Тендер - Поставка моющего средства №296108315

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта_№______от____.04.2025_год_(поставка_моющего_средства_для_посуды)

КОНТРАКТ № ___

на поставку моющего средства

г. Поронайск «__» ________ 2025 г.

Государственное казенное учреждение ''Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ''Надежда'', именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Горбачковой Татьяны Гаврииловны, действующей на основании Распоряжения № 282-лс от 04.10.2024 с одной стороны, и _________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется продать и передать (поставить) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, товары (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц на него и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на Товар.

ЦЕНА КОНТРАКТА И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта: 3 900,00 (Три тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

2.7. Заказчик производит оплату на банковский счет поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, на основании выставленных документов на оплату в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Товар должен быть в упаковке (таре) производителя, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Место (места) поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сахалинская область, Поронайский район, г. Поронайск, ул. Невельская, д. 69.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы УПД (универсального передаточного документа) или товарной накладной, счета/счета-фактуры, иные документы, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения товара и представления документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Контракте.

4.5. Поставка Товара должна быть осуществлена до 26.04.2025 года.

Поставщик за свой счет осуществляет погрузку, поставку товара согласно Спецификации. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару изготовителя, стоимость тары включена в стоимость товара. Тара возврату Поставщику не подлежит.

ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Гарантийное обслуживание производится в порядке и на условиях, установленных

Поставщиком в Правилах гарантийного обслуживания и условиях предоставления гарантии, если иные правила не установлены авторизованным сервисным центром производителя товара.

5.3. Заказчик своими силами и за свой счет производит доставку в сервисный центр Товар для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

5.5. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока.

5.6. В течение срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок не более 35 дней с даты письменного уведомления Поставщика.

По настоящему договору Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока. По настоящему договору гарантийный срок на товар составляет 1 (один) год (12 месяцев). Гарантийный срок Товара исчисляется с даты поставки товара Покупателю.

Гарантии на товар снимаются в случае: нарушения правил эксплуатации, подключения, транспортировки и хранения товара, несекционного вскрытия, самостоятельного ремонта товара, наличии механических и иных повреждений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Права Заказчика:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

7.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

7.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

7.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

7.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

7.1.7. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.

7.2. Обязанности Заказчика:

7.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение экспертизы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта.

7.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

7.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

7.3. Права Поставщика:

7.3.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта.

7.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

7.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

7.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. Обязанности Поставщика:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта.

7.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

7.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме.

7.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

7.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.05.2025г., а также до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

9.2. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Товара, фактически поставленного Заказчику.

9.6. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению обязательств и т.п.), которые стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и сроки их исполнения. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена Стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой Стороне в максимально короткие сроки.

10.3. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

10.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать свыше 2 (двух) месяцев подряд или срок их действия невозможно определить Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.

11.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде согласно действующему в РФ законодательству.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке в форме печатного документа и подписан сторонами. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

12.3 Условия настоящего Договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего Договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

12.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

• Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 Спецификация – на 1л.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___

от «__» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: 3 900,00 (Три тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Поставщик берёт на себя все гарантийные обязательства, а также риски (заводской брак; недокомплект; повреждения товара в пути; несоответствие товара и пр.).

Все дорожно-транспортные и прочие расходы несёт поставщик.

- Посмотреть таблицу с данными