Тендер - Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров №270876840

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД_(_моющие,_чистящие_средства_и_хозяйственные_товары) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева,22 (склад)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:Размещаемая Заказчиком информация и документация о конкурентной закупке доступны для ознакомления на официальном сайте, на электронной площадке. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и документам не допускается (п. 6.23. разд. 6. Положения о закупке). Место и порядок предоставления документации о закупке- www.zakupki.gov.ru (согласно регламенту работы сайта) https://www.rts-tender.ru/ (согласно регламенту работы площадки)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№3_к_документации_-_Проект_договора_(моющие,_чистящие_средства_и_хоз.товары).

Приложение №3 к Документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №

на поставку товара

г. Магнитогорск «_____» _____________2024г.

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главного врача по экономическим вопросам Полтавской Анны Евгеньевны, действующего на основании приказа № 76 от 07.10.2022г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в результате проведенного аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол ____________________________________ от «______» _________ 2024 г. № _________), заключили настоящий гражданско-правовой договор, далее по тексту – договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора осуществить поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров - (далее - товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. При поставке товара Поставщик должен обеспечить условия хранения, перемещения и транспортировки товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективности, безопасности товара.

1.3. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Перчатки резиновые технические. Технические условия», ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Перчатки резиновые общего назначения. Технические требования»; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки. Общие технические условия», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования».

1.4. Поставка товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы.

1.5. Упаковка должна соответствовать требованиям «ТР ТС 005/2011. О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769). Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, производства не ранее 2023 года.

1.6. Товар должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

1.7. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

1.8. Маркировка товара должна содержать: полное и сокращенное наименование изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, номер серии (код партии), срок годности, условия хранения.

1.9. Для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего контракта, со стороны Заказчика, назначить ответственное лицо: Мясникова Светлана Викторовна, телефон: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ________ рублей ____ копеек (__________ рублей _____ копеек), в том числе НДС/или НДС не предусмотрен, и включает в себя стоимость Товара с учетом НДС (если предусмотрен), а также все расходы на перевозку, доставку, а также погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных настоящим договором.

2.3. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

6) изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (подпункт «и» п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925). Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

2.5. В случае, если при заключении и исполнении договора по результатам конкурентной закупке изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2.6. При поставке товаров по настоящему договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.7. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты осуществления поставки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара (ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств.

2.8. Источник финансирования – внебюджетные средства Заказчика.

2.9. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 24 часов в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

2.11. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

2.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

3. Сроки, место, порядок передачи и приемки товара

3.1. Срок поставки товара: поставка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставка товара осуществляется однократно, в рабочие дни, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное).

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки. Днем поставки товара считается день приемки товара Заказчиком с подписанием документа о приемке (ТН, ТТН, УПД).

3.2. Место поставки товара: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева,22 (склад).

3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

3.4. Приемка Товара производится по количеству мест в момент передачи Товара. При передаче Товара в таре или упаковке проверка количества и качества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

3.5. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

3.6. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.7. Поставщик имеет право привлекать к исполнению договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). Все риски, связанные с действиями привлекаемых Поставщиком для исполнения условий договора третьих лиц, несет Поставщик.

3.8. Приемка товара осуществляется путем передачи Товара, подписания документа о приемке.

3.9. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, Заказчик направляет Поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.10. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товаров, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

3.11. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.12. При приемке товара заказчик вправе провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбирая их по своему усмотрению, на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.13. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

3.14. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами документа о приемке.

3.15. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

4. Обязанности сторон

• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств согласно требованиям договора и приложений к нему.
• Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
• Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
• Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.
• Заказчик обязан:
• Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями договора.
• Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
• Не допускать расторжения договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
• Поставщик вправе:
• Требовать оплаты за поставленный надлежащего качества Товар.
• Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора.
• Поставщик обязан:
• Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме поставить Товар и представить Заказчику необходимую документацию.
• Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
• Обеспечить устранение недостатков и дефектов за свой счет.
• Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные настоящим договором сроки, надлежащего качества.
• Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.
• Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в этом запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и условиями настоящего договора.

Ответственность сторон

5.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

5.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

5.3. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.4. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство не надлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/50 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.5. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, 10% от цены договора, а именно _______ руб. (заполняется на стадии заключения договора на основании сведений о цене, предложенной участником, с которым заключается договор).

5.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

Гарантийные обязательства, требования к качеству товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным договором.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

6.7. Поставщик также гарантирует, что:

6.7.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации;

6.7.2. У него отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору;

6.7.3. У него отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным договорам.

Порядок расторжения Договора

7.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, решений органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если Стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

8.3. Стороны немедленно извещают друг друга о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, причем уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным государственным органом или Торгово-промышленной Палатой страны передавшей уведомление Стороны.

8.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения другой Стороне возможных убытков.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.2. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

01.01.2025г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № ________________

от ______2024г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я*

- Посмотреть таблицу с данными

** Изделие составляет комплект и должно быть в одной цветовой гамме.

Заказчик_____________________________ (А.Е. Полтавская)

М.П.

Поставщик_____________________________ (____________)

М.П.

*Спецификация заполняется на стадии заключения договора на основании заявки Поставщика

Документация_1

Утверждаю:

Главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Областной

наркологический диспансер»

___________________Г.В. Ефименко

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№_______________________________

на поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

Магнитогорск 2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Способ осуществления закупки- Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту также электронный аукцион) (пп.2 п.21.1, п.21.14 разд.21 Положения о закупке).

Продукция включена Заказчиком в Перечень и НМЦД (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей, закупки таких товаров, работ, услуг осуществляются только у субъектов МСП в соответствии с подпунктом 2 пункта 21.1 Положения о закупке (п.21.5 разд.21 Положения о закупке).

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (п.6.7. разд.6 Положения о закупке; пп.1 п. 21.19 Положения о закупке) - Участниками закупки могут быть только субъекты МСП.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика-

Наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»

Почтовый адрес, место нахождения – ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»,455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева, д.22

Адрес электронной почты – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона - (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс- (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо Заказчика- Полтавская А.Е.

Предмет договора – Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

Код по ОКПД2: 20.41.31.130: Мыло туалетное жидкое; 20.41.31.121: Мыло хозяйственное I группы; 22.19.60.114: Перчатки резиновые хозяйственные; 20.41.32.125: Средства отбеливающие для стирки; 20.41.32.121: Порошки стиральные.

Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги (за исключением случая, когда количество товара или объем выполняемой работы, оказываемой услуги невозможно определить) –

в соответствии с Приложением №1 к Документации об аукционе в электронной форме - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках –

в соответствии с Приложением №1 к Документации об аукционе в электронной форме - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг -

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева,22 (склад)

Условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) -

Срок поставки товара:

Поставка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Поставка товара осуществляется однократно, в рабочие дни, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное).

Условия поставки товара:

Поставка товара производится за счет средств Поставщика. Разгрузка товара должна производиться силами поставщика. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки. Днем поставки товара считается день приемки товара Заказчиком с подписанием документа о приемке (ТН, ТТН, УПД).

Сведения о НМЦД, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа –

Размещаемая Заказчиком информация и документация о конкурентной закупке доступны для ознакомления на официальном сайте, на электронной площадке. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и документам не допускается (п. 6.23. разд. 6. Положения о закупке).

Место и порядок предоставления документации о закупке-

www.zakupki.gov.ru (согласно регламенту работы сайта)

https://www.rts-tender.ru/ (согласно регламенту работы площадки)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -

Проведение электронной закупки обеспечивается оператором электронной площадки Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки), порядок подведения итогов закупки-

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке-

16.04.2024 г. с момента размещения в единой информационной системе

Порядок подачи заявок на участие в закупке - В соответствии с п.17 Документации об аукционе в электронной форме и Регламентом работы электронной площадки «РТС-тендер» для корпоративных закупок

Место подачи заявок на участие в закупке-

Электронная площадка ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

24.04.2024 г.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени (07-00 часов по московскому времени).

Дата рассмотрения первых частей заявок-

24.04.2024 г.

Порядок рассмотрения первых частей заявок - В соответствии с п.17 Документации об аукционе в электронной форме Место рассмотрения первых частей заявок-

ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева, д.22

Дата и время проведения аукциона-

25.04.2024 г.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени (07-00 часов по московскому времени).

Порядок проведения аукциона - В соответствии с п.17 Документации об аукционе в электронной форме и Регламентом работы электронной площадки «РТС-тендер» для корпоративных закупок

Место проведения аукциона -

Электронная площадка ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки -

26.04.2024 г.

Порядок рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки - В соответствии с п.17 Документации об аукционе в электронной форме

Место рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки -

ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева, д.22

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке - Требование не установлено. (При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе предусмотреть в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок в случае, если НМЦД превышает пять миллионов рублей (п. 11.1. разд.11. Положения о закупке)

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения– Требование не установлено

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю:

Главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Областной

наркологический диспансер»

___________________Г.В. Ефименко

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№_______________________________

на поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

Магнитогорск 2024 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Документации об аукционе в электронной форме

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Примечание: В случае если количество товара, заявленное Заказчиком, не кратно количеству товара в фасовке, предлагаемому участником закупки (т.е. делится с остатком), то количество товара по данной позиции должно быть пересчитано таким образом, чтобы общее количество товара по данной позиции, предложенное участником закупки, было больше или равно общему количеству товара, заявленному Заказчиком. Общее количество товара зависит от предлагаемой участником закупки фасовки товара в сторону увеличения, т.е. участник указывает количество товара согласно переводу количества упаковок в килограммы/литры.

Требования к безопасности, качеству товара:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации).

Мыло жидкое должно соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

Мыло хозяйственное должно соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

Перчатки хозяйственные должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Перчатки резиновые технические. Технические условия», ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Перчатки резиновые общего назначения. Технические требования»;

Средство отбеливающее, порошок стиральный для ручной стирки, порошок стиральный для машины-автомата должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки. Общие технические условия», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования».

Требования к упаковке, маркировке:

Товар должен быть упакован и поставлен в таре, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Не допускается наличие признаков, свидетельствующих о нарушении целостности упаковки товара, таких как: вскрытие, надрывы, порезы, проколы и иные признаки повреждения. Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Упаковка должна соответствовать требованиям «ТР ТС 005/2011. О безопасности упаковки».

Требования к отгрузке товара:

Срок поставки товара:

Поставка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Поставка товара осуществляется однократно, в рабочие дни, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное).

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки. Днем поставки товара считается день приемки товара Заказчиком с подписанием документа о приемке (ТН, ТТН, УПД).

Место поставки товара:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фадеева, 22 (склад)

Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен), а также все расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, размещение на складских помещениях Заказчика, накладные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2 к Документации об аукционе в электронной форме –

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД) (прилагается отдельным файлом)

Приложение №3 к Документации об аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА (прилагается отдельным файлом)