Тендер - Поставка моющего средства для моюще-дезинфицирующей машины универсальной INNOVA M4 (0060582402929) №267393037

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 1. - Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта_(поставка)

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку моющего средства для моюще-дезинфицирующей машины универсальной INNOVA M4:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товаров осуществляется 20 дней с момента подписания контракта.

Соответствует требованиям: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6.

Товар должен соответствовать принятым стандартам, зарегистрированным в РФ. Качество товара подтверждается документами в соответствии с действующим законодательством. Документы качества предоставляются на момент поставки с синей печатью поставщика.

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 11 месяцев.

Упаковка препаратов должна обеспечивать их сохранность во время транспортировки и хранения.

Упаковка (внутренняя, транспортная) содержать всю необходимую информацию о продукции: размер, количество, дата изготовления, срок годности, каталожный номер, название фирмы - изготовителя (на русском языке). Претензии по количеству товара покупатель вправе предъявить в срок до 5(пяти) календарных дней с момента получения товара. Замена товара поставщиком производится в пятидневный срок с момента получения претензии. Замена производится за счет поставщика.

Гарантии качества, надежности и безопасности товара распространяются на весь установленный срок годности

Проект_Контракт ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

Проект

Контракт №

на поставку Товара

Идентификационный код закупки № ___________________

- Посмотреть таблицу с данными

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ____________ в лице ____________ действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», по результатам электронного магазина, объявленного Извещением от _____ г. № __________, на основании результатов торгов, заключили настоящий договор (контракт) (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является: _____________-, именуемого в дальнейшем Товар, который приобретается Заказчиком у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и сроки, определенных сторонами в настоящем Контракте.
1.2. Товар, поставляемый по Контракту, зафиксирован в «Спецификации» (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.
1.4. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен соответствовать требованиям для данного вида товара и иметь соответствующие документы, подтверждающие его назначение и соответствие. Наименование документов, предоставляемых вместе с Товаром, указано в «Спецификации» (Приложение № 1).
1.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение установленного гарантийного срока годности (остаточного срока годности), указанного в «Специальных условиях Контракта» (Приложение № 2).
1.6. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим обязательным требованиям для данного вида товара, установленными законом и «Специальными условиями Контракта» (Приложение № 2).
1.7. Выполнение обязательств Поставщиком по Контракту будет считаться исполнено только после поставки Товара, выполнения всех работ (оказания услуг), связанных с поставкой Товара и предоставления необходимых документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. В течение срока, указанного в п.2 «Специальные условия Контракта» (Приложение № 2), осуществить поставку и передать Заказчику Товар по характеристикам и в количестве согласно «Спецификации» (Приложение № 1).

2.1.2. Передать Заказчику товар свободным от прав на него третьих лиц, о которых Поставщик (подрядчик, исполнитель) знал или не мог не знать на момент доставки и передачи товара Заказчику.

2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику принадлежности этого Товара, а также относящиеся к нему документы на русском языке, необходимые при использовании Товара по его прямому назначению.

2.1.4. В течение гарантийного срока (остаточного срока), указанного в «Специальных условиях Контракта» (Приложение № 2) обеспечить устранение выявленных недостатков, в том числе осуществить замену некачественного товара.

2.1.5. В любое время по требованию Заказчика провести (без каких-либо дополнительных затрат для Заказчика) технический контроль и/или экспертизу Товара с целью подтверждения его соответствия техническим характеристикам (потребительским свойствам).

2.1.6. Все обязательства по настоящему Контракту выполняются лично либо с привлечением другой организации (соисполнителя) на основании заключенного Контракта (Договора) между Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и Соисполнителем. В случае привлечения третьих лиц (Соисполнителей) до момента поставки товара предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих правомочность выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (копия договора с Соисполнителем, копия соответствующей лицензии).

2.1.7. При наличии штрафных санкций выставленных Заказчиком за нарушение исполнения условий настоящего Контракта оплатить образовавшиеся штрафные санкции или направить мотивированный отказ о неправомерности начисленных санкций в сроки установленные в направленном требовании Заказчиком.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Получить денежные средства, предусмотренные Контрактом за поставленный товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта по цене за единицу товара, указанную в спецификации.

2.2.2. По соглашению сторон осуществить поставку Товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в Приложении № 1.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта в адресе Заказчика.

2.3.2. В день поставки товара принять товар по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами, удостоверяющими качество товара.

2.3.3. Произвести оплату полученного товара в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время провести технический контроль и/или экспертизу Товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта.

2.4.2. Если Товар, подвергшийся техническому контролю и/или экспертизе, в течение гарантийного (остаточного) срока не будет соответствовать условиям настоящего Контракта, Заказчик имеет право отказаться от него, и Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен будет не позднее 5 дней заменить забракованный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, а в случае понесения расходов со стороны Заказчика на проведение такого контроля и/или экспертизы, возместить все понесенные расходы Заказчику.

2.4.3. При наличии у Поставщика (подрядчика, исполнителя) задолженности по оплате штрафов, пеней, выставленных Заказчиком за нарушение исполнения условий настоящего Контракта, Заказчик вправе удержать образовавшуюся задолженность из причитающихся сумм Поставщику (подрядчику, исполнителю).

3. Условия поставки товара

3.1. Поставка Товара по Контракту осуществляться в срок определенный в Специальных условиях Контракта.

3.2. Датой поставки считается дата принятия Товара в адресе Заказчика, указанного в «Специальных условиях Контракта», со всеми принадлежностями и документами, относящимися к данному Товару необходимыми при его использовании.

3.3. Товар должен соответствовать по количеству, качеству и комплектности, а также техническим характеристикам, указанным в «Спецификации» (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. Прием-передача Товара

4.1. Приемка Товара и документации к ней осуществляется Заказчиком или его представителем в момент поставки товара в адресе Заказчика, указанном в Приложении № 2 по товарной накладной и/или акту приема-передачи и/или универсальному передаточному документу, которые подписываются Заказчиком или уполномоченным представителем в день приемки. Полномочия представителей сторон должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом.

4.2. При приемке товаров по количеству и качеству стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г.) и Инструкцией по качеству (утв. Постановлением Госарбитража П-7 от 25.04.1966 г.) в части, не противоречащей настоящему Контракту.

4.3. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к ассортименту, количеству, таре (упаковке), потребительским свойствам, качественным характеристикам, содержащимся в «Спецификации» (Приложение № 1), отсутствие внешних повреждений тары, упаковки, правильность оформления товарно-транспортных документов, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

4.4. Заказчик, обнаруживший при приемке несоответствие Товара установленным требованиям, вправе отказаться от приемки Товара. В этом случае составляется двусторонний акт, в котором указываются выявленные несоответствия. Двусторонний акт подписывается Заказчиком и Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или их уполномоченными представителями. При этом Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение 5 дней с момента составления акта, заменить Товар на другой, соответствующий требованиям, указанным в Контракте.

4.5. Заказчик, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика (подрядчика, исполнителя), а Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан принять Товар обратно и в течение 5 дней с момента получения уведомления Заказчика осуществить поставку качественного Товара.

4.7. Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара, оплачиваются Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) одновременно с передачей Товара передает Заказчику соответствующие документы, подтверждающие его назначение и соответствие, принадлежности этого

Товара и относящиеся к нему документы на русском языке, необходимые при использовании Товара по его прямому назначению. Наименование документов, предоставляемых вместе с Товаром, указано в «Спецификации» (Приложение № 1). В случае если обеспечение гарантий или обязательств Поставщика (подрядчика, исполнителя) было обеспечено банковской гарантией, подлинный документ такого обеспечения.

4.9. В случае отсутствия документов, передаваемых вместе с Товаром, Заказчик вправе установить срок для предоставления указанных документов. В случае, если Поставщик (подрядчик, исполнитель) не предоставит документы в установленный Заказчиком срок, поставка товара считается просроченной и Заказчик вправе отказаться от Товара и потребовать от Поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков и уплаты штрафных санкций. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Контракту.

4.10. Не передача принадлежностей и/или документов, относящихся к Товару, приравнивается к недопоставке Товара по настоящему Контракту.

5. Восполнение недопоставки Товара

5.1. В случае, недопоставки Товара Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в нарушение условий Контракта Заказчик вправе потребовать от Поставщика (подрядчика, исполнителя) допоставки Товара, в срок, который в этом случае установит Заказчик в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику (подрядчику, исполнителю) реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик не должен предъявлять к Поставщику требования, предусмотренные пунктом 10 Контракта, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недопоставке (некомплектности) поставленного Товара, без промедления устранит нарушения.

6. Переход права собственности на Товар и защита этого права Поставщиком

6.1. Согласно настоящему Контракту право собственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) на Товар, являющийся предметом Контракта, прекращается с момента подписания сторонами документа о приемки товара (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи), который подписывается уполномоченными представителями сторон.

6.2. Полномочия представителей сторон должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом.

7. Риск случайной гибели Товара

7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик (подрядчик, исполнитель) или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

8. Цена и порядок расчетов

8.1. Цена Контракта указывается в «Специальных условиях Контракта» (Приложение № 2), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

8.2. Форма расчетов и порядок оплаты между сторонами осуществляются в порядке, определенном в «Специальных условиях Контракта» (Приложение № 2).

8.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

8.4. Сумма неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона удерживается из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

9. Гарантии качества Товара

9.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, имеет сертификат соответствия, является качественным, соответствует техническим требованиям Заказчика.

9.2. Гарантийный срок (остаточный срок) Товара начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной и/или акта приема-передачи поставленного товара.

9.3. Заказчик в течение 5-х дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с течением гарантийного (остаточного) срока.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

10.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.7 – 10.9 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.9. В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.13. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.2. Для разрешения споров и разногласий, в отношении исполнения условий Контракта, стороны обмениваются претензиями. Срок для ответа на полученную претензию составляет 10 (десять) дней с момента получения. По истечении указанного срока, в случае, если споры и разногласия, не будут урегулированы, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Вологодской области.

12. Действие Контракта во времени

12.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств по Контракту. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего Контракта.

12.2. Положения Контракта в части исполнения и обеспечения гарантийных обязательств Поставщика действуют до окончания взятых на себя обязательств.

12.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

13.3. Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта.

13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

13..5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

13.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

13.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).

13.11. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.12. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.)

13.13. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.16. В случае уменьшения потребности в количестве поставляемого Товара, на поставку которого был заключен Контракт, а также окончания срока действия Контракта, Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон по фактически поставленному Товару. Обязательства Поставщика (подрядчика, исполнителя) прекращаются с момента окончания срока действия Контракта, а обязательства Заказчика с момента оплаты поставленного товара.

14. Форс-мажор

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить при заключении настоящего Контракта.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.

14.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок, не позднее 2 рабочих дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влияние на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 20 рабочих дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

15. Уведомления и извещения

15.1. Все уведомления и извещения, которые стороны будут направлять друг другу при исполнении настоящего Контракта, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказным письмом почтой, по телексу, телефаксу, факсу, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. Все способы уведомления признаются Сторонами равноценными, если они направлены сторонами по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Контракте.

15.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

15.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом, телефаксом, факсом считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

15.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения.

16. Заключительные положения

16.1. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта (Приложение 2).

16.2. В случае изменения банковских реквизитов, сторона, у которой произошли такие изменения, должна направить письменное уведомление другой стороне об изменении таких реквизитов.

16.3. Для оперативного документооборота и решения вопросов, связанных с исполнением условий настоящего Контракта, стороны Контракта договорились обмениваться информацией (документами) любыми средствами связи, по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Контракте. Документы, подписанные и заверенные надлежащим образом, согласованные сторонами и направленные друг другу посредством электронной почты, факсимильной связи являются обязательными для исполнения и образуют соответствующие приложения к настоящему Контракту.

16.4. Оформление первичных учетных документов и иных сопутствующих документов стороны оформляют в форме электронных документов. Обмен электронными документами осуществляется посредством МИК в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru/, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS» в соответствии с приложением № 3. В случае невозможности Исполнителю по каким-либо причинам выгрузить документы в МИК, заказчик самостоятельно выгружает скан-образы, полученные на бумажном носителе.

17. Использование Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» в ходе исполнения контракта

17. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

17.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

17.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

17.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

17.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

17.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

17.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК ВО и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК ВО и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.

После возобновления работы МИК ВО и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК ВО Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК ВО указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументировано отказывается от его подписания

18. Приложения к Контракту

18.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация

Приложение №2 Специальные условия Контракта.

19. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № ____

Спецификация

на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики и показатели поставляемого товара - Посмотреть таблицу с данными
Техническое задание.
*** - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2
к Контракту № ____
Специальные условия Контракта
на поставку Товара

Наименование Товара: ________

Срок поставки Товара: ________

Количество Товара: ________

4. Цена Контракта: ______________

4.1. Цена фиксированная и не подлежит изменению.

4.2. В цену Контракта включено: стоимость товара указывается в рублях, с учетом транспортных расходов, связанных с доставкой товара, расходов по погрузке, разгрузке, страхованию, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, и прочих затрат, связанных с исполнением контракта.

4.3. Источник финансирования: Внебюджетные средства

5. Поставка и выгрузка Товара по Контракту осуществляется Поставщиком за свой счет и своими силами в адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д.18, БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь», аптека (склад).

6. Претензии по количеству товара Заказчик вправе предъявить в срок до 5(пяти) календарных дней с момента получения товара. Замена товара поставщиком производится в пятидневный срок с момента получения претензии. Замена производится за счет поставщика.

7. Упаковка препаратов должна обеспечивать их сохранность во время транспортировки и хранения. Упаковка (внутренняя, транспортная) содержать всю необходимую информацию о продукции: размер, количество, дата изготовления, срок годности, каталожный номер, название фирмы - изготовителя (на русском языке).

8. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 11 месяцев.

9. Расчеты между сторонами по контракту производятся в безналичном порядке, на основании выставленных платежных документов, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика (Исполнителя) не более 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара.

- Посмотреть таблицу с данными