 10 рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон осуществляется в соответствии с положениями Договора.

В случае невозможности урегулирования Сторонами спора путем переговоров в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее по тексту – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную досудебную претензию.

Досудебная претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К досудебной претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 15 рабочих дней со дня получения другой Стороной досудебной претензии, либо в случае, когда ответ на претензию от другой Стороны был получен, но заинтересованная Сторона по каким-либо причинам с ним не согласна

Во всех остальных вопросах, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность

Поставщик обязан сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением Договора, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

К конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Поставщиком в ходе исполнения Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных и иных носителях информации, а также полученная визуально с использованием оборудования.

Обязательства Поставщика по соблюдению условий конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия Договора или его досрочного исполнения расторжения.

При нарушении обязательств по соблюдению условий конфиденциальности Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, которые тот понес в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением обязательств по Договору.

Внесение изменений в Договор, расторжение Договора

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Односторонний отказ Сторон от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

• в случае отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абз. 2 ст. 464 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Договора;
• в случае непредоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество товара, происхождение товара, а также иных документов на товар, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
• иным основаниям, предусмотренным законодательством.
• Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Нарушение сроков оплаты товара признается Сторонами существенным нарушением и дает Поставщику право потребовать расторжения Договора.
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Срок действия Договора и особые условия

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону. В противном случае Сторона, не уведомившая о таких изменениях вторую Сторону Договора, несет все риски, связанные с направлением документов и (или) перечислением денежных средств по указанным в Договоре реквизитам.

Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку (расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, ФИО, должность и подпись лица, получившего данный документ)либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в Договоре, должны быть соблюдены следующие требования: при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику – (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – _____________. при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – _____________.

При этом номера факсов, адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене номера факса, адреса электронной почты для обмена документами по Договору. Доказательством надлежащей отправки считается уведомление о доставке (об отправке).

• Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме.
• Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу или составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Спецификация.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___ от «___» _______ 2025 года

Техническое задание

Прилагается из документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ___ от «___» _______ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________________________________________________________

сумма прописью

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 4. Описание объекта закупки (Техническое задание)

Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка моющих и чистящих средств

Место поставки товара – Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Срок поставки товара: общий срок поставки товара – с момента заключения Договора и по 01.12.2025.

Товар должен быть поставлен в срок, не превышающий 15 дней со дня получения заявки Заказчика.

Поставщик обязан информировать Заказчика (его представителя, уполномоченного на получение товара) о намерение осуществить доставку товара к месту поставки не менее чем за 2 рабочих дня.

Поставка включают в себя:

В рамках настоящего Договора «поставка товара» — это комплекс мероприятий, направленных на поставку товара, который включает в себя: погрузку товара; доставку товара к месту поставки; разгрузку товара (в место указанное Заказчиком).

При поставке товара Поставщик обязан нести полную юридическую, материальную и иную ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при поставке товара. При поставке товара соблюдать (обеспечить соблюдение представителями Поставщика) действующие на объекте Заказчика требования: пропускной режим, правила внутреннего режима, а также санитарные нормы и правила.

Требования к товару и условия поставки:

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиями Договора, а также технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативным документам, обязательным в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Поставляемый товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемый товар не должен быть ранее в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать заявке Заказчика.

Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.

Поставляемый товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество и иную документацию, включающую описание, характеристику товара и т.д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому товару, должна быть представлена при поставке товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, а также служить для целей, для которых товары такого рода обычно используются

Упаковка должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков товара при обращении в течение его срока службы; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в таблице «Требования к товару» ниже.

Требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Сода кальцинированная

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Сода пищевая

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Жидкое мыло

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Жидкое мыло

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Мыло туалетное твердое

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Мыло хозяйственное

- Посмотреть таблицу с данными

Содержание жирных кислот:

≥ 72

процент

Группа мыла:

I

штука

Порошок стиральный

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Порошок стиральный

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Средство для чистки канализационных труб

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Средство для мытья полов

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Средство для мытья посуды

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Универсальное чистящее средство для сантехники

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Средство отбеливающее Белизна

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Средство моющее и чистящее многофункциональное

- Посмотреть таблицу с данными

штука

Раздел 5. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров, работ, услуг

Метод сопоставимых рыночных цен

Подпунктом «в» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Постановление от 23.12.2024 №1875) установлены особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), начальной цены единицы работы, услуги для осуществления закупки, объект закупки которой включает товары, указанные в приложении N 1 и (или) приложении N 2 к Постановлению от 23.12.2024 №1875.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик направляет запрос о предоставлении информации о цене товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 1 к Постановлению от 23.12.2024 №1875, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 2 к Постановлению от 23.12.2024 №1875, субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в государственную информационную систему промышленности. Если в этой системе содержится информация менее чем о 3 субъектах деятельности в сфере промышленности, осуществляющих производство включенного в объект закупки товара из числа указанных товаров, Заказчик также направляет такой запрос поставщикам, которые осуществляют поставку происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза товаров, идентичных товарам, планируемым к закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о поставленных ими товарах содержится на официальном сайте единой информационной системы в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

В связи с тем, что Заказчиком не получена информация о цене товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперечня № 1, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьперечня № 2, по запросу у субъектов деятельности в сфере промышленности, и (или) у поставщиков, которые осуществляют поставку происходящих из государств - членов ЕАЭС товаров, идентичных товарам, планируемым к закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о поставленных ими товарах содержится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками (абзац третий подпункта "в" пункта 7 Постановления № 1875), Заказчиком применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о товарах, сведения о которых включены в реестр российской промышленной продукции и получены и потенциальных поставщиков.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Формулы, использованные для обоснования начальной (максимальной) цены договора**

- Посмотреть таблицу с данными

*Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

** В соответствии с п. 3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 года № 567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора.

Приложение № 1 к расчету и обоснованию начальной (максимальной) цены договора,

начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

Расчет начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению. ↑

Заявка заполняется в случае, если объектом закупки является товар ↑

Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ. ↑

В таком случае Стороны признают, что документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными документами и приравниваются к документам, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Способ обмена платежно-расчетными документами регулируется Сторонами в ходе предварительных договоренностей и не требует заключения дополнительного соглашения. ↑