Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №291831778

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/2, стр. 2, с разгрузкой на склад
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.02.2025 по 25.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Требование_о_стране_происхождения В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»:

Перед заключением договора на поставку товара участник закупки должен обязательно указать страну происхождения товара, в том числе на запасные части при оказании услуг (выполнении работ), а также при наличии торговую марку и модель.

СМП_Требования_к_участнику_закупки_в_соответствии_с_Положением_о_закупке_товаров

Требования к участнику закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «ТФМЦ»:

1. Участник закупки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунктом 2.

2. Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

3. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в случае непредоставления заявки участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в соответствии с пунктом 1 и 2.

4. Предложение участника закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме признается не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке.

5. Отсутствие сведений об участниках закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Нахождение участника закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте федеральной налоговой службы.

Требование_ОП_моющие

В отношении кодов ОКПД2, соответствующих предмету закупки по позициям 1-10 Спецификации (Приложение 1 к проекту Договору), установлено ограничение на закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, согласно статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 (далее — ПП №1875).

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза

В случае неподтверждения производства товара на территории РФ или ЕАЭС номером реестровой записи заявка приравнивается к иностранной.

Если в отношении товара постановлением № 719 за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов: суммарное количество баллов используется для проверки заявок участников закупки. Информация о совокупном количестве баллов должна составлять или превышать значение, определенное постановлением № 719. Если суммарное количество баллов установлено постановлением № 719 и в заявке участника не хватает баллов, товар приравнивается к иностранному.

Если суммарное количество баллов согласно предмету закупки постановлением № 719 для Закона № 223-ФЗ не установлено, то они не используются для проверки заявок Заказчиком.

В отношении кодов ОКПД2, соответствующих предмету закупки по позициям▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСпецификации (Приложение 1 к проекту Договору), установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), согласно статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и ПП №1875.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются: наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Рекомендуемая_форма_заявки_участника_закупки_и_информация_о_товаре

I. Рекомендуемые формы заявок участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:

Для юридического лица.

Для Индивидуальных предпринимателей.

1. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [1]

- Посмотреть таблицу с данными

2. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [6] 1

- Посмотреть таблицу с данными

II. Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется юридическим лицом. ↑

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание
на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. ↑

3 Указывается при наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации путем указание организационно-правовой формы и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Отчество указывается при наличии. ↑

1 Заполняется физическим лицом. ↑

2 Отчество указывается при наличии. ↑

3 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Информация о товарном знаке включается участником закупки в заявку в случае отсутствия указания Заказчиком на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного Заказчиком. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным Заказчиком. ↑

6 Информация о конкретных показателях товара включается участником закупки в заявку в случае отсутствия указания Заказчиком на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного Заказчиком. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным Заказчиком.

7 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров ↑

Проект_средства_моющие_694_020,00_ЗМО_СМП

ДОГОВОР № _________

на поставку моющих и чистящих средств для нужд ОГАУЗ «ТФМЦ» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году

г. Томск « » _________ 2025 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (ОГАУЗ «ТФМЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ведущего специалиста по закупкам Гавриловой Евгении Александровны, действующего на основании доверенности № 1 от 09.01.2025 г., с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании подпункта 2 пункта 223 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «ТФМЦ», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета № 41 от 28.12.2024 г., заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, поставлять и передавать Заказчику моющие и чистящие средства в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара (товарный знак), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара, размеры, упаковка, количество и единица измерения Товара, цена единицы Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [1] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [2] .

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, упаковку, маркировку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа или иного аналогичного по содержанию документа), акта приема-передачи (подписывает руководитель Заказчика) без замечаний на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии).

3.2. Днем оплаты поставленного Товара (партии Товара) считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком. На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны наименования Поставщика, Заказчика, номер и дата Договора, дата оформления и подписания документов.

3.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком, на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплачивать поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках, поставленных Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней.

4.1.4. Рассматривать претензии Поставщика и направлять уведомление в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3.2 Договора.

4.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.2.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.

4.2.5. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.

4.2.6. При расчетах за поставленный Товар учитывать (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустоек (штрафов, пеней), подлежащую уплате Поставщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.2.7. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение срока, установленного пунктом 6.2 Договора.

4.2.8. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора. Проверка качества товара осуществляется при поступлении по месту назначения по показателям «описание», «упаковка», «маркировка» и иные методы контроля.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно и надлежащим образом передать Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара (с каждой партией Товара) следующие документы:

- счет и счет-фактуру (при наличии);

- товарную накладную либо универсальный передаточный документ (или иной аналогичный по содержанию документ);

- акт приема-передачи,

а также документы по качеству и безопасности Товара по каждой товарной позиции:

- копию декларации о соответствии на Товар (при ее наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.2. Договора.

4.3.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 11.2 Договора.

4.3.4. Рассматривать претензии Заказчика и направлять уведомления в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Сроки (периоды) поставки Товара: со дня заключения Договора по 28.02.2026, партиями по заявкам Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи заявки. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме.

5.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/2, стр. 2, с разгрузкой на склад.

5.4. Транспортировка Товара (партии Товара) должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.

5.5. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара (партии Товара) с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и (или) другими веществами, загрязнения Товара. Разгрузка и складирование Товара (партии Товара) в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

5.6. Заказчик осматривает принятый Товар, проверяет количество и качество принятого Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику.

В случае получения Товара от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает Товар от транспортной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По окончании приемки Товара (партии Товара) в течение 1 (Одного) рабочего дня Заказчик подписывает товарную накладную либо направляет Поставщику мотивированный отказ. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.7. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, в том числе передачи Заказчику документов, указанных в п. 4.3.2 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

5.8. Поставщик не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до дня поставки Товара согласовывает с представителем Заказчика дату и время доставки Товара по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.9. Товар считается переданным Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа, акта приема-передачи без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям:

- Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Решения комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

6.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности (хранения) Товара должен быть обозначен на этикетке упаковки. Поставляемый Товар должен быть однородным по сроку годности (хранения).

6.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.4. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены характеристики и показатели), должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар в течение установленного срока годности (хранения), при использовании по назначению должен быть безопасным, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека.

6.5. Поставщик должен гарантировать, что Товар соответствует требованиям к качеству, и пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется и нести все расходы по замене негодного Товара, выявленного Заказчиком в течение срока годности (хранения) Товара. При наступлении случая негодности Товара в течение срока годности (хранения) Товара, Поставщик должен произвести замену негодного Товара в течение 2 (Двух) дней с даты получения заявки Заказчика. Поставщик отвечает за негодность Товара, если не докажет, что негодность Товара возникла после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил хранения Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Все расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств в течение срока годности (хранения) Товара несет Поставщик.

7. ТАРА (УПАКОВКА), МАРКИРОВКА ТОВАРА

7.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, Технических регламентов, иным требованиям законодательства Российской Федерации. Упаковка (тара) Товара должна обеспечивать сохранность и качество Товара при отгрузке, транспортировании, разгрузке и хранении.

7.2. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту товара от внешних воздействующих факторов при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Договором в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10% от цены Договора.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет уведомление в письменной форме другой Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такой претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их работники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым законодательством, как коррупционные, в том числе дачу, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 31.03.2026, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

11.2. Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации [Настоящий Договор заключается в письменной форме, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [3] . Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (или телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней. Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

11.3. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего Договора со стороны Поставщика, в том числе поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, нарушения сроков поставки Товара.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К договору

12.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

12.1.1. Приложение 1 – Спецификация.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ __________ от « » ___________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

В случае заключения договора в соответствии с пп.1 п.186 Положения о закупке. ↑