Тендер - Поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств №292035325

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Кировская облМесто поставки (адрес):Кировская область, г.Уржум, ул. Советская, д.5
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.02.2025 по 24.02.2025Место предоставления документации:не требуетсяПорядок предоставления документации:не требуетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИЗВЕЩЕНИЕ_24.02.2025 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ №2

об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

«24» февраля 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение, документация об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в единой информационной системе подачу каких-либо заявок, документов и сведений.

Приложение: проект договора.

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению, документации

об осуществлении закупки

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Проект

ДОГОВОР

на поставку товара

г.Уржум «____» _________ 2023г.

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в лице _______________________________________, действующего на основании _______ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ________________________________________________________ от «____» ________ 20__г. № закупки _________________, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств (далее-товар).
1.2. Наименование, количество, ассортимент и качество товара определены в Спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок поставки товара: по «21» февраля 2025 года.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет ________________ (____________) рублей ___ коп, в т.ч. НДС __% – _____________ руб. __ коп. (В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора).
2.2. В цену договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе стоимость поставляемого товара, транспортные расходы, расходы на хранение, стоимость топливных карт (топливных талонов), расходы на обслуживание топливных карт (топливных талонов), расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если Поставщик является его плательщиком), сборов и других обязательных платежей.
2.3. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, и не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
2.4. Оплата товара осуществляется Заказчиком в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней на основании предъявленного счета и/или счета-фактуры; после подписания товарной накладной.
2.5. Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по договору, за период с момента поставки товара (партии товара) Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.8. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.
2.9. Цена договора может быть увеличена (уменьшена), пропорционально изменяемому количеству товара, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская обл., г. Уржум, ул. Советская д.5 КОГАУСО «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения».

Доставка товара до места передачи товара производится силами и средствами Поставщика.

Поставщик обязан предупредить в письменном виде, по средствам факсимильной или электронной связи Заказчика об отправке товара за 24 (двадцать четыре) часа. При этом, Поставщик сообщает Заказчику следующую информацию: наименование транспортного средства, дату отгрузки, время доставки товара.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику:

счет и (или) счет-фактуру;

товарную накладную в 2 экземплярах;

документы (оригиналы и надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность товара.

3.5. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия его требованиям, установленным договором в день получения с оформлением соответствующих документов о приемке, указанных в пункте 3.11 настоящего договора.

3.6. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика в порядке определенным инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966.

3.7. Поставщик вправе направить своего представителя для приемки товара по настоящему договору. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке товара и право подписания товарных накладных и актов в процессе приемки товара по количеству и качеству.

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента товара Заказчик обязан составить соответствующий акт и известить Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения выявленных несоответствий.

3.9. Поставщик обязан заменить товар несоответствующего качества, осуществить допоставку товара в течение 3 (трех) календарных дней со дня выставления Заказчиком соответствующих требований.

3.10. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

3.11. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной Заказчиком.

3.12. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести сбор и вывоз упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

3.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

3.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиН и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ.

Качество поставляемого товара подтверждается документами, установленными к данному виду товаров законодательством РФ. В отношении импортных товаров наличие информации должно быть в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, маркировка в соответствии с действующим законодательством РФ. Упаковка товара должна быть предприятия – изготовителя товара.

Гарантия качества предоставляется на весь объём поставляемого товара.

Товар, не соответствующий требованиям к его качеству, считается непоставленным.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока годности товара. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока годности товара.

Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара кроме случаев обнаружения скрытых недостатков. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках (далее - акт) и вызывает представителя Поставщика. Составление настоящего акта дает Заказчику основания направить Поставщику претензию. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд.

Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее 3 месяцев со дня поступления товара к Заказчику.

После подписания сторонами акта Поставщик, в течение 3 суток, производит замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям договора Расходы по замене товара несет Поставщик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

Требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору;

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;

Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов;

Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим договором;

Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.

По согласованию с Поставщиком изменить количество товара, в случае, если такое изменение ведет к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;

Оплатить принятый от Поставщика товар;

Поставщик обязан:

Согласовать с Заказчиком в письменном виде, по средствам факсимильной или электронной связи, фон и рисунок поставляемого товара в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего договора.

Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора;

Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар;

5.4.2. Пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:_____________ 1

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1 000,00 руб. 2

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Факт, время наступления, продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.10. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего договора.

6.11. Заказчик вправе в случае неоплаты (отказа от уплаты) поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику за поставленные товары, в случае если такое условие было предусмотрено условиями договора.

6.12. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.11 настоящего договора, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа), направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего договора за весь период просрочки исполнения.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента направления претензии.

6.15. Споры, возникшие по исполнению договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

6.16. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в пятидневный срок.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «30» мая 2023г., а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

7.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.5. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

от «___»____________2025г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

^

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.