Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №299909353

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта_дс_№_29(Поставка_моющих_и_чистящих) Договор поставки № 1-31/16

Контракт №____

- Посмотреть таблицу с даннымиМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» (МБДОУ д/с № 29), в лице заведующего Рыгаловой Татьяны Олеговны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, действующий на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании извещения о проведении закупки № ________, заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить и передать в собственность Заказчикамоющие и чистящие средства(далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

1.2. Требования, предъявляемые к Товару, наименование, количество и стоимость Товара определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3.ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта и условия платежа. 2.1. Цена Контракта составляет___________________, в том числе НДС ___% (_____________) или не включает в себя НДС в соответствии с ______________. 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 2.3. Оплата Товара производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее УПД). 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2025 г.

3. Условия поставки Товара. 3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара стандартам, требованиям, установленным в отношении данного вида Товара.

3.2. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Красноярский край, Зеленогорск, ул. Парковая, д 24, в течение15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и упаковки.

4.1.2. Обеспечить своевременную поставку Товара Заказчику. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику необходимые сопроводительные документы (счет, 2 экземпляра товарной накладной или УПД, с обязательной ссылкой на номер Контракта).

4.1.3. Обеспечить гарантийный срок на Товар 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания Заказчиком, товарной накладной или УПД.

4.1.4. Нести ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара, его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку Товара.

4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5. Порядок приема-передачи Товара.

5.1. Приемка Товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется по факту поставки, в месте поставки Товара.

Поставщик одновременно с передачей Товара Заказчику передает следующие документы: счет, 2 экземпляра товарной накладной или УПД, с обязательной ссылкой на номер Контракта.

5.2. Приемка Товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы, следующих за днем поступления документов, указанных в п. 5.1. Контракта.

5.3. Заказчик проводит экспертизу Товара на предмет соответствия требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

5.4. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества Товара, Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной или УПД или мотивированный отказ от его подписания.

5.6. В мотивированном отказе Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их исполнения.

5.7. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной или УПД Заказчиком.

5.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

5.9. Гарантийный срок от Поставщика на поставленный Товар по Контракту составляет 12 (Двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

Ответственность за не стоимостное выражение Контракта является:

- непредоставление документов, предусмотренных Контрактом без которых Товар не может быть принят;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о неудокомлектовании Товара (пункт 2 ст. 480 ГК РФ).

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

6.12. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается Поставщиком в десятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.14. Поставщик несет ответственность за причинение любого ущерба, как своим работникам, так и третьим лицам, возникшего при поставке Товара по Контракту, а также в результате нарушения правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

6.15. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу возникновения препятствующих обстоятельств, обязана немедленно оповестить об этом другую сторону.

7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат документы, выданные соответствующими компетентными органами. 7.4. В случае наличия указанных обстоятельств более двух месяцев каждая из сторон вправе расторгнуть Контракт путем направления уведомления другой стороне.

7.5. Стороны признают, что ликвидация предприятия не является форс-мажорным обстоятельством.

8. Изменения и расторжения Контракта.

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95Федерального закона № 44ФЗ.

9. Решение споров.

9.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Красноярского края. 10. Срок действия Контракта. 10.1. Срок действия Контракта: с даты его подписания и по31.08.2025 г.

10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения.

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.3. Подписывая настоящий Контракт, Поставщик декларирует свое соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, (ч. 1, ч.1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.4. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

12.5. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту №_____

от ___.___.2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными