Тендер - Поставка моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров №298426660

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку моющих , чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.1А, пом.87

1. Объекты , наименование, характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию , характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Поставщик обязан доставить товар в упаковке, соответствующей установленным стандартам производителя, обеспечивающей сохранность товаров во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам, должна быть нанесена типографским способом и содержать основные сведения о Продукции.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ, регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем такого Товара, но не менее 2 лет.

Договор №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Сясьстрой « » мая 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба благоустройства - Парк» (МБУ «ГСБ-Парк»), (внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ленинградской области, свидетельство бланк серии 47 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в лице исполняющего обязанности директора Воробьева Александра Вячеславовича, действующей на основании Устава и Постановления администрации Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.06.2024 года № 660, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и __________, действующее на основании____________, именуемое в дальнейшем “Поставщик” с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

4.1. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства по поддержке гарантии на все поставляемые товары в течение гарантийного срока, установленного производителем товара, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обнаруженные дефекты фиксируются двухсторонним актом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

4.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить за свой счет в течение 72 часов с момента письменного извещения Заказчика об обнаружении таких дефектов.

Поставщик, на время проведения гарантийного ремонта неисправных товаров, обязан предоставить Заказчику в безвозмездное пользование аналогичные товары надлежащего качества и соответствующей комплектации.

4.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товаров до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

5. Цена ДОГОВОРА, форма и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет: ( ) рублей 00 копеек, НДС облагается/ НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

5.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

5.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Договором.

5.5. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

5.6. Источник финансирования – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания из бюджета Администрации Сясьстройского городского поселения на 2025 год.

5.7. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.

5.8. Полную оплату Заказчик производит на основании выставленных Поставщиком счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

6. OТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2.3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере рублей копеек, в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.4. В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Муниципальный заказчик имеет право осуществить выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Муниципального заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Муниципального заказчика путем перечисления денежных средств на счет Муниципального заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес электронной почты, указанный в договоре.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их договорных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.

6.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключение прострочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

6.10. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Поставщику в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

7. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обязательств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга или Ленинградской области согласно установленному законодательством РФ порядку.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2025 г.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (Один) из которых находятся у Заказчика и 1 (Один) - у Поставщика.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является спецификация (Приложение №1 к контракту).

10.4. Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.6. Договор, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от « » мая 2025 г.

Спецификация

на поставку моющих , чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров

Предмет муниципального контракта: Поставка моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.1А, пом.87

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (руб.): ( ) рублей 00 копеек, НДС облагается/ НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Заказчик : Поставщик:

__________________________А.В. Воробьев _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №298531007 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИЛИЦИЯ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #298531007	268 922 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 689	3 дня 13.05.2025 21.05.2025
Тендер №298562562 Поставка дезинфицирующих и антисептических средств	Запрос котировок #298562562	300 000 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 13.05.2025 20.05.2025
Тендер №298573805 Поставка моющих средств	Малая закупка #298573805	44 223	4 дня 13.05.2025 22.05.2025
Тендер №298625457 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРТОЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка кожного антисептика на 2025г.	Запрос котировок #298625457	34 600	2 дня 13.05.2025 20.05.2025
Тендер №298661320 Поставка моющих и чистящих средств для школьного лагеря	Малая закупка #298661320	11 498	1 день 14.05.2025 19.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №298426581 Поставка чистящих, дезинфицирующих средств (с результатом)	Малая закупка #298426581	13 441	срок истек 12.05.2025 -
Тендер №298426579 Алюминий Казахстана АО объявляет тендер: 04020303 - Реагенты	Запрос котировок #298426579	См. док.	2 дня 12.05.2025 20.05.2025
Тендер №298426561 Поставка медицинских товаров "Средство дезинфицирующее"	Анализ цен #298426561	См. док.	срок истек 12.05.2025 14.05.2025
Тендер №298426502 Акционерное общество "Фармперспектива" объявляет тендер: Грунт-эмаль по ржавчине Престиж 3 в 1 серая	Запрос цен #298426502	980	срок истек 12.05.2025 16.05.2025
Тендер №298426391 Поставка средства дезинфицирующего	Анализ цен #298426391	См. док.	срок истек 12.05.2025 16.05.2025

Тендеры из региона Ленинградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №298426654 Выполнение работ по техническому обслуживанию аварийно-спасательного оборудования и снаряжения	Малая закупка #298426654	386 905	срок истек 12.05.2025 15.05.2025
Тендер №298426648 Оказание услуг по доступу к Базе данных резюме с предложениями соискателей о трудоустройстве (резюме)	Малая закупка #298426648	72 565	срок истек 12.05.2025 13.05.2025
Тендер №298426643 Костюм противоэнцефалитный	Малая закупка #298426643	12 200	1 день 12.05.2025 19.05.2025
Тендер №298426067 Поставка шприцов инсулиновых и туберкулиновых	Малая закупка #298426067	23 565	срок истек 12.05.2025 15.05.2025
Тендер №298425920 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖОРАРЕМСЕРВИС" объявляет тендер: Разработка проектно-сметной и рабочей документации на поставку и монтаж оборудования для системы верхнего производственного освещения. ТЗ № ИРС-223 от 20.03.2024г.	Анализ цен #298425920	См. док.	срок истек 12.05.2025 15.05.2025