Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка микрокремнезёма. №269863959

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Поставка микрокремнезёма.
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	02.04.2024
Окончание:	11.04.2024 23:59:59
Тендер №:	269863959
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Центральный ФО / г. Москва
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Поставка микрокремнезёма.
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Микрокремнезем конденсированный МКУ-85 ТУ 14-5-315-2007	-	-	1993.8	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Москвы

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Договор.zip	180 КБ	02.04.24 15:08	Действующая
ТЗ 226-23 поставка микрокремнезема.pdf	166 КБ	02.04.24 15:08	Действующая

Скачать все файлы

продуктов по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тип МКР-1, ОМ), или ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тип МКР-1, ОС), или

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тип МКО-1, ОС).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2007 на месте доставки по адресу: РФ, Челябинская обл., г.

Озерск, территория промышленной площадки ФГУП «ПО «МАЯК».

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке

стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное

хранение, и незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ТН

предъявляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара. При положительном

результате приёмки Товара по качеству и иным условиям Договора, в день ее окончания в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактической передачи Покупатель подписывает

товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ–12 или УПД и передает

(направляет) 1 (один) экз. Поставщику.

Товар, не соответствующий условиям Договора, считается не поставленным и оплате не

подлежит.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче Товара является дата

подписания сторонами транспортной накладной (далее - ТН), при условии последующего

прохождения Товаром проверки качества Покупателем без замечаний. Приемка по

качеству производится в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ТН. ТН

подлежит подписанию в день доставки Товара Покупателю, с этого момента на

Покупателя переходят все риски случайного повреждения и случайной гибели Товара. При

приемке может проводиться экспертиза качества закупаемого товара с привлечением

независимых экспертов, и/или представителей производителя на территории РФ.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

В обязательном порядке Поставщик обязан вместе с поставляемым Товаром передать

Покупателю:

- счет на оплату, товарную накладную (по форме ТОРГ-12, 2 экз.), счет-фактуру или

УПД в двух экз., транспортную накладную (ТН в двух экз.);

- документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества), ТУ в случае

изготовления товара по техническим условиям;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов,

сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации

согласно действующему законодательству;

- другие документы, предусмотренные законодательством.

Все документы предоставляются на русском языке. Так же, по требованию Покупателя

Поставщик предоставляет документацию подтверждающую, что материалы и

соответствуют нормативным документам.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2007. Транспортирование

микрокремнезема при его упаковке в мягкие специализированные контейнеры производят в

открытых полувагонах или бортовым автотранспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2007

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется

с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Поставщиком и Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать экологическим требованиям в пределах норм,

установленных стандартами в течение всего срока эксплуатации, и не должны оказывать

вредного влияния на окружающую среду

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар соответствует

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2007 и отвечает стандартам безопасности и качества в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

соответствуют техническим характеристикам, заявленным заводом – изготовителем.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям настоящего ТЗ,

по назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в

стране производителя, а также действующим в РФ стандартам. Качество товара

должно подтверждаться паспортами качества, сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом

административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная

система). На территории городского округа «Город Озерск», Челябинской области

установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который

включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в

пределах городского округа, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения

на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,

пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом,

вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание (Приложение №2 к

Техническому заданию). Необходимо оформление пропусков на водителей и

автотранспорт для движения по территории промышленной площадки ФГУП ПО «Маяк».

Участники процедуры, в случае отсутствия пропуска для въезда или отказа в оформлении

пропуска на территорию ЗАТО Озерск, должны передавать автотранспорт

перегонщикам покупателя, на автотранспорт должен быть действующий полис ОСАГО

без ограничения допущенных лиц. (Согласно Приложению № 2 к Техническому заданию)

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка Товара

осуществляется силами и средствами Покупателя.

Количество товара, место и срок поставки указано в Технических характеристиках

(Приложение №1 к Техническому заданию)

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификат соответствия и/или паспорт (на русском языке). Документация, входящая в

комплект поставки, должна предоставляться в бумажном виде на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

ЗАТО

Закрытое административно-территориальное образование

ТЗ

Техническое задание

ГОСТ

Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п

Наименование приложения

Технические характеристики

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/3 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/8 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/5/1 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/3 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/6 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/8 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/9 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/12 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/16 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/18 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/16 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/20 подбора состава бетона для

бетонирования

Количество

листов

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/30 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/32 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/16 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/1 подбора состава бетона для

бетонирования

Карта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/16 подбора состава бетона для

бетонирования

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2007

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ- НЕ

РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Составил: ___________________________

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики

№

п/п

Наименовани

Микрокремнезём

конденсированный

уплотненный

МКУ-85

Основные параметры и размеры

Ультрадисперсный порошок серого

цвета соответствующий ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть007:

-массовая доля микрокремнезёма

конденсированного в пересчете на

сухой продукт, % - не менее 90;

-массовая доля воды, % - не более 10;

-массовая доля потерь при

прокаливании (п.п.п.), % - 3;

-массовая доля диоксида кремния

(SiO2), % - не менее 85, не более 90;

-массовая доля оксида кальция (CaO),

% - не более 3;

-индекс активности, % - не менее 95;

-насыпная плотность

микрокремнезема конденсированного

сухих форм, кг/м –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ГОСТ, ТУ

ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть007

Ед.

изм.

Кол-во

1 993,8

Срок

поставки

Поставка партиями по

заявкам Покупателя в

течение 12 (двенадцати)

месяцев с даты

заключения договора.

Размер партии не менее

20 тонн.

Срок поставки каждой

партии Товара по Заявке

Покупателя: в течение 2

(двух) рабочих дней с

даты согласования Заявки

Поставщиком. Срок

согласования заявки

Поставщиком 1(один)

рабочих дней с даты

направления Покупателем

заявки Поставщику

Место поставки

РФ, г. Озерск,

Челябинская

обл.,

промышленная

площадка

ФГУП «ПО

«Маяк»

Поставка эквивалентов недопустима по основаниям подпункта е) части 5 статьи 5.2.1 ЕОСЗ.

Приложение №2 к Техническому заданию

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ - НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА

ОЗЕРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административнотерриториальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории

городского округа

«Город Озерск», Челябинской области установлен режим безопасного

функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление

контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах городского округа,

ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и

предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,

недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной

корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства

Российской Федерации от 11.06.1996 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвъезд граждан для постоянного проживания или

временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом

федеральной службы безопасности.

Для оформления въезда на территорию г. Озерск представителям потенциального победителя

закупки необходимо обратиться к уполномоченному лицу Покупателя по E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с

момента размещения настоящего Технического задания на официальном сайте. Минимальный срок,

необходимый Покупателю для оформления въезда участника на территорию - 60 сутки. В случае

обращения потенциального победителя закупки для оформления въезда в более короткие сроки,

Покупатель не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Потенциальному победителю

закупки необходимо представить уполномоченному лицу Покупателя следующие сведения для

оформления въезда:

- фамилия, имя, отчество лиц Участника;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) - копия паспорта;

- был ранее в г. Озерск или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников

закупочной процедуры;

- транспортные средства, доставляющие предмет закупки, должны быть зарегистрированы на

юридическое лицо.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск

распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупки, задействованных в

поставке товаров (услуг) по предмету договора/контракта.

В случае, если участник закупки (не резидент города Озерск) будет допущен к участию в

закупочной процедуре, Покупатель обеспечивает въезд на территорию г. Озерск уполномоченных лиц

такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Покупателю. При этом

Покупатель не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима

ограниченного въезда на территорию города Озерск по допуску или отказе в допуске Участнику.

В соответствии с п.4.8 Инструкции "О пропускном режиме на ФГУП "ПО "Маяк" И-СБОПВР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоступ личного транспорта на территорию промышленных площадок №1 и №2

ФГУП "ПО "Маяк" запрещен.

Запрос ЭТКП.DOCX

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

АО КИС «ИСТОК» имеет намерение к заключению договора на поставку микрокремнезёма.

В случае вашей заинтересованности, прошу вас ознакомиться с Техническим заданием (приложение № 1) и направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на имя начальника отдела МТО АО КИС «ИСТОК» Сиротенко Олега Николаевича на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса.

При подаче коммерческого предложения прошу принять во внимание следующие условия:

cрок действия коммерческого предложения должен быть не менее
60 календарных дней;
cрок поставки: согласно Техническому заданию (приложение № 1 к письму);
место поставки: согласно Техническому заданию (приложение № 1 к письму);
условия оплаты: в соответствии с проектом договора (приложение № 2 к письму).

Ответ на запрос должен содержать: однозначно определяемую цену товара без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС); общую цену договора на условиях, указанных в запросе; срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты, расчет цены предложения по форме образца направленной в запросе таблицы с приложением расшифровок по отдельным затратам с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен на товар.

В цену договора должны быть включены цена товара с учётом всех расходов на налоги, сборы, а также другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценовое предложение прошу оформить по образцу с сопроводительным письмом на бланке организации за подписью уполномоченного лица (приложение № 3 к письму).

В коммерческом предложении могут быть предложены более выгодные/иные условия, не ухудшающие текущие условия запроса ТКП.

В случае отсутствия в ТКП иных условий, принимается согласие с вышеизложенным в запросе.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для АО КИС «ИСТОК».

- Посмотреть таблицу с данными

Акинцева Светлана Вячеславовна

8 (35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 1015)

Образец подачи ЭТКП поставка.docx

- Посмотреть таблицу с данными

О направлении технико-коммерческого

предложения

Уважаемая Нелли Николаевна!

В ответ на Ваш запрос от № _____ (указывается организационно-правовая форма и наименование организации) подтверждает намерение к заключению договора на поставку микрокремнезёма, согласно приложению № 1 к письму о направлении технико-коммерческого предложения, а также сообщаем

Срок действия коммерческого предложения ____________ (не менее 60 календарных дней);

Срок и место поставки: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к письму о направлении технико-коммерческого предложения).

Оплата в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Во исполнение п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013, сообщаем, что предлагаемый к поставке товар отсутствует в реестре /товар включен в реестр, соответственно номер реестровой записи № _________ (указать соответствующую информацию в случае наличия предлагаемого к поставке товара с указанием номера реестровой записи соответствующих реестров/в случае отсутствия указать «отсутствует»).

Настоящим письмом подтверждаем выполнение всех требований, указанных в запросе.

Приложение: 1. Таблица формирования стоимости договора

Подпись уполномоченного лица печать

Приложение № 1 к письму о направлении технико-коммерческого

предложения

Суть техническо-коммерческого предложения

Данным технико-коммерческим предложением подтверждаем выполнение в полном объеме всех пунктов и разделов технического задания Заказчика.

Таблица расчета цены

- Посмотреть таблицу с данными

Транспортные расходы: включены в стоимость.

Стоимость товара: _________/___________(с НДС, без НДС или указать иное).

ИТОГО общая цена договора:_________/___________(с НДС, без НДС или указать иное).

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Выше приведена форма титульного листа техническо-коммерческого предложения.

Технико-коммерческое предложение участника должно включать:

- подтверждение выполнение каждого требования технического задания Заказчика;

- Данный ответ просим представить в форматах pdf и doc.

Проект Договора поставки микрокремнезема 09.11.2023.docx

Договор поставки № ________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Компания инжиниринга и строительства «ИСТОК» (АО КИС «ИСТОК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1.1. Предметом настоящего Договора является Поставка микрокремнезёма (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), по Заявкам Покупателя (по форме Приложения № 8 к договору) и Техническим заданием (приложение №2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам Покупателя (по форме Приложение № 6 к договору), направленным с адреса электронной почты Покупателя ____@___, на адрес электронной почты Поставщика _____@_____. Срок поставки каждой партии Товара по Заявке Покупателя: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Заявки Поставщиком. Срок согласования заявки Поставщиком 1(один) рабочих дней с даты направления Покупателем заявки Поставщику. Поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора в место поставки по адресу: г. Озерск, Челябинской обл., промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк» (далее – Место поставки).

1.4. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 1.3 Договора осуществляется Поставщиком, собственными силами и средствами.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.6. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки. Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.7. Настоящий Договор заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта от 25.11.2022 № 1122/УКС (Идентификационный код закупки: __________________________) (далее – Государственный контракт), заключенного АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» (Генеральный подрядчик) с ФГУП «ПО «Маяк» (Заказчик), и договора субподряда от 19.01.2023 № С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмежду АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» (Генеральный подрядчик) и АО КИС «ИСТОК» (Субподрядчик), заключенного во исполнение указанного контракта.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____________) рублей __ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - _____ (_________________) рубля __ копейки.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о передаче Поставщиком (обеспечении Поставщиком передачи) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.3. Обеспечить соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным Договором;

3.1.4. Включать положения типовых условий контрактов, в контракты, заключаемые с другими исполнителями;

3.1.5. Заключать договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком (ГПБ (АО));

3.1.6. Уведомлять (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия для каждого контракта отдельного счета;

3.1.7. Соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

3.1.8. Определять в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов по таким контрактам с использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в уполномоченном банке;

3.1.9. Использовать для расчетов по контрактам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у исполнителя заключены контракты, при наличии у исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком;

3.1.10 Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, головного исполнителя, другого исполнителя, с которым у исполнителя заключен контракт, уполномоченного банка, с которым у исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

3.1.11. Обеспечивать предоставление информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений;

3.1.12. Предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации контракта с другими исполнителями;

3.1.13. Принимать при заключении контрактов с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа;

3.1.14. Организовывать и проводить предусмотренные технической документацией испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий;

3.1.15. Обеспечивать качество товаров, поставляемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора;

3.1.16. Обеспечивать допуск уполномоченных представителей государственного заказчика, Покупателя в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

3.1.17. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной и предоставлять государственному заказчику информацию об исполнении Договора в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;

3.1.18. Предоставлять по запросу Покупателя предложение о цене на продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах по исполненным контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения;

3.1.19. Предоставлять (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по Договору.

3.1.20. Соответствовать в течение всего срока действия Договора требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

3.1.21. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товаров и в течение гарантийного срока;

3.2. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. Осуществить оплату Товара в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.

3.3.2. Осуществить приемку поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.3.3. Участвовать в испытаниях опытных и серийных образцов (комплексов, систем), а также материалов и комплектующих изделий;

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции;

3.4.3. Осуществлять контроль исполнения контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность исполнителя;

3.5. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему Договору) и требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 1.3 Договора.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), по Заявкам Покупателя (по форме Приложение № 6 к договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: г. Озерск, Челябинской обл., промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

5.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- счет на оплату, товарную накладную (по форме ТОРГ-12, 2 экз.), счет-фактуру или УПД в двух экз., транспортную накладную (ТН в двух экз.);

- документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества), ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству;

- другие документы, предусмотренные законодательством. Все документы предоставляются на русском языке. Так же, по требованию Покупателя Поставщик предоставляет документацию подтверждающую, что материалы и соответствуют нормативным документам.

5.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами ТОРГ-12 / УПД.

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД.

5.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

5.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на месте доставки.

6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче Товара является дата подписания сторонами транспортной накладной (ТН), при условии последующего прохождения Товаром проверки качества Покупателя без замечаний. ТН подлежит подписанию в день доставки Товара Покупателю, с этого момента на Покупателя переходят все риски случайного повреждения и случайной гибели Товара.

Факт подписания ТН Покупателем является основанием для проверки качества поставляемого Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ТН.

6.4. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подтверждаться соответствующими документами качества, подтверждающими соответствие требованиям нормативно-технической документации на Товар.

6.5. При обнаружении скрытых дефектов в период гарантийного срока, составляется акт о скрытых дефектах с приложением результата экспертизы

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ТН предъявляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара, на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества, несет Поставщик.

6.6. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.7. В случае недопоставки Товара в течение срока поставки, указанного в Договоре, Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

6.8. При положительном результате проведения приемки Товара по качеству и иным условиям Договора, в день ее окончания, Покупатель подписывает товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД и передает (направляет) 1 (один) экз. Поставщику.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставляемые Товары должны быть выпуска не ранее 2023 года, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

7.2. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество Товара, соответствующее действующим стандартам, техническим условиям, ГОСТам, Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему Договору) или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

подтвердить качество изготовления Товаров сопроводительными документами о качестве.

7.3. Гарантия на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами ТОРГ-12 / УПД. При вовлечении Товара в производство и дальнейшей переработки требования о гарантии не предъявляются.

7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

8.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на счет Поставщика, подключенный в ГПБ (АО) к ОБС.

Перечисление оплаты по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, открытый согласно условиям настоящего Договора.

Поставщик в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 4 к настоящему Договору) обязан открыть Отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательства по открытию отдельного счета освобождает Покупателя от обязательств по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от Поставщика об открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих платежей.

8.3. Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии товара, указанной в Спецификации/Заявки Покупателя, в течение 7 (семи) рабочих с момента подписания Сторонами УПД / ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.4. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8.5. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 5.2. Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты _______________ Поставщика.

8.6. Документы, указанные в п. 8.5 Договора, направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.7. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Договоре/Заявке, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара/партии Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 2 (два) процента от Цены поставленной партии Товара с указанными нарушениями Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме документально подтвержденных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.7. В случае нарушения сроков оплаты Товара, Покупатель по письменному требованию Поставщика выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Поставщика.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение обязательств по договору в одной из следующих форм:

- независимая гарантия;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

Поставщик предоставляет независимую гарантию по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Предоставляемое Поставщиком поручительство принимается Покупателем, если лицо, выступающее в роли /поручителя, соответствует требованиям Приложения №11 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом», размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли.

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме поручительства, оно предоставляются по форме, представленной в приложении № 3 к настоящему Договору.

10.2. Поставщик в срок не позднее 5 дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 5% от цены Договора, в сумме _________ (___________________________) рублей ____ коп.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.

10.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

10.4. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (десяти) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора.

10.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение.

10.6. В случае предоставления обеспечения Договора в форме денежных средств Поставщик осуществляет перечисление денежных средств Покупателю в сроки и в размерах, указанных в п. 10.2 Договора по реквизитам, указанным в разделе 18 Договора.

10.7. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, возвращается Поставщику Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 10.2 Договора, соответственно.

10.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом/поручителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом/поручителем соответствующего письменного требования бенефициара/кредитора - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

11.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в Договоре.

11.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

11.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

11.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по форме согласно Приложению № 5 к Договору на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адресов электронной почты ______________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Поставщик гарантирует Покупателю, что:

вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Поставщика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. Предложения Сторон по внесению изменений в Договор направляются в порядке, предусмотренном в п. 17.2 Договора.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: ________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москве

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Договор поручительства (форма);

Приложение № 4: Условия банковского сопровождения;

Приложение № 5: Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (форма).

Приложение № 6: Форма Заявки.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______ (_________________) рублей __ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - _____ (_______________) рубля __ копейки.

Страна происхождения Товара: __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Техническое задание

Предмет закупки: _____________________

- Посмотреть таблицу с данными

АО КИС «ИСТОК»

Москва

2023

Приложение № 3 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Договор поручительства N ____________ (ФОРМА)

(используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации "Росатом", Кредитором является организация Госкорпорации "Росатом")

- Посмотреть таблицу с данными

(Не Госкорпорация "Росатом" / не организация Госкорпорации "Росатом"), именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и Госкорпорация "Росатом" / организация Госкорпорации "Росатом", именуемое в дальнейшем "Кредитор" в лице, ___________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор поручительства (далее - "Поручительство") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор - _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на __________________________________________________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора _____________________________) рублей ________ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до "___" ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее - "Требование").

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата, всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату, всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

3. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течение _____ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Поручитель обязуется до подписания Договора предоставить Кредитору сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров в том числе конечных (Приложение № 1 к Договору).

4.4. Условия о раскрытии Сведений о Поручителе.

4.4.1 Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поручителя, переданные Кредитору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

4.4.2 При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

4.4.3 Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.4.4 Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.5. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.7. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ - с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса "получено";

4.8. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.10. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

4.10.1. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

4.10.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

Кредитор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поручитель: адрес электронной почты

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москвы.

4.11. Рекомендуемые положения о внесении сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков"

Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет N ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН __________________, ОГРН _______________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет N ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Условия Банковского сопровождения

1. Исполнение Договора № _________ от ___________ (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1. Банковское сопровождение – предоставление Банком на основании договора банковского сопровождения, заключенного с Покупателем, комплекса услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Договора с использованием Отдельных счетов, в том числе мониторинг расчетов и контроль за исполнением Распоряжений на перевод в соответствии с режимом работы Отдельных счетов, доведение результатов Банковского сопровождения до Покупателя.

1.2. Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110.

1.3. Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке Поставщику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.4. Участники исполнения/реализации Договора – субподрядчики, субпоставщики (контрагенты) и иные лица, привлекаемые Поставщиком и его контрагентами для целей исполнения настоящего Договора, за исключением лиц, определенных договором банковского сопровождения, заключенного между Покупателем и Банком.

2. Поставщик обязан:

2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета.

2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций.

2.3. Осуществлять все расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, исключительно с использованием Отдельного счета.

2.4. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;
в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета;
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций;
предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);
включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора).

3. Покупатель осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Поставщика, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счета _____________________).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

(В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

(Форма 1.2)

Лицо, с которым заключается договор: _______________________________________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________ ______________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА ЗАЯВКА

на поставку товара

Покупатель: АО КИС «ИСТОК»

Поставщик: _______________

На основании п. 1.3. Договора поставки товара от «__» _____ 20__ г. № _____________ Покупатель просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте по адресу Покупателя: РФ, _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки партии Товара по настоящей Заявке: В течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Заявки Поставщиком. Срок согласования заявки Поставщиком 1(один) рабочих дней с даты направления Покупателем заявки Поставщику.

Дата составления заявки «___»_______________20__ г.

_____________________ __________________________ ________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265421492 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Закупка оборудования КИП и ЗИП к вентиляции	Запрос предложений #265421492	См. док.	1 час 05.02.2024 17.06.2024
Тендер №272129313 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Приобретение расходных материалов для оказания сервиса АСУТП	Запрос предложений #272129313	См. док.	2 дня 06.05.2024 20.06.2024
Тендер №274093849 Закупка в области: Неметаллы; Реактивы химические общелабораторного назначения; Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки	Анализ цен #274093849	148 816 127	3 дня 05.06.2024 21.06.2024
Тендер №274224019 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" объявляет тендер: Диагностические препараты для филиала в ЮВАО	Запрос котировок #274224019	215 000	6 дней 06.06.2024 24.06.2024
Тендер №274266901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: 24-0310-АР-МЗ Поставка ГСО	Запрос предложений #274266901	См. док.	2 дня 07.06.2024 20.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269863914 ПАО "СИБУР Холдинг" объявляет тендер: Фенол (Фенол синтетический технический марка А ГОСТ 2351-93). Номер: 2073863/1	Запрос предложений #269863914	См. док.	срок истек 02.04.2024 15.04.2024
Тендер №269863856 ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга объявляет тендер: Поставка спирта этилового	Запрос котировок #269863856	18 240	срок истек 02.04.2024 10.04.2024
Тендер №269863831 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов. № 135-24	Запрос предложений #269863831	226 669	срок истек 02.04.2024 12.04.2024
Тендер №269863785 Соль таблетированная	Малая закупка #269863785	2 265	срок истек 02.04.2024 03.04.2024
Тендер №269863214 Поставка химических реактивов (с результатом)	Электронный аукцион #269863214	193 710 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 02.04.2024 10.04.2024

Тендеры из региона г. Москва

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269863956 мониторинг цен в электронной форме на право использования веб-ресурсов / сервисов в сети интернет, а также программного обеспечения для электронно-вычислительных машин для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике	Анализ цен #269863956	См. док.	срок истек 02.04.2024 22.04.2024
Тендер №269863950 мониторинг цен в электронной форме на Оказание образовательных услуг для нужд отдела автомобильного транспорта Управления по специальным перевозкам Уральского филиала АО «Атомспецтранс» в г.Трёхгорный	Анализ цен #269863950	См. док.	срок истек 02.04.2024 04.04.2024
Тендер №269863945 МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Электронный аукцион #269863945	15 123	срок истек 02.04.2024 02.04.2024
Тендер №269863943 МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Электронный аукцион #269863943	15 123	срок истек 02.04.2024 02.04.2024
Тендер №269863940 СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ	Электронный аукцион #269863940	47 715	срок истек 02.04.2024 02.04.2024

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка микрокремнезёма. №269863959

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона г. Москва