Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №292954278

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦК.pdf
• ПК.docx
• ООЗ.docx

Информация_о_целесообразности_закупки.

Информация о целесообразности закупки на поставку моющих и чистящих средств

1.

2.

3.

4.

Цель осуществления закупки: потребность, обусловленная текущей деятельностью учреждения.

Наименование и описание объекта закупки: поставка моющих и чистящих средств.

Ожидаемый эффект от поставленной продукции: 100%.

Обоснование способа определения поставщика: единственный поставщик в соответствии с пунктом 5 части 1

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Работник

контрактной

службы

Емельянова О.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ТО «Дубовская школа

для обучающихся с ОВЗ»

__________________ Шишкина Т.П.

Описание объекта закупки

на поставку моющих и чистящих средств

Наименование и объем поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Товары должны иметь заводскую упаковку, включенную в стоимость Товара, согласно ТУ и ГОСТам, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна быть вскрыта, не должна иметь вмятин, порезов.

Требования к отгрузке товара: доставка осуществляется силами Заказчика.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская обл., Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Щербакова, д. 30.

Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 25 марта 2025 г.

Условия поставки товара: перед поставкой полной партии товара Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня предоставить образцы на согласование в соответствии со всеми условиями п. 6 Описания объекта закупки. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Стоимость упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта. Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий государственным стандартам качества и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ:

- поставщик обязан приобрести на все поставляемые товары сертификаты соответствия и декларации соответствия, подтверждающие качество товаров, санитарно- гигиенические сертификаты.

Требования по комплектности товара. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» N П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» N П-6 от 15.06.1965.

По факту приемки товара получателем составляется акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями сторон.

Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара по государственному контракту считается факт передачи товара поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по государственному контракту с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Уборка и вывоз упаковки производятся поставщиком.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них получателем.

Устранение поставщиком в установленные сроки выявленных получателем недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и штрафа, предусмотренных государственным контрактом.

Требования по энергетической эффективности товара. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

– ГОСТ Р ИСО/ МЭК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Потребительские товары. Инструкция по применению. Общие требования.

-наличие санитарно-эпидемиологических заключений, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- соответствие поставляемого товара по качественным характеристикам Описанию объекта закупки и документации.

Все поставляемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Все поставляемые товары должны быть упакованы соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Требования по передачи заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. В соответствии с комплектом поставки.

Требования к осуществлению монтажа и наладки поставляемого товара на месте у заказчика. Монтаж и наладка поставляемого товара производится на месте у заказчика.

Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предъявляются.

Требования к объёму предоставляемых гарантий качества товара, гарантийному обслуживанию товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Объем гарантий качества составляет 100%.

Требования к гарантийному сроку товара. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предъявляются.

Иные требования к товару. Аналоги не предлагать.

Проект контракта № _________

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» являющийся «Заказчиком», в лице директора Шишкиной Т.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________________, в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку моющих и чистящих средств (далее – Товар) по адресу: Тульская обл. Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Щербакова, д. 30 в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Обеспечить поставку Товара по цене и в сроки, в соответствии с условиями настоящего контракта, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

2.1.2. Предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):

-погрузочно-разгрузочные работы.

2.1.3. Согласовать с Заказчиком сроки поставки Товара.

2.1.4. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.

2.1.5. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

2.1.6. Передать Заказчику копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику), а также Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком.

2.1.7. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с законодательством РФ.

2.1.8. Предоставить обязательные для данного вида Товара документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

2.1.9. В случае несоответствия качества Товара Поставщик обязан обеспечить замену такого Товара в сроки, согласованные с Заказчиком. Расходы, связанные с устранением несоответствия качества Товара либо его некомплектности, несет Поставщик.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг. Подписать Акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику (Приложение № 3).

2.2.2. Произвести оплату полученного Товара в порядке, предусмотренном в п. 5.2. настоящего контракта.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 25.03.2025 г. Поставка товаров осуществляется в один этап в соответствии со спецификацией (Приложение № 1).

3.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему контракту считается факт передачи и проверки комплектности Товара Заказчику, что подтверждается актом приема-передачи Товара (без претензий), который датируется, подписывается уполномоченными на это лицами и скрепляется печатями Поставщика и Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему контракту Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификатам качества (сертификатам соответствия).

Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сумма контракта составляет ______________ руб. (__________________), в т.ч НДС ____________________.

5.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КОСГУ 346, КВР 244.

5.3. Оплата за поставленную Поставщиком продукцию осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки продукции (реестров накладных, счетов-фактур), а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления.

5.4. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

Поставщик несет материальную ответственность:

6.2.1. в случае не поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости не поставленного Товара;

6.2.2. за просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного Товара в срок за каждый день просрочки.

6.2.3. за нарушения условий раздела 4 настоящего контракта Поставщик уплачивает неустойку в размере 1% от стоимости Товара, забракованного по качеству.

6.2.4. за недопоставку Поставщиком Товара в соответствии со спецификацией Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости недопоставленной продукции.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.4. В случае нарушения Заказчиком пункта 5.2. настоящего контракта Поставщик вправе взыскать неустойку размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченного в срок Товара.

6.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки и штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Неустойка подлежит перечислению в доход бюджета Тульской области.

6.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставки Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета области.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения.

7.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего контракта.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

• При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
• При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
• В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
• В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 9.1, 9.2. раздела 9 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса, адреса пункта поставки продукции, платежных реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента наступления изменения.

10.2. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения, а также все приложения к контракту являются неотъемлемой частью контракта.

10.3. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 31 марта 2025 г.

10.4. Настоящий контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в АС «Бюджет».

10.5. Настоящий контракт составлен в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

Приложение № 3 – Акт приема-передачи.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от «___» ___________ 2025 г. № __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 1.1 контракта № _________ от «__» ___________ 2025 г. Стороны определили:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______________ руб. (__________________), в т.ч НДС ____________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

от «___» ___________ 2025 г. № ___________

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ТО «Дубовская школа

для обучающихся с ОВЗ»

__________________ Шишкина Т.П.

Описание объекта закупки

на поставку моющих и чистящих средств

Наименование и объем поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Товары должны иметь заводскую упаковку, включенную в стоимость Товара, согласно ТУ и ГОСТам, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна быть вскрыта, не должна иметь вмятин, порезов.

Требования к отгрузке товара: доставка осуществляется силами Заказчика.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская обл., Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Щербакова, д. 30.

Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 25 марта 2025 г.

Условия поставки товара: перед поставкой полной партии товара Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня предоставить образцы на согласование в соответствии со всеми условиями п. 6 Описания объекта закупки. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Стоимость упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта. Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий государственным стандартам качества и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ:

- поставщик обязан приобрести на все поставляемые товары сертификаты соответствия и декларации соответствия, подтверждающие качество товаров, санитарно- гигиенические сертификаты.

Требования по комплектности товара. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» N П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» N П-6 от 15.06.1965.

По факту приемки товара получателем составляется акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями сторон.

Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара по государственному контракту считается факт передачи товара поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по государственному контракту с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Уборка и вывоз упаковки производятся поставщиком.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них получателем.

Устранение поставщиком в установленные сроки выявленных получателем недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и штрафа, предусмотренных государственным контрактом.

Требования по энергетической эффективности товара. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

– ГОСТ Р ИСО/ МЭК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Потребительские товары. Инструкция по применению. Общие требования.

-наличие санитарно-эпидемиологических заключений, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- соответствие поставляемого товара по качественным характеристикам Описанию объекта закупки и документации.

Все поставляемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Все поставляемые товары должны быть упакованы соответствующим образом. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Требования по передачи заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. В соответствии с комплектом поставки.

Требования к осуществлению монтажа и наладки поставляемого товара на месте у заказчика. Монтаж и наладка поставляемого товара производится на месте у заказчика.

Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предъявляются.

Требования к объёму предоставляемых гарантий качества товара, гарантийному обслуживанию товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Объем гарантий качества составляет 100%.

Требования к гарантийному сроку товара. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предъявляются.

Иные требования к товару. Аналоги не предлагать.

.

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 2025 г. № ___________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

- Посмотреть таблицу с данными

ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» являющийся «Заказчиком», в лице директора Шишкиной Т.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________________________, в лице _____________, действующей на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

В соответствии с контрактом от «___» _____________ 2025 г. № ___________ (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Качество поставляемого товара соответствует требованиям контракта от «____» _________ 2025 г. № ____________.

Вышеуказанная поставка согласно контракту от «____» ________ 2025 г. № _________ должна быть выполнена до 25.03.2025 г., фактически выполнена _____________ 2025 г.

Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № __________ от «__» ___________ 2025 г. проведена.

Недостатки (не выявлены): _____________________.

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: ______________ руб., в т.ч. НДС _______________.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ______________.

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени): ______________.

Итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчику по контракту ______________ руб., в т.ч. НДС _______________.

Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ»

__________________ Шишкина Т.П.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку моющих и чистящих средств

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)1.

В целях получения ценовой информации в отношении товаров, работ, услуг для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой

информации 5 поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено 1 ценовое предложение.

В случае необходимости заказчиком также осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов на официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок (ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

В случае необходимости, заказчик так же осуществляет сбор и анализ информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными

офертами.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и

используемого при оплате контракта - не применяется.

1. НМЦК определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле:

НМЦКрын = v*Цmin, где:

НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Цmin – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование товара, работы,

услуги (наименование товара,

поставляемого при выполнении

закупаемых работ, оказании

закупаемых услуг2)

Дезинфицирующее средство

Жидкое мыло

Жидкое мыло

Мыло хозяйственное

Сода кальцинированная

Средство для мытья посуды

Таблетка для посудомоечных машин

Средство для мытья посуды

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Цена единицы товара, работы, услуги,

Единица измерения

(по ОКЕИ)

Количество

(v)

представленная в источнике с номером i (

Источник 1

Килограмм

Штука

Штука

Штука

Килограмм

Штука

Штука

Штука

36,00

10,00

20,00

3,00

18,00

12,00

1000,00

3,00

Источник 2

697,20

370,44

89,00

399,90

163,40

803,60

17,92

4 082,40

1 НМЦК рассчитывается по формуле, определенной заказчиком.

2 Указывается только в том случае, если товар поставляется заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

цi

), руб.

Цена, рассчитанная по

формуле (НМЦКрын), руб.

Источник 3

25 099,20

3 704,40

1780,00

1 199,70

2 941,20

9 643,20

17 920,00

12 247,20

9

Ополаскивающее средство

10

Средство чистящее от жира

Санитарно-гигиеническое чистящее

средство

Средство моющее для туалетов и

ванных комнат

Средство моющее для туалетов и

ванных комнат

Чистящее

средство

порошкообразное абразивное

Средство

для

чистки

канализационных труб

11

12

13

14

15

16

17

18

Дезинфицирующее средство

Концентрированное универсальное

моющее средство тип 1

Чистящее средство (распылитель)

ИТОГО:

Литр;^кубический

дециметр

Штука

5,00

840,00

4 200,00

20,00

242,20

4 844,00

Штука

30,00

128,75

3 862,50

22,50

162,40

3 654,00

67,50

136,6

9 204,30

Килограмм

50,00

146,30

7 315,00

Штука

12,00

333,20

3 998,40

40,00

569,80

22 792,00

150,00

70,00

10 500,00

5,00

229,26

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40

1 146,30

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40

Литр;^кубический

дециметр

Литр;^кубический

дециметр

Литр;^кубический

дециметр

Литр;^кубический

дециметр

Штука

Источник 1: ценовое предложение от 03.03.2025 г. № 03/03, получено по результатам запроса от 25.02.2025 г. № 7

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40 руб. (сто сорок шесть тысяч пятьдесят один рубль 40 копеек)

Работник контрактной службы/ контрактный управляющий

Емельянова О.А.

(подпись)

Дата формирования обоснования НМЦК:

04.03.2025 г.