Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №269064400

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_(поставка_моющих_и_чистящих_средств_).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих и чистящих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7196

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка моющих и чистящих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих и чистящих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.27

Дата размещения закупки: 22.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:40

Срок завершения подачи оферт: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:40

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с п.2 Договора

Срок исполнения контракта: 28.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с п.4.1 Договора

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии Законом Санкт-Петербурга от ________ № ______ «О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов», код раздела ______, код целевой статьи ___________.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с п.2 Договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с п.6 Договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с п. 6.3. Договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с п.6.2 Договора.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. МОИСЕЕНКО, Д. 22/ЛИТЕРА З

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, Моисеенко, дом 22,литера З

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6000

Факс (доб. 274)

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Попадина

Имя Вера

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор № _______

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» (СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга»), действующее от имени и в интересах Санкт‑Петербурга, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (идентификационный код закупки ________________________________________, далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленные Договором сроки осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее – товар).

1.2. Ассортимент, комплектность, качество, технические, функциональные характеристики, количество товара, поставляемого по Договору, определены в Приложении № 1 к Договору.

2. Сроки выполнения договора

2.1. Срок поставки товара: с даты заключения Договора по 19.04.2024.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет: _______________ руб. (_______________ рублей __ копеек), в том числе НДС 20%: _______________ руб. (_______________ рублей __ копеек). [1]

3.2. Цена Договора устанавливается в рублях, и включает в себя стоимость самого товара, стоимость тары и (или) упаковки товара, а также транспортные расходы по доставке до места назначения, расходы на разгрузку, отгрузку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон только в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ‑ Закон о контрактной системе).

3.4. Источником финансирования обязательств Государственного заказчика по Договору является бюджет Санкт-Петербурга. В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, Стороны в рамках действующего законодательства Российской Федерации должны согласовать, если необходимо, соответствующие условия поставки товара дополнительным соглашением к Договору в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

3.5. Поставщик не вправе требовать от Государственного заказчика оплаты дополнительно поставленного товара.

3.6. Выплата Государственным заказчиком аванса по Договору не предусмотрена.

3.7. Оплата поставленного и принятого товара производится Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт‑Петербурга и осуществляется по целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»», код раздела и подраздела 0408, код вида расходов 244, КОСГУ 346, предусмотренной в Законе Санкт-Петербурга от 30.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

3.8. Основанием для оплаты поставленного и принятого товара являются документы, предусмотренные пунктом 6.3 Договора.

3.9. Оплата поставленного и принятого товара производится Государственным заказчиком в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором срок оплаты должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной и акта приема‑передачи товара.

3.10. Товар, поставленный с отклонениями от требований Договора, Технического задания, требований и норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих поставку данного вида товара, иных исходных данных и (или) с несоответствиями, не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения обнаруженных несоответствий.

3.11. В соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе, Государственный заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.12. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.13. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

В случае изменения у Поставщика реквизитов, в том числе банковских, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.14. Государственный заказчик удерживает сумму расходов на проведение экспертизы и излишне уплаченные Поставщику денежные средства, аванс (при наличии), ущерб и убытки из суммы, подлежащей уплате Поставщику.

4. Требования к поставке товара

4.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, лит. З.

4.2. Результатом по Договору является поставка товара в соответствии с условиями Договора.

4.3. Результат поставки товара должен соответствовать условиям Договора, требованиям действующих норм, правил и стандартов, принятых на территории Российской Федерации для товаров, предусмотренных Договором, в том числе запретам на допуск товаров, если таковые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. При поставке Поставщик подтверждает качество товара действующими сертификатами соответствия ГОСТ или действующими декларациями о соответствии, или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства.

4.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.6. Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты. Все сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, передаются Государственному заказчику вместе с товаром.

4.7. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором гарантийный срок исчисляется с даты подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Государственный заказчик обязан:

5.1.1. Осуществить приемку и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Провести экспертизу предоставленного Поставщиком результата поставки товара, в части его соответствия условиям Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Осуществить приемку товара по месту назначения по номенклатуре, качеству и количеству, указанному в Договоре.

5.1.4. Письменно уведомлять Поставщика обо всех случаях нарушения установленных сроков поставки товара, а также о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара.

5.1.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику претензию (требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и его приложениями и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать предусмотренный Договором товар, обеспечить его надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих государственных стандартов, действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

5.2.2. При передаче товара предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии сертификатов (декларации о соответствии), подтверждающих соответствие товара действующим стандартам и иным нормативам, при условии, что поставляемый товар в соответствии действующими нормами подлежит обязательной сертификации или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

5.2.3. Гарантировать, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит и свободен от прав третьих лиц.

5.2.4. Одновременно с передачей товара предоставить Государственному заказчику все принадлежности товара, полный комплект инструкции, руководств по эксплуатации и иной технической документации, необходимой для обеспечения надлежащего использования товара.

5.2.5. Произвести за свой счет доставку, разгрузку и сборку по месту поставки товара.

5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно предупредить Государственного заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки Поставщиком товара в установленный срок.

В случае, если Поставщик своевременно не предупредил Государственного заказчика о таких обстоятельствах в срок, необходимый для устранения таких обстоятельств, ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение поставки товара возлагается на Поставщика.

5.2.7. Исполнять полученные в ходе поставки товара указания Государственного заказчика.

5.2.8. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), устранить за свой счет обнаруженные дефекты (недостатки) в срок, установленный в акте о недостатках.

При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

5.2.9. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля за ходом поставки товара без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.2.10. Обеспечить наличие действующих разрешительных документов (лицензий, разрешений, свидетельств, сертификатов, аттестатов, заключений, допусков, удостоверений и тому подобного), подтверждающих соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора в случае, если для исполнения Договора действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность иметь такие разрешительные документы.

Предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии действующих разрешительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Государственным заказчиком Поставщику запроса на предоставление копий действующих разрешительных документов.

5.2.11. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором гарантийный срок начинает течь с даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи товара.

5.2.12. Поставить товар в сроки, установленные разделом 2 Договора.

5.2.13. По окончании поставки товара представить Государственному заказчику документы в соответствии с пунктом 6.3 Договора.

5.2.14. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию, в том числе в письменной форме, о ходе поставки товара по Договору в срок не позднее, чем на следующий день со дня требования, если Сторонами не был дополнительно согласован иной срок.

5.2.15. Устранять своими силами и за свой счет все обнаруженные несоответствия товара и (или) иные отступления от условий Договора, допущенные по своей вине в срок, установленный Государственным заказчиком, а при отсутствии срока – в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего требования.

5.2.16. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя по адресу, указанному Государственным заказчиком, для получения и подписания акта выявленных несоответствий.

5.2.17. В полном объеме нести ответственность перед государственными надзорными и контролирующими организациями, за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Договора, Технического задания, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего поставки данного вида товара.

5.2.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором и его приложениями и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Государственный заказчик имеет право:

5.3.1. Предъявлять претензии к Поставщику по качеству и срокам поставки товара.

5.3.2. Государственный заказчик отказывается от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, вправе потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены.

5.3.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств по Договору.

5.3.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Государственный заказчик вправе удержать и исполнить за Поставщика обязательства по перечислению в бюджет Санкт-Петербурга неустойки, начисленной в соответствии с разделом 7 Договора, из суммы, подлежащей уплате Поставщику в соответствии с пунктом 3.1 Договора.

5.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Ссылаться на недостатки товара, в том числе в части объема и стоимости этого товара по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Санкт-Петербурга.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и (или) завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.3.7. Удержать сумму расходов на проведение экспертизы и излишне уплаченные Поставщику денежные средства, аванс (при наличии), ущерб и убытки из суммы, подлежащей уплате Поставщику.

5.4. Поставщик имеет право:

5.4.1. Требовать от Государственного заказчика оплаты по Договору в случае надлежащего полного исполнения обязательств по Договору.

5.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие им известными в процессе исполнения Договора.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности к сдаче поставленного товара. Уведомление Поставщика о готовности к сдаче поставленного товара должно быть подписано уполномоченным лицом Поставщика.

6.2. Сдача и приемка поставленного Поставщиком товара осуществляется в порядке, установленном статьей 94 Закона о контрактной системе, в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. По окончании поставки товара, не позднее срока, установленного пунктом 2.1 Договора, Поставщик в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе размещает в единой информационной системе документ о приемке, а также предоставляет Государственному заказчику на бумажном носителе с сопроводительным письмом с указанием даты предоставления и перечня документов:

- товарную накладную;

- счет;

- счет‑фактуру; [2]

- акт сверки взаиморасчетов;

- заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ или копии действующих деклараций соответствия (если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации для поставляемого товара).

Если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то Поставщик предоставляет Государственному заказчику с сопроводительным письмом с указанием даты предоставления и перечня документов: товарную накладную; акт приема‑передачи товара; счет; счет‑фактуру [3] ; акт сверки взаиморасчетов; заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ или копии действующих деклараций соответствия (если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации для поставляемого товара). Документы в этом случае оформляются и подписываются Сторонами на бумажном носителе с соблюдением сроков, установленных статьей 94 Закона о контрактной системе и Договором.

6.4. Для проверки результатов поставки товара в части соответствия условиям Договора, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Государственный заказчик после получения документов, указанных в пункте 6.3 Договора проводит экспертизу предоставленного Поставщиком результата поставки товара. Для проверки соответствия качества товара условиям Договора, Государственный заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара Государственный заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Государственный заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то документ о приемке подписывается на бумажном носителе);

‑ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то мотивированный отказ от подписания документа о приемке формируется и подписывается на бумажном носителе).

6.6. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке:

6.6.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Государственного заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке формируется и подписывается на бумажном носителе);

6.6.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке подписывается на бумажном носителе).

6.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то документ о приемке после устранения причин, указанных в мотивированном отказе, оформляется и направляется на бумажном носителе).

6.8. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком (если документ о приемке оформляется без использования единой информационной системы, то датой приемки считается дата подписания Государственным заказчиком документа о приемке).

6.9. Государственный заказчик отказывается от приемки и вправе потребовать от Поставщика замены товара, не соответствующего условиям данного Договора, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент, не рабочего, на котором отсутствуют маркировка, не предъявлены документы соответствия, сертификаты, паспорта, гарантийные талоны.

6.10. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного товара, Государственный заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика, который обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления за собственный счет заменить такой товар.

6.11. Государственный заказчик вправе направить Поставщику мотивированный отказ или замечания по результатам поставки в случае отступления Поставщиком от условий Договора и установить Поставщику срок для устранения допущенных отступлений.

6.12. При обнаружении недопоставки товара Государственный заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружении недопоставки.

6.13. При обнаружении ненадлежащего качества товара или несоответствия товара условиям о комплектности Государственный заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружении недостатков или некомплектности товара.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Государственного заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя в адрес Государственного заказчика для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае, если Поставщик не направит к Государственному заказчику своего уполномоченного представителя в установленный срок, Государственный заказчик самостоятельно обращается в соответствующую организацию для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

6.14. В случае споров о качестве поставленного товара проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Государственного заказчика и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязан возместить Государственному заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ее результатов.

6.15. В случае поставки товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, а также убытков в полном объеме.

6.16. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Государственный заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, а также убытков в полном объеме;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора.

6.17. В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара, Государственный заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектное;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также возмещения убытков в полном объеме.

6.18. При предъявлении Государственным заказчиком требования о замене товара, не соответствующего условиям о качестве и (или) комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления.

6.19. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной и акта приема‑передачи товара.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом Договора, несет Государственный заказчик или Поставщик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент его случайной гибели или случайного повреждения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в форме пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), [4] за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.4 Договора, в том числе в случаях:

- поставки товара с несоответствиями, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок и (или) являются существенными и (или) неустранимыми;

- неоднократного нарушения условий Договора, зафиксированных Государственным заказчиком;

- неоднократного неустранения несоответствий, зафиксированных Государственным заказчиком;

- полного неустранения несоответствий, зафиксированных Государственным заказчиком;

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения и (или) частичного неисполнения обязательств, в том числе в рамках сроков, предусмотренных Договором.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением № 1042. [5]

7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042 [6] .

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. На основании статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.10 Договора Государственный заказчик прекращает обязательство зачетом встречного однородного требования, то есть выплачивает Поставщику сумму, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени).

7.10. Государственный заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств.

7.13. В случае если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара либо не выполнил требования Государственного заказчика о замене недоброкачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный Государственным заказчиком срок, Государственный заказчик вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Государственного заказчика на приобретение товара у других лиц в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Государственного заказчика об устранении недостатков товара либо о доукомплектовании товара производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.14. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

В остальных случаях существенных нарушений Поставщиком условий Договора Государственный заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о контрактной системе вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, уведомив об этом Поставщика, в порядке и сроки, установленные частями 12.1‑14 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Государственный заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о взыскании неустойки в порядке, установленном разделом 10 Договора.

7.16. Надлежащим исполнением обязательств Поставщика признается выполнение всех условий Договора.

7.17. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, просрочки срока устранения выявленных несоответствий по сравнению со сроками, установленными в Договоре и (или) акте, и (или) мотивированном отказе, и (или) в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Государственный заказчик обязан потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.18. Государственный заказчик вправе привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной настоящим разделом Договора, за каждое выявленное несоответствие; за каждый непредоставленный документ; за каждую неисполненную обязанность; за каждый вид (наименование, перечень) непоставленного товара и (или) за каждую единицу непоставленного товара.

7.19. Поставщик обязан возместить в полном объеме расходы Государственного заказчика по уплате санкций, вмененных Государственному заказчику государственными надзорными и контролирующими органами и организациями, в результате последствий поставки товара, не соответствующего требованиям Договора.

7.20. Под неоднократным неисполнением, указанным в настоящем разделе Договора, понимается неоднократное (более 1 раза) неисполнение обязанностей, предусмотренных Договором, Техническим заданием и Приложениями к нему, неоднократное (более 1 раза) неустранение несоответствий, зафиксированных Государственным заказчиком в акте и (или) мотивированном отказе.

7.21. Поставщик обязан возместить Государственному заказчику и (или) иным лицам все расходы, возникшие в связи с неисполнением и (или) недобросовестным исполнением Поставщиком обязанностей по Договору, в том числе связанные с возможной необходимостью проведения дополнительных закупок на поставку соответствующего товара для государственных нужд Санкт-Петербурга.

7.22. Окончание срока действия Договора в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.

7.23. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в процессе исполнения Договора выясняется невозможность его надлежащего исполнения Поставщиком и (или) нецелесообразность его дальнейшего выполнения, в следующих случаях:

‑ неоднократного нарушения условий Договора, зафиксированных Государственным заказчиком;

‑ неоднократного неустранения несоответствий, зафиксированных Государственным заказчиком;

‑ поставки товара с несоответствиями, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок и (или) являются существенными и (или) неустранимыми;

‑ полного и (или) частичного не поставки товара, в том числе в рамках сроков, предусмотренных Договором;

‑ неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение любого из обязательства, предусмотренного разделом 5 Договора;

‑ существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не может выполнять условия Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно (телеграммой, факсом и пр.) уведомить об этом другую Сторону по Договору и представить заключение Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающее наступление таких обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 28.12.2024 включительно, а в части неисполненных в период действия Договора обязательств – до полного их исполнения.

9.2. Обязательства по финансированию Договора не могут возникнуть ранее регистрации Договора.

9.3. Наступление конечного срока по Договору не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору.

9.4. Договор может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны решают все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. До обращения в суд обязательно соблюдение претензионного порядка.

Срок ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней с даты ее получения адресатом. При неполучении ответа на претензию в установленный в Договоре срок либо неудовлетворении требований, изложенных в претензии в полном объеме, Стороны передают спор на рассмотрение суда.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Государственным заказчиком условий Договора в отношении Договора, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона о контрактной системе), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями Договора, регулируются правилами и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями Договора.

12.4. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 ‑ Техническое задание;

Приложение № 2 ‑ Расчет цены договора.

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от __.__.____ № __________

Техническое задание

на поставку моющих и чистящих средств

1. Общие положения

1.1. Наименование Государственного заказчика: Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга».

1.2. Объект закупки: поставка моющих и чистящих средств.

1.3. Способ определения поставщика: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (электронный магазин).

1.4. Код по ОКПД 2: 20.41.32.113 «Средства моющие для окон»,

ККН: 20.41.32.113‑001,

КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; 20.41.32.119 «Средства моющие прочие»,

ККН: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (далее ‑ НМЦК):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,27 руб. (двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 27 копеек), в том числе НДС 20%: 4 307,55 руб. (четыре тысячи триста семь рублей 55 копеек).

1.6. Используемый метод определения НМЦК: нормативный метод, метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

1.7. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга.

1.8. Описание цели закупки: обеспечение Государственного заказчика моющими и чистящими средствами для уборки городских автостоянок, находящихся в ведении Государственного заказчика.

1.9. Ответственное должностное лицо Государственного заказчика: главный специалист управления обеспечения функционирования и эксплуатации автостоянок Попадина Вера Андреевна, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 274).

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование товара: моющие и чистящие средства.

2.2. Общее количество товара: согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.4. Качественные характеристики товара: приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

2.5. Технические характеристики товара: приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

2.6. Функциональные характеристики товара: приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

2.7. Требования к качеству товара:

2.7.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных документов для данного вида товара, в том числе Федеральному закону от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.7.2. Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Государственного заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (статья 469, статья 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.7.3. Поставляемый товар должен по своим свойствам и показателям соответствовать санитарным правилам и не должен оказывать вредное воздействие на человека.

2.8. Требования к упаковке, маркировке и таре товара: товар передается Государственному заказчику в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру товара. Тара и упаковка должны предохранять товар от всякого рода механических и иных повреждений и порчи при его перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от возможных атмосферных влияний.

2.9. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором гарантийный срок исчисляется с даты подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара.

3. Требования к поставке товара

3.1. Срок поставки товара: с даты заключения Договора по 19.04.2024.

3.2. Место поставки товара: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, лит. З.

Время доставки товара в место поставки предварительно согласовывается с Государственным заказчиком.

3.3. Время поставки товара: в рабочие дни Государственного заказчика с пн. по чт.: с 09:00 до 18:00, пт.: с 09:00 до 17:00, с учетом перерыва на обед: с 13:00 до 13:48.

3.4. Результат поставки товара должен соответствовать условиям Договора, требованиям действующих норм, правил и стандартов, принятых на территории Российской Федерации для товаров, предусмотренных Договором, в том числе запретам на допуск товаров, если таковые установлены действующим законодательством.

3.5. При поставке Поставщик подтверждает качество товара действующими сертификатами соответствия ГОСТ или действующими декларациями о соответствии или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты. Все сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, передаются Государственному заказчику вместе с товаром.

3.7. Сдача и приемка поставленного Поставщиком товара осуществляется в порядке, установленном Законом о контрактной системе, в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Государственный заказчик отказывается от приемки и вправе потребовать от Поставщика замены товара, не соответствующего условиям Договора, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент, не рабочего, на котором отсутствуют маркировка, не предъявлены документы соответствия, сертификаты, паспорта, гарантийные талоны.

4. Прочие условия

4.1. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке, за исключением случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной и акта приема‑передачи товара.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом Договора, несет Государственный заказчик или Поставщик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент его случайной гибели или случайного повреждения.

5. Перечень приложений к техническому заданию

5.1. Приложение № 1 – Обоснование цены договора.

5.2. Приложение № 2 – Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Техническому заданию

по Договору от __.__.____ № ___________

Обоснование цены договора

1. Объект закупки: поставка моющих и чистящих средств.

2. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: нормативный метод, метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Расчет выполнен на основании проведения сбора и анализа общедоступной ценовой информации, в том числе путем направления запросов о предоставлении информации по ценам на закупаемые товары, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». При расчете корректирующие коэффициенты и индексы не применялись. Расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора EXCEL.

3. Расчет начальной (максимальной) цены контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,27 руб. (двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 27 копеек), в том числе НДС 20%: 4 307,55 руб. (четыре тысячи триста семь рублей 55 копеек).

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Техническому заданию

по Договору от __.__.____ № ___________

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от __.__.____ № __________

Расчет цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена Договора составляет: _______________ руб. (_______________ рублей __ копеек), в том числе НДС 20%: _______________ руб. (_______________ рублей __ копеек). [9]

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Или указание на то, что НДС не облагается, с обязательным указанием основания освобождения от уплаты НДС. ↑

Счет‑фактура не требуется лицам, которые не являются плательщиками НДС, налогоплательщикам, которые освобождены от уплаты НДС, а также в случае если реализация товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения). ↑

Счет‑фактура не требуется лицам, которые не являются плательщиками НДС, налогоплательщикам, которые освобождены от уплаты НДС, а также в случае если реализация товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения). ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей. ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

Или указание на то, что НДС не облагается. ↑

Или указание на то, что НДС не облагается. ↑

Или указание на то, что НДС не облагается, с обязательным указанием основания освобождения от уплаты НДС. ↑