Тендер - Поставка моющих и чистящих средств и хозяйственных товаров №286557321

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Астраханская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.12.2024 по 17.12.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями документацииПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_о_закупке

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАСУ СО АО

Наримановский дом-интернат

___________А.В. Луговой

«12» декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) НА ПОСТАВКУ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

для нужд Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Астраханской области «Наримановский психоневрологический интернат»

г. Нариманов

2024 год

Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Астраханской области «Наримановский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» (далее – ГАСУ СО АО Наримановский дом-интернат)

Почтовый адрес (место нахождения) заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11

Адрес электронной почты контактного лица: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: + 7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Номер факса: + 7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Срок, место и порядок предоставления документации: документация о закупке у единственного поставщика предоставляется в форме электронного документа без взимания платы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц по адресу http://zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), начиная с даты публикации настоящего извещения;

Предмет договора: Поставка моющих и чистящих средств и хозяйственных товаров;

Начальная (максимальная) цена договора: начальная (максимальная) цена договора не устанавливается. Стоимость договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи триста четыре рубля) 00 копеек.

Место поставки товара: в соответствии с Проектом договора;

Срок (период) поставки товара: в соответствии с Проектом договора;

Дата, время и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Срок подписания договора: не ранее чем через пять дней и не позднее 20 дней после размещения извещения о проведении закупкам.

Извещение о закупке у единственного поставщика и документация о закупке у единственного поставщика носят информационный характер и не предполагают при их публикации в ЕИС подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, предложений, документов и сведений.

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

г. Нариманов «___»__________2024 г

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Астраханской области «Наримановский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» (далее – ГАСУ СО АО Наримановский дом-интернат), в лице директора Лугового Алексея Викторовича, действующего на основании Приказа, утвержденного Министерством социального развития и труда Астраханской области от 26.05.2023 №225–л и Устава, утвержденного распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 11.01.2023 № 32, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________ в лице директора _____________________________, действующий на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных нормативно-правовых актов законодательства РФ», на основании п. 4.7.46. и 4.7.45 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАСУ СО АО Наримановский дом-интернат от «25» октября 2022 и протокола о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от «____» _________ 2024 №____ заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку моющих и чистящих средств и хозяйственных товаров (далее – товар) согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества и в сроки, определённые настоящим договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Сроки и место поставки товара

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 27.12.2024 года.

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

2.3. Место поставки и выгрузки товара: товар поставляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08:00 до 15:00 по адресу заказчика (Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, 11 - ГАСУ СО АО Наримановский дом-интернат).

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Общая цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи триста четыре рубля) 00 копеек.

Стоимость единицы товара указана в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1).

3.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все затраты, включая расходы на перевозку (доставка до места поставки), погрузку-разгрузку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

3.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

3.4.4. Заказчик оплачивает товар за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания или за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.4.5. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется по факту поставки товара в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.4.6. В случаях, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 3.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3.7. Цена договора, может быть, снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товаров, работ, услуг и иных условий исполнения договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.6.7. договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

4.1.6. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.7. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе

в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.2.4. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать подписания в соответствии с пунктом 6.7 договора документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 3 Договора.

4.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Договору.

4.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Осуществить поставку товара в соответствии с условиями Договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение №1).

4.4.2. Обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность.

4.4.3. В случае поставки некачественного товара, обнаружения брака при его приёмке за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный товар в течение текущего рабочего дня.

4.4.4. В случае выявления после приемки Заказчиком товара ненадлежащего качества или при возникновении подозрения на таковой заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика.

4.4.5. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

4.4.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.7. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Качество товара и гарантийный срок

5.1. Срок предоставления гарантии качества: в соответствии с действующим законодательством РФ, на весь период поставки товара.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Приемка товара осуществляется по месту поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

6.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства).

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 90% срока, установленного для данного вида Товара и указанного изготовителем на этикетке.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

6.3. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в товарной накладной, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 6.5 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

6.5. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.6. Поставщик в установленный в извещении (п. 6.5) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6.7. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае отказа Заказчика от приемки товара, Заказчик должен предоставить Поставщику мотивированный отказ в письменном виде и направить его Поставщику не позднее 2-х рабочих дней со дня получения от Поставщика товарной накладной.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10% от цены Договора.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключение просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5% от цены Договора.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 8.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей и т. д., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

10.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. В случае расторжения договора по вине Поставщика, последний возмещает Заказчику все убытки, связанные с таким расторжением.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

11.4. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

12.Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2024 года.

12.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по выполнению своих обязательств по договору.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения, дополнения, уведомления или иные сообщения и документы, направляемые друг другу Сторонами в рамках исполнения Договора, считаются действительными, если передаются посредством факса, телеграммы, заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-почтой либо нарочно с курьером или при встрече уполномоченных представителей, содержат ссылку на Договор и подписаны уполномоченными лицами.

13.2. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента начала действия таких изменений.

13.3. В случае изменения законодательства РФ, издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, непосредственно касающихся предмета Договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения к Договору путем заключения дополнительных соглашений или прекращают его действие.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на ___ (_______) страницах, включая Приложение №1 на ____ (_____) странице, имеющих равную юридическую силу, из которых один передается Заказчику, другой - Поставщику.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору № ____

от «___» __________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:

- Посмотреть таблицу с данными