Тендер - Поставка моющих и чистящих средств, предметов и средств личной гигиены №293612013

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, Сосновский район, пос. Полетаево ул. Пионерская д.2 помещение склада.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.03.2025 по 20.03.2025Место предоставления документации:электронная площадкаПорядок предоставления документации:Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления и скачивания бесплатно в единой информационной системе или на сайте оператора электронной площадки, на котором будет размещаться информация о проведении аукциона в электронной форме и проводиться аукцион в электронной форме.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦК_моющие_2_кв.2025 - Посмотреть таблицу с даннымиАукционная_документация_моющие_ср - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку моющих и чистящих средств,

предметов и средств личной гигиены

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Регистрационный номер 49-ЭА/25

2025 г.

Условия проведения аукциона в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

и в соответствии с Положением утвержденным приказом министра социальных отношений Челябинской области от 19 декабря 2018 года № 606

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Маркировка потребительской маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.
Маркировка должна содержать:
- наименование средства, включая торговое наименование;
- назначение средства, включая способ стирки, типы тканей и стиральных машин;
- способ применения;
- состав средства ;
- обозначение нормативных документов и/или технической документации на средство (кроме импортной продукции);

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);
- предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: при повышенной чувствительности и повреждениях кожи избегать длительного контакта со средствами; хранить в недоступных для детей местах; при попадании в глаза - тщательно промыть проточной водой; хранить вдали от пищевых продуктов (допускается применение надписей, аналогичных по смыслу);
- номинальное количество продукции в потребительской упаковке (масса или объем);
- условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документации на средство);
- способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход;
- срок годности: "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления (месяц, год) или "Годен (или использовать) до (месяц, год)";
- гарантийный срок хранения, в случае если срок годности продукции неограничен;
- штриховой код продукции (при наличии);
- краткая характеристика опасности и меры предосторожности (при необходимости).
Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны изготовителя на русском языке

Приложение №2

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

Бланк Участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

____________________________________________________________________________ (полное наименование, ИНН и адрес места нахождения Участника), изучив Извещение о проведении аукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении аукциона в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о проведении аукциона в электронной форме, согласны заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в аукционе в электронной форме:

Номер и наименование аукциона в электронной форме________________________________

Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения электронного аукциона.

Срок поставки товара__________________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что __________________________ (наименование Участника, адрес места нахождения) соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в аукционе в электронной форме:

1. Соответствие Участника аукциона в электронной форме требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона в электронной форме.

2. Не проведение ликвидации Участника аукциона в электронной форме – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника аукциона в электронной форме – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности Участника аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в аукционе в электронной форме.

4. Отсутствие у Участника аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющий напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

9. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель

Организации /_______________(ФИО)

м.п.

Дата «______»______________20 ___г.

Приложение №1

к заявке на участие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара, предлагаемых к поставке

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ДОГОВОР № ______

поставка моющих и чистящих средств,

предметов и средств личной гигиены

г. Челябинск «____» ______20__ г.

_____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующ __ на основании ___________________, с одной стороны, и Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат» , именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Вишникиной Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании результатов размещения аукциона в электронной форме и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки аукционных заявок № ___ от «____» ____ 2025 г., заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие и чистящие средств, предметы и средства личной гигиены (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____________ (_________) рублей, в том числе НДС – (___%) _________рублей _______копеек (или НДС не предусмотрен).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, стоимость тары, упаковки, маркировки, с накладными расходами, с подтверждением качества и безопасности товара, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (при наличии), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора .

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого товара и иных условий Договора.

2.5. Источник финансирования Договора: за средств от иной приносящей доход деятельности.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

2.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

При оплате, поставленного Поставщиком товара, подлежит удержанию сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустойки (штрафов, пени), исчисленных в соответствии с Договором.

3.Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1. Срок поставки товара: С даты заключения договора по 15.04.2025

3.2. Периодичность поставки: разовая поставка , по заявке Заказчика, с доставкой товара в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявки (приложение № 2 к договору), в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.).

3.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, Сосновский район пос. Полетаево, ул. Пионерская д.2 , помещение склада.

3.4. Поставка товара (пищевых продуктов) должна сопровождаться документами, подтверждающими безопасность поставляемых товаров, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара:

3.5. При поставке товара Поставщик передает Заказчику сопроводительные документы на каждую поставляемую партию товара: два экземпляра товарная(ые) накладная(ые) (товарно-транспортная(ые) накладная(ые)) или универсальный(е) передаточный(е) документ(ы), подписанных Поставщиком, с указанием номера и даты договора, наименования плательщика, которые являются документами о приемки.

3.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

3.7. Поставить товар Заказчику собственным транспортом, либо с привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет

3.8. Каждая единица тары (упаковки) товара должна быть замаркирована на русском языке, четкой, легко читаемой, нанесенной несмываемой краской и содержать информацию согласно требованиям ГОСТ.

3.9. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке

3.10. Приемка поставленного Товара осуществляется в части соответствия количества, комплектности и качества требованиям, установленным Договором.

3.11. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- по количеству и ассортименту – в соответствии с данными, указанными в накладной, Спецификации (Приложение № 1) и фактическим наличием Товара;

- по комплектности и качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и путем внешнего осмотра Товара;

- проверка полноты и сроков действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, которые передаются вместе с Товаром и в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.12. По факту приемки уполномоченное лицо Заказчика на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара, с указанием Ф.И.О. уполномоченного лица и даты приемки Товара, подписывает в установленном порядке и заверяет печатью Заказчика.

3.13. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза Товаров может проводиться Заказчиком своими силами. Расходы по проведению такой экспертизы, в случае доказанного несоответствия поставленного товара требованиям Договора, будут возложены на Поставщика в форме возмещения убытков, понесенных Заказчиком при исполнении Договора Поставщиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору);

4.1.2. в день поставки товара предоставить заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Договором: декларацию о соответствии, сертификат соответствия (при наличии) и другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. поставить товар до Заказчика специализированным автотранспортом, обеспечивающим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки.

4.1.4. одновременно с передачей товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительный(е) документ(ы): счет(а) (счет(а)-фактуру(ы) и накладную(ые) (товарно-транспортную(ые) накладную(ые) или универсальный(е) передаточный(е) документ(ы).

4.1.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;

4.2.5.по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;

4.3.4. провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.3.5. при истечении срока поставки автомобильного топлива и/или расторжении настоящего Договора Заказчик обязан возвратить Поставщику в течение 5 (пяти ) рабочих дней выданные ему топливные карты.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должны быть упакован в соответствии с характером поставляемого товара, со способом транспортировки. Упаковка должна обеспечивать защиту от влаги, от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту поставки.

5.4. Маркировка товара должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза О безопасности упаковки ТР ТС 005/2011 (с изменениями на 17 декабря 2012 года).

5.5. Товар должен быть замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, надписи должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию о наименовании товара , изготовителе, дате выработки, сроке годности, предусмотренных требованиями государственных стандартов.

6. Ответственность Сторон

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458) (далее - Правила) и составляет 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором) и устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн.рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн.рублей до 100 млн.рублей (включительно).

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.10. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 3.13. Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.2.-7.4. Договора.

6.11. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по Договору.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

6.15. Поставщик несет в полном объеме ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных Договором, к исполнению обязательств по Договору.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.17. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику на сумму 2491,87 ( две тысячи четыреста девяносто один рубль 87 копеек), что составляет 15% от начальной (максимальной) цены договора.

7.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 7.6.1. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае, если участником закупки, с которым заключается договор (т.е. Поставщиком), предложенная цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора

7.3. Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор.

7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.

7.5. Предоставление независимой гарантии.

7.5.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона о контрактной системе (срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц);

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

- установленный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Не допускается включать в независимую гарантию требование о том, что Заказчик должен представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией.

Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

7.6. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.6.1. Денежные средства в виде способа обеспечения исполнения Договора должно быть перечислены на указанный ниже счет: Получатель: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат». Банковские реквизиты: ИНН\КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0\▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Отделение Челябинск Банка России //УФК по Челябинской области г.Челябинск р\с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк\с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМинфин Челябинской области (Полетаевский психоневрологический интернат лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61ВР).

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет внесенных денежных средств в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Договора, штраф за ненадлежащее исполнение обязательства и иные виды ответственности согласно разделу «Ответственность сторон» государственного контракта, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных денежных средств Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика.

7.8. В случае, если обеспечением Договора является внесение Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 7.6.1. Договора счет, возврат обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 14 Договора в срок не более 10 (десяти ) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. В случае необходимости возврата Поставщику обеспечения исполнения Договора по иным реквизитам, Поставщик обязан направить Заказчику соответствующее письменное требование до выставления счета на оплату или одновременно с ним.

7.9. Поставщик обязан, в ходе исполнения Договора, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 2 (Двух) рабочих дня. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Челябинской области.

11. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 15 июня 2025 года, в части уплаты товара до выполнения денежных обязательств Сторонами.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора .

12.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13 Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Заявка на поставку товара»

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Директор __________ Н.Г. Вишникина ___________ ______ /__________/

Приложение № 1

к договору №___________

от «___» _________ 2024г.

Спецификация

поставка моющих и чистящих средств,

предметов и средств личной гигиены

Поставщик : _____________________________

Заказчик: ГСУСО « Полетаевский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _____________ (_________) рублей, включая НДС (или НДС не предусмотрен).

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________ ______ /______________/ Директор ____________ /Н.Г. Вишникина/

Приложение № 2 к договору

№ ____ от «___»____ 2024 г.

(передается в электронном

виде и на бумажном носителе)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПОЛЕТАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Пионерская ул., д. 2, пос.Полетаево, Сосновский р-он, Челябинская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4181 ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«____»________202 г № ____

Заявка на «____» _________ 2025 г.

на поставку моющих и чистящих средств ,

предметов и средств личной гигиены

по договору № ________ от ___________2025г.

(поставка с 8:00 до 16:00ч.)

Поставщик: ________________________

Заказчик : ГСУСО «Полетаевский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано: Заместитель директора

по материально-техническому

снабжению _________________ Ю.Ю. Батурина

Исполнитель Сестра хозяйка _________________ В.Г. Фадеева

Сестра хозяйка ____________________ Л.В. Бебка

Тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть