Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №292040137

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_заданиеxx - Посмотреть таблицу с даннымиЕдиные_Требования_к_участникам_закупки

Требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

- не требуется

2) требование о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) требование о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) требование об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Обоснование_НМЦК1 - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ-КОНТРАКТ_

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку моющих и чистящих средств

г. Воронеж « » 2025 г.

Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа - интернат № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (КОУ ВО «Школа-интернат №7»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Воронежской области, в целях обеспечения государственных нужд, в лице директора Глумсковой Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее - Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, на основании п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар согласно Спецификации (Приложение № 1) на сумму ________ (______________); в.т.ч. НДС/НДС не облагается, в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, а Заказчик принять поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Количество, наименование, развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, а также его качественные и иные характеристики указаны в Приложении №2 – Техническое задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Цена Контракта является твердой и установлена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.4. Заказчик обеспечивает оплату продукции в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

1.5. Источник финансирования: областной бюджет.

1.6. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.7. КБК: 855.0702.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244.346.01

1.8. Место поставки: г. Воронеж, пр-т Патриотов, д.7

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик:

2.1.1. обязуется с момента подписания настоящего Контракта поставить продукцию

в объеме, количестве и качестве, в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. обязуется поставить товар своими силами и за свой счет;

2.1.3. Поставщик обязан при совершении поставки представлять Заказчику, необходимую сопроводительную и первичную бухгалтерскую документацию на поставляемую продукцию (товар).

2.1.4. Поставщик несет иные не указанные в настоящем Контракте обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик:

2.2.1. обязуется осуществлять контроль за своевременным исполнением Сторонами своих обязательств;

2.2.2. обязуется принять поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта, при условии ее соответствия требованиям и нормативам, предъявляемым к данному виду продукции;

2.2.3. обязуется известить Поставщика о получении продукции ненадлежащего качества посредством предъявления претензий, исков;

2.2.4. обязуется известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.5. обязуется оплатить путем перечисления денежных средств из областного бюджета на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, поставленной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

2.2.6. Согласно п.13 ст.34 ФЗ-44: Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. По настоящему Контракту товар поставляется в полном объеме: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

3.2. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции.

3.3. Приемка поставленной продукции Заказчиком оформляется накладными, актом приёма-передачи, счетами или счетами фактур, подписанными Заказчиком.

3.4. В случае возникновения претензий по поставке продукции, Сторона, у которой данные претензии возникли, направляет другой Стороне надлежаще оформленный акт разногласий, подписанный лицами ответственными за прием и оказание услуг.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Приемка продукции производится в порядке, установленном законодательством РФ. Приёмка поставленного товара осуществляется представителем заказчика (или приёмочной комиссией заказчика) в присутствии представителя поставщика.

4.2. По факту приёмки продукции учреждениями-заказчиками подписывается товарная накладная, акт приёма-передачи, уполномоченными на это лицами и должна быть скреплена печатями Сторон.

Поставщик осуществляет погрузо-разгрузочные работы и поставляет продукцию до места хранения: г. Воронеж, проспект Патриотов,7.

4.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке продукции по настоящему Контракту считается факт передачи последней партии (если поставка продукции осуществлялась поэтапно) продукции Поставщиком, что подтверждается товарной накладной и актом приёма-передачи (без претензий).

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо­разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, и правилами, утвержденными на данный вид продукции, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Качество и безопасность продукции, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно), утвержденных для данного вида продукции, и подтверждено наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", иными нормативными актами РФ и Воронежской области и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик праве потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1 000,00руб., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 % цены контракта, что составляет ______рубля ____ копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом), и устанавливается в виде фиксированной суммы 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _______ рублей _____ копейка.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000,00 руб.

6.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.9. Оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по Контракту.

6.10. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7. СРОК КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт действует: с момента подписания контракта по «31» декабря 2025 г.

7.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все Приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью, без которой Контракт считается не имеющим юридической силы.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно дополнительными соглашением Сторон, и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.

8.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - "Спецификация";

Приложение № 2 - "Техническое задание".

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот « » 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот « » 2025 г.

Техническое задание

Место поставки товара: г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 7

Срок поставки: товар поставляется в полном объеме: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

Гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара.

Поставщик должен организовать поставку товара в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

Поставщик осуществляет поставку, разгрузку на склад заказчика своими силами.

Весь поставляемый товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации.

На весь поставляемый товар предоставлять сертификаты соответствия и гарантия 1 год.

- Посмотреть таблицу с данными