Тендер - Поставка моющего средства (226к24) №269784141

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, Банковский переулок, 7, помещения хозчасти
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.04.2024 по 09.04.2024Место предоставления документации:РТС-тендерПорядок предоставления документации:В соответствии с регламентом электронной площадки.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Заявка подается в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с извещениемДата подведения итогов:10.04.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с извещением 226к24_приложение_к_извещению

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»

Утверждаю:

И.о. директора ГАУЗ СО «ЦСВМП

«УИТО им. В.Д. Чаклина»

__________ А.В. Рыбин

«01» апреля 2024 г

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

Предмет закупки

«Поставка моющего средства (226к24)»

Екатеринбург, 2024 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» (далее – Положение).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а Заказчик и Единая комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее – Единая комиссия) не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

1. Приложение №1 к извещению «Описание предмета закупки»;

2. Приложение №2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»;

3. Приложение №3 к извещению «Проект договора».

4. Приложение №4 к извещению «Обоснование начальной) максимальной) цены Договора.

Приложение №1

к извещению

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

НАЧАЛО ФОРМЫ

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСНЫ

осуществить поставку ______________________________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (описании предмета закупки, проекте договора).

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой подтверждаем, что ___________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

соответствует обязательным единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

8) отсутствие у участника закупки статуса иностранного агента.

Участник закупки

(руководитель, уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

КОНЕЦ ФОРМЫ

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Если заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Отсутствие перевода документов и/или их ненадлежащий вид, наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, в составе заявки на участие в запросе котировок будет расценено как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения, в связи с чем, такой участник закупки не будет допущен до участия в запросе котировок;

2. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 5 настоящей Информационной карты;

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

4. При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Описание объекта закупки».

5. Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

6. Изменение наименования показателей не допускается.

7. Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров (используемых материалов) по своим конкретным, диапазонным показателям должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и не должны противоречить требованиям заказчика, установленным в разделе «Описание объекта закупки»

8. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть надлежащим образом подписаны усиленной электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Допускается размещение на электронной площадке документов, сохраненных в архивах.

9. При заполнении заявки, в части представления участником закупки конкретных значений характеристик (потребительских свойств) товаров (используемых материалов), не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «превышать», «менее», «ниже», «более», «лучше», «или», «либо», «св.», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», «

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) характеристики» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

При описании характеристик (потребительских свойств) поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику запроса котировок о формировании предложения о товаре» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению

Проект договора

- Посмотреть таблицу с данными

Договор поставки товаров № 226к24

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» (далее – Заказчик), в лице Заместителя директора по финансово-экономической работе Головко Валерии Владимировны, действующей на основании доверенности № 2301 от 30.12.2022 г., и __________ (далее – Поставщик), в лице __________, действующ___ на основании __________, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (Протокол № __________ от __________ г.), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику моющее средство (далее – товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно спецификации к договору (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.

Место поставки Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора и порядок расчётов

Цена договора составляет _______ рублей ____ копеек (сумма указывается прописью), в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью), а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Заказчик оплачивает фактически поставленный Поставщиком товар путем перечисления соответствующей суммы на расчётный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 или «универсального передаточного документа» (далее – товарная накладная) на основании счёта.

Днём оплаты договора Стороны считают день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

• В течение 30 дней с даты оплаты Заказчиком Товара в полном объёме, Поставщик представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. Заказчик должен подписать и возвратить один экземпляр акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 10 дней с даты его получения. Направление актов сверки взаимных расходов или мотивированного возражения осуществляется способами, предусмотренными договором для обмена юридически значимыми сообщениями. Сверка расчётов также может быть проведена в любое время по требованию одной из Сторон.

Права и обязанности сторон

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить Товар.

По согласованию с Поставщиком изменить условия договора.

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

Не принимать Товар ненадлежащего качества.

Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 14 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

Поставщик вправе:

При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

Поставщик обязан:

Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в договоре.

Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в договоре. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно спецификации к договору.

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

• • Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
  • В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1 рабочий (один) день с момента получения запроса Заказчика.
  • Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
  • Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

Порядок поставки товара

Товар должен быть поставлен в срок с момента заключения договора по 25 ноября 2024 года (понедельник - пятница с 9 до 15 часов местного времени по предварительной заявке Заказчика, в течение 5-и дней с момента подачи заявки, в соответствии с заявкой)

Заявка направляется Поставщику способами, предусмотренными договором для обмена юридически значимыми сообщениями.

Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

• Поставщик не позднее, чем за 1 рабочий день до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») в порядке, установленном договором.
• Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

Порядок приемки товара

Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акт о доставке товара (Приложение № 2) или иной документ приёма-передачи товара, а также иные документы, указанные в договоре.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и спецификации к договору, и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») в течение 2 (двух) рабочих дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика, указанные в настоящем договоре. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика, имеющие соответствующую доверенность. В приёмке также могут участвовать иные лица (в том числе те, которые являются инициаторами закупки или иметь необходимые для осуществления приёмки профессиональные компетенции и/или должностные обязанности)

В случае, если для приёмки поставленного товара Заказчиком создана приёмочная комиссия, Заказчик обязан включить в состав приёмочной комиссии материально-ответственное лицо.

• Для проверки соответствия поставленного вправе привлекаться сторонних специалистов, экспертов, экспертные организации.
• Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:
• Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с условиями договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.
• После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в спецификации к договору или заявке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в спецификации к договору.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в спецификации к договору, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

• • Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Заявке / спецификации к договору, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в спецификации к договору, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления Заказчиком.

• • В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления документа об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
  • При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 рабочих (пять) дней с даты получения документа об установленном расхождении по качеству, заменить фактически поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
  • Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 (пяти) дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 2 дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки Товара, указанному в настоящем разделе.

• • Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством направления претензии по электронной почте, указанной в договоре и/или заявке на участие в закупке или иным доступным способом.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

• • Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с условиями договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
• Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.
• Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») Заказчиком несет Поставщик.

Особенности приёмки товара

Стороны вправе при приёмке поставленного товара осуществлять фотосъёмку, видеосъёмку такой приёмки. Фотосъёмка и видеосъёмка осуществляется должностными лицами сторон, наделёнными соответствующими полномочиями.

Фотосъёмка, видеосъёмка приёмки поставленного товара фиксирует, в том числе:

целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);

маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);

процесс вскрытия упаковки (при наличии) и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие заявки Заказчика;

процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в заявке Заказчика;

процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару;

процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару, в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в спецификации к договору, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару;

серийный номер поставленного товара (при наличии).

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки, видеосъемки.

• Полученные в ходе приемки поставленного товара фото-, видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, месте, времени фотосъемки, видеосъемки, именах и должностях присутствующих лиц.
• Информация о ведении фотосъемки, видеосъемки включается в документ о приемке поставленного товара. Фото-, видеоматериалы хранятся сторонами в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара.
• Фото-, видеоматериалы являются, помимо прочего, подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору.

Ответственность Сторон

В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренных договором обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных договором обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа составляет 1000,00 руб.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа составляет 10 процентов цены договора.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа составляет 1 процент цены договора, но не более 5000,00 руб. и не менее 1000,00 руб. – СМСП

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной договора обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения Поставщиком требования Заказчика об уплате сумм неустойки, Заказчик вправе:

удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар;

взыскать неустойку в судебном порядке.

Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя по договору обязательств.

Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Претензии направляются способами, предусмотренными договором для обмена юридически значимыми сообщениями. Срок рассмотрения претензий - 5 дней с момента их получения.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г.

Порядок расторжения договора.

Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Заказчиком Поставщику в порядке, предусмотренном договором для обмена юридически значимыми сообщениями.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях:

• нарушения срока поставки товара более чем на 7 календарных дней;
• неоднократного нарушения сроков поставки товара;
• неисполнения Поставщиком обязанности заменить поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим в установленный договором срок, и устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору;
• поставки меньшего количества Товара, чем определено в Заявке, и поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору;
• неисполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении нарушений условий об ассортименте товара, комплектности товара, о передаче вместе с товаром относящихся к нему документов и принадлежностей, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором;
• отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;
• существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
• невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);
• просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;
• неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.
• в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
• Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщиком Заказчику в порядке, предусмотренном договором для обмена юридически значимыми сообщениями.
• Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
• Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
• Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
• В случае расторжения договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства по настоящему договору.
• Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении договора.

Качество товара, товаросопроводительные документы

Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев (остаточный срок годности будет проверяться на момент фактической поставки товара при его приёмке).

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы, в том числе:

• товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») подписанные Поставщиком, в двух экземплярах
• акт о доставке товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах;

Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. Такое уведомление рассматривается другой стороной в порядке и сроки, установленные договором для обмена юридически значимыми сообщениями.

В случае нарушения одной из Сторон требований, установленных первым пунктом настоящего раздела договора, другая Сторона вправе отказаться от договора в одностороннем порядке.

Прочие условия.

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

• предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема (как в отношении всего объёма товаров, так и отдельной позиции) с учётом особенностей, установленных Положением о закупке товаров, работ услуг Заказчика.
• сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
• цену договора (путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества и качества товара и иных условий исполнения договора; в случае, изменения объёма закупаемого товара; в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов)).

По соглашению сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качеством и характеристиками товара, указанного в договоре.

Изменения к договору оформляются в письменном виде.

• В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
• Стороны договорились, что предпочтительным способом направления, заявлений, уведомлений, извещений, требований, претензий и иных юридически значимых сообщений является направление с помощью системы для обмена между компаниями юридически значимыми электронными документами – Контур.Диадок.

В случае отсутствия возможности использования системы для обмена между компаниями юридически значимыми электронными документами, указанной в Договоре, допускается направление юридически значимых сообщений посредством почтовой, телефонной, электронной, факсимильной связи по адресам, указанным в Договоре.

• Юридически значимое сообщение считается полученным также в том случае, если оно поступило Стороне, которой было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
• Изменения договора в соответствии с положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина», договором и оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.
• Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
• Приложение № 1. Спецификация к договору;
• Приложение № 2. Форма Акта о доставке товара.

Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от __________ № 226к24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от __________ № _________

ФОРМА

АКТ О ДОСТАВКЕ ТОВАРА

Поставщик: __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина», в лице _______________________________________________________________________, действующей (его) на основании ____________________________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Для осуществления Заказчиком приемки Поставщик доставил в место поставки (Приложение № 2 к Договору) следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

* Цена за единицу товара установлена по среднему значению с учетом округления

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей