Тендер - Поставка многослойных бактерицидных ковриков №269299526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Прил._№3_Треб-я__к_заявке.docx
• прил.2_РНМЦК.docx
• прил.4_ПК.docx
• прил.№1_ООЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение о проведении электронного аукциона от 26.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000045

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

СПб, Пушкин, ул.Госпитальная, д.11, лит.А
СПб, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4, лит.А
СПб, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4, лит.Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контрактавиде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в документации об аукционе счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

Осуществлен поиск в сети интернет

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых, заказчиком определяется коэффициент вариации по формуле

** , где σ – среднее квадратичное отклонение;

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

n – количество значений, используемых в расчете;

*** , где V– коэффициент вариации.

Коэффициент вариации цены согласно расчетам, приведенным в таблице, не превышает 33%, услуги принято считать однородным, проведение дополнительного исследования не требуется.

Расчет составил специалист отдела закупок И. В.Денисова

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

• Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
• Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».
• Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям
  к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- Сертификатом соответствия или декларацией о соответствии в порядке, предусмотренном постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и иными документами;

Поставщик должен безвозмездно исправить по требованию Заказчика, в установленный им срок, все выявленные недостатки поставленного Товара, если в процессе исполнения контракта Поставщик допустил отступление от условий контракта и Товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количеств1.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителя».

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, с маркировкой соответствующей действующим техническим документам. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

2.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

2.3. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества.

3.1.. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые Товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425)

3.2. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.3. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.

3.4. Сроки и объемы предоставления гарантии качества товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам соответствующего рода, либо превышать данные требования.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

4. Сроки и место поставки:

4.1. Количество Товара определяется определяются в соответствии с Расчетом начальной (максимальной) цены (Приложение №2 к Извещению). Доставка, разгрузка Товара в помещение, указанное Заказчиком, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.2. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика
на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 2.1 контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

По результатам поставки Товара Поставщик не позднее не позднее 2 (двух) рабочих дней
с момента поставки Товара представляет Заказчику документ о приемке.

4.3. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресам: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская д.4 лит.А,лит. Б, Госпитальная ул. д.11 лит.А.

4.3.1.Доставка, разгрузка, поднятие товара на этаж до кабинета, входят в цену контракта и осуществляется по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, д. 4, лит.А, лит.Б, Госпитальная ул. д.11 лит.А непосредственно в помещения, указанные Заказчиком, с 9 ч.00 мин, до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням

4.3.2.Поставщик не менее, чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение №1

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

- Посмотреть таблицу с данными

* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
в связи с отсутствием в позиции КТРУ части характеристик описания товара, работ и услуг Заказчиком в силу п. 5 и п.6 правил использования КТРУ указаны потребительские свойства в т.ч функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики товара, работы и услуг в соответствии с положениями статьи 33 ФЗ №44 от 05.04.2013г "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств

Главная медицинская сестра _________________________Л.В.Нагимзянова

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 26.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №44"

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛ.

ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.11/ЛИТЕР А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

26.03.2024

План-график

20.03.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее – Закон о контрактной системе) и инструкция по ее заполнению

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

*Направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок (далее - единая информационная система).

Приложение № 1 к инструкции по заполнению заявки

Рекомендуемая форма

Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара

- Посмотреть таблицу с данными

Для представления сведений о товаре участник закупки вправе воспользоваться формой Приложение № 1 к инструкции по заполнению заявки «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара».

Наименование предлагаемого к поставке товара, его принадлежностей (при наличии), в том числе составляющих (при наличии) указывается в соответствии с регистрационным удостоверением на поставляемый товар.

В случае установления в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки в наименовании показателя (характеристики) товара словосочетания «или», «и/или», «должен быть» и «должно быть» участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе обязан указать в неизменном виде. Наименования показателей товара изменению не подлежат.

В случае указания в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки справочной информации из позиции каталога товаров, работ и услуг (описание вида медицинского изделия), участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе обязан указать её в неизменном виде.

Заказчик в целях определения соответствия закупаемого товара устанавливает порядок описания максимальных и (или) минимальных значений показателей, а также значений, которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара, установленным в Приложении № 1 к описанию объекта закупки, со ссылкой на соответствующие пункты указанного приложения;

В описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды показателей:

качественные показатели

количественные показатели

Заказчик устанавливает инструкцию по заполнению (характеристик) товара, предлагаемых участником закупки в электронном виде Извещения о закупке и в описании объекта закупки приложение №1 к извещению.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №______
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург «_____»__________2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация №44» Пушкинского района (СПб ГБУЗ «Женская консультация №44» Пушкинского района), в лице главного врача, Миннуллина Р.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании ____________ от «__» ______ 20__ г. №
и в соответствии с ______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку многослойных бактерицидных ковриков
(далее – Товар) Заказчику в обусловленный контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту) и описанию объекта закупки (Приложение № 2
к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к контракту).

2. Срок поставки товара

2.1. Срок поставки: с даты подписания контракта сторонами по 30.11.2024 года. Товар Заказчику поставляется партиями; количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки Поставщику средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи в пределах срока, установленного настоящим пунктом., Срок поставки: не более 7 (семи) рабочих дней с даты направления заявки Заказчика.

3. Цена контракта(Предложение о цене за право заключения Контракта) [1]

3.1. Цена контракта составляет __________руб. (___________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС, [2] в соответствии с Приложением № 1.

3.2. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена товара, все расходы с учетом стоимости товара, расходов на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, входят в цену контракта.

3.4. По соглашению Заказчика с Поставщиком цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7..Источник финансирования: «внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности/ средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям»

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 3 к Контракту (далее – Заявка), производится Заказчиком на основании документа о приемке в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложен счет.

4.2.Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в контракте

4.3.Авансирование не предусмотрено.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в п. 4.1. настоящего контракта.

5.1.2. Провести своими силами приемку товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформить результаты такой приемки.

5.1.3. Возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Поставщиком) не позднее 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в полном объеме и подписания документа о приемке Заказчиком.

5.1.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику.

Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Запрашивать у Поставщика финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного (два и более раз) нарушения сроков поставки товаров.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Поставить Товар надлежащего качества в сроки, указанные в п..6.1.контракта.

5.3.2. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.4 настоящего контракта (далее - документ о приемке).

5.3.3. Предоставить Заказчику в течение 3-х дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.3.4. Предоставить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1. статьи 95 Закона.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.2. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 контракта.

6. Порядок, сроки и условия приемки Товара

6.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика
на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного п. 2.1. контракта. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного п.2.1, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 2.1 контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

6.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская д.4 лит.А, лит Б., Госпитальная ул. д.11 лит.А.

6.2.1.Доставка, разгрузка, поднятие товара на этаж до кабинета, входят в цену контракта и осуществляется по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, лит лит.А, лит. Б, Госпитальная ул. д.11 лит.А., непосредственно в помещения, указанные Заказчиком, с 9 ч.00 мин, до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням

6.2.2.Поставщик не менее, чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

6.3.В срок не более 2 рабочих дней с даты поставки Товара в соответствии с Заявкой Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44.

При этом в документ о приемке подлежит включению информация о Товаре, поставленном в течение срока исполнения отдельного этапа исполнения контракта.

6.4. К документу о приемке, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- а) скан-копию счета для оплаты поставленного Товара;

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.6. В день поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки Товара.

6.7. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) [3] в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии) или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение
об отсутствии или наличии нарушений условий контракта (результатов отдельного этапа исполнения контракта).

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий контракта (результатов отдельного этапа исполнения контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий контракта Заказчик вправе отказаться
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации [4] .

6.8. В Срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.4 контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.7 контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

6.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.11. В случае получения в соответствии с пунктом 6.10 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке,
и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.

6.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных контрактом (результатов отдельного этапа исполнения контракта).

6.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии
с настоящим разделом контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом контракта.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 3 рабочих дня

6.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.15. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.4 Контракта.

6.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

7. Качество и гарантийные обязательства

7.1. Требования к гарантии качества товара:

7.1.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться регистрационным удостоверением на медицинское изделие, декларацией о соответствии (сертификатов соответствия) или иными документами, подтверждающими соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

7.1.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.1.3. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

7.2. Остаточный Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 12 месяцев.

7.3. Сроки и объемы предоставления гарантии качества товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам соответствующего рода, либо превышать данные требования.

7.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

8. Упаковка

8.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.

9. Рекламации

9.1. В случае заявления рекламаций по качеству и количеству товара по причине несоответствия ее условиям контракта или техническим требованиям при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

9.2. При возникновении разногласий по вопросам качества товара по причине несоответствия его условиям контракта Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

10. Форс-мажор

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

11.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере _______ от цены Контракта (этапа Контракта).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _______________, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

11.6. В случае если, Контракт заключен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Поставщик за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере _______ от цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.7. Если Контрактом установлено условие о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частями 5, 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то за неисполнение такого условия Поставщик уплачивает Заказчику штраф, в размере _________ объема такого привлечения, установленного Контрактом.

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, ___________, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства).*

* пункт включается в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере __________ руб., согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

11.11 Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится «Поставщиком» на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

11.12 Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Поставщика» от исполнения этих обязательств в натуре.

11.13. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

11.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п. 6.4, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

11.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.16. Если способом обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, при ненадлежащем исполнении или неисполнении Поставщиком обязательств по Контракту - сумма обеспечения исполнения контракта Поставщику не возвращается и подлежит перечислению в доход Заказчика в безакцептном порядке без обращения в суд.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

12.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.3. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

12.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

13. Обеспечение исполнения Контракта***

13.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона в размере ___ начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены Контракта/цены Контракта, что составляет _________ руб.

13.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта (сумма цен единиц товара) снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта (начальной сумме цен единиц товара), Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Закона в размере __________ руб.

13.3.Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

13.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

13.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

*** пункт не включается в случае предоставления победителем закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

13.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

13.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

13.8. Предусмотренное пунктами 13.5 и 13.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

13.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

13.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 13.5 и 13.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

13.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

13.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

13.14. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Закона, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Закона, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки

13.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

14. Прочие условия

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

14.2. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

14.3. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного Заказчиком, в единой информационной системе и действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

14.4. Настоящий контракт заключается по результатам электронной процедуры в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14.5. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

14.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14.7. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта, за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

14.8.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

14.8.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

14.8.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15. Приложения

14.1.Приложение №1. Спецификация.

14.2.Приложение №2. Описание объекта закупки

14.3.Приложение №3. Форма заявки на поставку товара (образец)

16. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № ______________

от ____.____. 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта составляет: ____________________________, в том числе НДС**

* Заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа, признанного победителем аукциона в электронной форме.

**При упрощенной системе налогообложения без НДС

Поставщик Заказчик

Приложение № 2 к контракту № ______________

от ____.____. 202 г.

Описание объекта закупки

* Заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа, признанного победителем аукциона в электронной форме.

Приложение №3 к контракту №_________ от_______202 г.

Форма заявки на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона. В указанном случае пункты 2.2 - 2.7 в текст Контракта не включаются.

3 НДС не облагается при упрощенной системе налогообложения. ↑

при упрощенной системе налогообложения без НДС ↑

Здесь и далее по тексту раздела слова «(результаты отдельного этапа исполнения контракта)» включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта. ↑

Абзац включается в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 контракта. ↑