Тендер - Поставка моющего и ополаскивающего средства для пароконвектомата №313137722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКопия_1_Расчет_ед.! - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_ГК!

Государственный контракт №________________________

г. Самара «___» ________ 2025 г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» сокращенное наименование ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице __________________________________, действующего
на основании ___________, с одной стороны, и _________________________ именуемое
в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего
на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку моющего и ополаскивающего средства для пароконвектомата (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Государственный заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество, характеристика и стоимость определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет ________________________________________, в том числе НДС ________________(при наличии).

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата производится Государственным заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара на основании счета
или счета-фактуры. Расчет с поставщиком осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений, путем перечисления Государственным заказчиком, выделенных их федерального бюджета денежных средств,
в пределах лимитов бюджетных обязательств, на расчетный счет Поставщика.

2.5. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

2.6. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

2.7. Цена Контракта может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом перед оплатой за вычетом неустойки в рамках Контракта Государственный заказчик обязан направить Поставщику письмо (с подтверждением факта вручения Поставщику), с расчетом сумм неустоек (штрафов, пеней) и указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по Контракту.

Качество, маркировка товара

3.1. Товар, поставляемый Поставщиком Государственному заказчику, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар является качественным, новым, неиспользованным, не имеет дефектов. Товар должен быть готовым к эксплуатации. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.3. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного товара и в соответствии со своей компетенцией, экологическим и иным требованиям в области охраны окружающей среды, если такие требования предусмотрены действующим законодательством РФ.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям
ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

3.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

3.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Каждое изделие имеет маркировку, которая содержит: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска.

3.7. Наличие гарантии устанавливается в соответствии с технической документацией на Товар.

Срок поставки, порядок приемки товара

4.1 Поставщик обязуется осуществить поставку Товара Государственному заказчику своими силами и транспортом по адресу: г. Самара, ул. Рыльская 24 «В» в течение 30 дней с момента заключения Контракта.

4.2 Передача Товара осуществляется согласно Спецификации (приложение №1).

4.3. Датой передачи Товара считается дата приема Товара Государственным заказчиком и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара по форме (приложение № 2).

4.4. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию:

- Товарную накладную (или УПД);

- Счет-фактуру (счет);

- Акт приема – передачи товара.

4.5. Приемка Товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

4.6. Приемка Товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

4.7. Для проверки соответствия поставки Товара условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставки Товара может проводиться Государственным заказчиком, своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Проверка качества и количества Товара производится Государственным заказчиком при приеме Товара от Поставщика. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача Товара, Государственный заказчик обязан незамедлительно сделать отметки об этом в товарной накладной, а также составить акт о браке/недостаче в 2-х экземплярах, один экземпляр которого направляется Поставщику в течении 3-х рабочих дней.

4.9. При обнаружении Государственным заказчиком скрытых дефектов Товара, претензии по данному основанию направляются Поставщику в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения скрытых дефектов Товара.

4.10. Поставщик обязан за свой счет вывезти некачественный Товар и заменить его на Товар надлежащего качества в срок, согласованный Сторонами, но не более 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Государственного заказчика.

4.11. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний Акта приема – передачи товара по факту приемки Товара.

4.12. Право собственности на поставленный Товар и риск случайной гибели Товара переходят Государственному заказчику после надлежащей приемки Товара в соответствии с условиями Государственного контракта.

Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик обязан:

5.1.1. Принять Товар, указанный в Спецификации (приложении № 1 к Государственному контракту) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.2. Оплатить Товар на условиях, в размере и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

5.1.3. Провести экспертизу поставленного Товара в собранном виде. Экспертиза оценки показателей качества и безопасности Товара может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль за исполнением Государственного контракта,
в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти (ФАС России, ее территориальные органы) информацию о поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.1.7. Нести иные обязательства в соответствии с Законом № 44-ФЗ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Государственный заказчик вправе:

5.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

5.2.2. В случае передачи Товара ненадлежащего качества потребовать от Поставщика:

- замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Контракту;

- безвозмездного устранения недостатков Товара.

5.2.3. В случае поставки некомплектного Товара требовать от Поставщика доукомплектования Товара в срок, указанный Государственным заказчиком. Поставка некомплектного Товара, либо неполного ассортимента Товаров является существенным нарушением условий Контракта. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт в случае поставки некомплектного Товара либо неполного ассортимента Товаров.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

5.3.2. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

5.3.3. Передать Государственному заказчику Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в п. 4.4. настоящего Контракта.

5.3.4. Осуществить безвозмездную замену Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

5.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Товара Государственным заказчиком.

5.4.2. Потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязанностей по Контракту.

Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Государственного заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042 и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 10% от цены Контракта, на основании Постановления Правительства
РФ от 30.08.2017 № 1042

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть
от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства
и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта
и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом

г) при исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

8.2. В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Такое изменение допускается с соблюдением положений частей 1.3-1.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

8.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом в том числе, случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику Товар;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно, обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоизмеримых расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются после их устранения, и других подобных недостатков;

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товара.

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии. По результатам рассмотрения претензии Сторона обязана отправить мотивированный ответ в письменной форме.

9.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, которой допущены нарушения условий контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. Стороны по настоящему контракту устанавливают договорную подсудность. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров
и в претензионном порядке, то они передаются одной из Сторон в Арбитражный суд Самарской области.

Прочие условия

10.1. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Государственного заказчика.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2025 года, а в части расчетов – до полного их завершения, если такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.3. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

10.4. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Государственного заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного согласия Государственного заказчика. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию.

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.6. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным,
это не затрагивает действительности остальных его положений.

10.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.8. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (форма).

11. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№________________________

от «___» ___________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара Государственному заказчику по адресам: г. Самара, ул. Рыльская 24 «В» в течение 30 дней с момента заключения Контракта.

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим).

Доставка изделий осуществляется транспортом Поставщика.

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства РФ, действующим на момент поставки товара.

Государственный заказчик: Поставщик:

_________________/___________/ _____________/ __________/

Приложение № 2

к Государственному контракту

№________________________

от «___» ___________ 2025 г.

______________________НАЧАЛО ФОРМЫ_____________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 20___ г. № ______

г. Самара «____» ____________________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице ____________________ с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице ___________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20__ г.
№ ____, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ КОНЕЦ ФОРМЫ _____________________________

Государственный заказчик: Поставщик:

_________________/ / _____________/ /