Тендер - Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств №285234780

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 481 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454003, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 30 а,

тел. (факс): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0680

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заявка на моющие, дезинфицирующие и хозяйственные товары

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель: Кочкина Наталья Михайловна

Тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26

Контракт №

на поставку товара

г. Челябинск «__» _______ 2024 г.

_____________________________________________, в лице директора __________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 481 г.Челябинска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Байрамовой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании п.5 ч.1. ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Товар, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а заказчик обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование Товара и его характеристики, количество и стоимость определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит, а также не находился ранее в эксплуатации.

2. Цена контракта и порядок расчета

2.1. Общая цена контракта составляет ____________________ (_________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). Стоимость единицы товара указана в Спецификации.

2.2. В стоимость контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по контракту (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указываются цены единиц товара и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона:

- изменения объема товаров, предусмотренных контрактом в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", тем самым может быть изменена цена контракта, если по предложению о заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10% (десять процентов).

При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Стоимость поставленных товаров может быть уменьшена на сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Обязательства заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, с расчетного счета заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств заказчик ответственности не несет.

.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки или комплектации товара условиям контракта, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 468, 475, или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектации, условиям, согласованным сторонами в настоящем контракте.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему контракту после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (Универсальный передаточный документ, Акт приема-передачи поставленного товара).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Осуществлять поставку товара заказчику своим транспортом с разгрузкой (погрузкой) по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 30 а, в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки. Поставщик несёт ответственность перед заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

3.3.2. Доставить товар, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару:

- универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- счет, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

- копии действительных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие поставляемого товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товара.

3.3.3. Передать заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте, комплектации и ценам согласно Спецификации. По требованию заказчика, за свой счет в срок, согласованный с заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. По согласованию с заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары в соответствии с условиями контракта.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Заказчик в присутствии Поставщика производит проверку объема, целостности упаковки, срок реализации, передаваемого товара, а так же наличие документов, подтверждающих качество товара.

4.2. При завершении поставки товара Поставщик представляет заказчику два экземпляра подписанного УПД поставленного товара.

4.3. Заказчик, в течение 3 (трех) дней со дня получения УПД обязан направить Поставщику подписанный экземпляр или мотивированный отказ.

4.4. В случае если товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования товара Заказчиком будут выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование товара, заказчик обязан уведомить об этом Поставщика. В случае, если товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вследствие обстоятельств, за которые заказчик не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в течение 7 (семи) дней с момента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену некачественного товара на качественный.

4.5.Товары, поставленные с нарушением условий настоящего Контракта, возвращаются Поставщику за его счет. Все издержки, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

5. Сроки поставки товаров

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта.

5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания универсального передаточного документа (УПД).

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.(ч.5.ст 34).

6.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (ст.34.п.6)

6.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.(ст.34.ч.7.)

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта, что составляет _____________ рублей 00 копеек, но не более 5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком или Поставщиком, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта..

6.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.10. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе провести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.11. Штрафные неустойки уплачиваются Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

6.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

8. Порядок разрешение споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в течении 10 (десяти) дней с даты ее получения.

8.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешается Арбитражным судом Челябинской области.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. В настоящий контракт могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с действующим законодательством, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему контракту.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских рек­визитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны и становятся его неотъемлемыми приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024 года, а в части расчетов до полного испол­нения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

11. Особые условия

11.1. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Спецификация;

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________ (___________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен).

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №297969666 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 155 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" объявляет тендер: Закупка хозяйственных товаров	Запрос котировок #297969666	247 207	3 дня 05.05.2025 23.05.2025
Тендер №298266997 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "САТКИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" объявляет тендер: Поставка моющих средств	Электронный аукцион #298266997	49 229	1 день 07.05.2025 21.05.2025
Тендер №298267080 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #298267080	49 229 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: -1	1 день 07.05.2025 21.05.2025
Тендер №298536498 Универсальное моющее средство	Электронный аукцион #298536498	25 200 Обеспечение контракта: 5%	1 день 13.05.2025 21.05.2025
Тендер №298536548 Чистящие средства	Электронный аукцион #298536548	29 500 Обеспечение контракта: 5%	1 день 13.05.2025 21.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №285234595 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (план №2230719958, позиция №28) (План график)	Электронный аукцион #285234595	159 942	срок истек - 30.11.2024
Тендер №285234365 Поставка бытовой химии (с результатом)	Запрос котировок #285234365	38 247	срок истек 28.11.2024 04.12.2024
Тендер №285233949 Стеклоочиститель антиобледенитель и антизапотеватель	Малая закупка #285233949	80 000 Обеспечение заявки: 4 000	срок истек - 28.11.2024
Тендер №285233656 приобретение дезинфицирующего жидкого мыла (с результатом)	Запрос предложений #285233656	56 000	срок истек 28.11.2024 05.12.2024
Тендер №285233600 Шаруашылық тауарларын сатып алу (с результатом)	Запрос предложений #285233600	31 000	срок истек 28.11.2024 06.12.2024

Тендеры из региона Челябинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №285234707 Приобретение бумаги офисной (с результатом)	Электронный аукцион #285234707	810 099 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 28.11.2024 06.12.2024
Тендер №285234599 Поставка расходных материалов (электротовары) (с результатом)	Запрос котировок #285234599	19 236	срок истек 28.11.2024 06.12.2024
Тендер №285234322 Административно - хозяйственный центр - структурное подразделение Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" объявляет тендер: Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно - кассовых аппаратов	Запрос цен #285234322	98 000	срок истек - 02.12.2024
Тендер №285234278 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" объявляет тендер: АТУ АКБ	Запрос котировок #285234278	См. док.	срок истек - 03.12.2024
Тендер №285234265 Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (с результатом)	Электронный аукцион #285234265	208 508	срок истек 28.11.2024 06.12.2024