Описание тендера: | Поставка моющих и чистящих средств |
Сумма контракта: | 90 041,05 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 09.04.2024 |
Окончание: | 11.04.2024 23:00:00 |
Тендер №: | 270363546 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Самарская область |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Самарская область / Тольятти |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих и чистящих средств
Цена контракта: 90 041,05 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чистящее средство | 17087 | 129.45 | 132 | ШТ |
2 | Сода кальцинированная | 1238.25 | 1238.25 | 1 | ШТ |
3 | Мыльная стружка | 8400 | 4200 | 2 | КГ |
4 | Чистящее средство | 7507 | 682 | 11 | ШТ |
5 | Мыло жидкое | 9348.24 | 70.82 | 132 | ШТ |
6 | Чистящее средство | 9123.84 | 69.12 | 132 | ШТ |
7 | Средство для мытья посуды | 18301 | 138.65 | 132 | ШТ |
8 | Мыло хозяйственное | 4249.08 | 32.19 | 132 | ШТ |
9 | Мыло туалетное твёрдое | 14786.64 | 37.34 | 396 | ШТ |
Тех.характеристики моющие 2024.doc | 8 КБ | 09.04.24 13:21 | Действующая |
Договор (МОЮЩИЕ)Дельфин 2024 ГОД.doc | 31 КБ | 09.04.24 13:21 | Действующая |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 73 «Дельфин» городского округа Тольятти
- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические характеристики
Моющих средств
2.Мыло хозяйственное 72%, 200 г, МЕРИДИАН, без упаковки
3. Моющее средство НИКА-Супер 1л для мытья посуды
4. Чистящее средство Биолан Сочный Лимон 400г
5. Мыло жидкое 300г ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ с дозатором
6.Средство дезинфицирующее 1 кг, НИКА "Хлор", таблетки 300 шт.
7. Мыльная стружка хоз. 25кг
8. Чистящее средство Санокс 750мл
9. Сода кальцинированная 20кг
Обязательное условие: В стоимость должна входить Доставка до Покупателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина,1
Исполнитель:
Панфилова А.П. тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Договор_(МОЮЩИЕ)Дельфин_2024_ГОД ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ДОГОВОР №
Поставка моющих и чистящих средств
г.Тольятти « » 2024 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 «Дельфин» городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Андреенко Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ.
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.
3.3. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина,1
3.4. Срок поставки Товара: с момента заключения Договора по 30.11.2023 г.
3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы 1 :
В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7. Договора.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5. Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.
4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
4.4.2. Представить документы, указанные в п.3.5. Договора.
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договора.
6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 2-х рабочих дней с даты получения товарной накладной.
6.2. Поставщик не позднее, чем за 2-а рабочих дня до момента доставки Товара должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке.
6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:
- проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации;
- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5. Договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));
6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора (отдельным этапам исполнения Договора). Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 2-а рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный п.6.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
6.5. По окончании приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, либо направляет мотивированный отказ от подписания. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.
6.6. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).
Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
6.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком
7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме.
7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.
7.12. Заказчик вправе удерживать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.13. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается нарушение сроков:
- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4. Договора;
- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;
- гарантийных обязательств;
- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.
7.14. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору считается:
- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п.4.4. Договора;
- иные отступления (не соблюдения) от условий Договора, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 3 (Три) рабочих дня со дня ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Законом 44-ФЗ, в том числе:
9.1.1. В соответствии с ч.5 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ допускаются изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) количества товара в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
9.1.2. Иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
9.2. Расторжение Договора допускается:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.7.13. Договора, более чем на 1 (Один) день.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
11.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2024 г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.
11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме.
1.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.
11.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
11.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
11.8. Исполнением Договора в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1. Приложение № 1 – Спецификация.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору
№ от . .2024г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого:
- Посмотреть таблицу с данными^ Перечень документов определяется в соответствии с предметом Договора.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#273430309 |
582 134
Обеспечение контракта:
10% |
1 день
27.05.2024 07.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#273527785 |
657 939
Обеспечение контракта:
10% |
16 часов
28.05.2024 06.06.2024 |
|
Запрос котировок
#273684223 |
37 056
Обеспечение контракта:
1% |
1 день
30.05.2024 07.06.2024 |
|
Запрос цен
#273825284 |
7 часов
31.05.2024 05.06.2024 |
||
Запрос предложений
#273911191 |
4 дня
03.06.2024 10.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №270363471
Приобретение дезинфицирующее средство (с результатом)
|
Запрос предложений
#270363471 |
1 845 000
|
срок истек
09.04.2024 16.04.2024 |
Запрос предложений
#270363456 |
срок истек
09.04.2024 02.05.2024 |
||
Запрос предложений
#270363399 |
227 400
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Тендер №270363385
Поставка моющих и чистящих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#270363385 |
90 129
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
Тендер №270363366
Поставка моющих и чистящих средств
|
Электронный аукцион
#270363366 |
90 129
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270363497 |
101 061
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270363496 |
434 091
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270363494 |
226 681
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270363487 |
54 264
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270363314 |
31 080
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |