Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
1.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
2.Поставляемый товар должен быть, упакован и четко маркирован и определяем.
3.В стоимость входит доставка до склада получателя по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105
4.Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента поставки.
5.Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировании. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
6.Поставка осуществляется одной партией по заявке (письменной или по телефону) Заказчика в течение 3-х рабочих дней.
7. Товар должен соответствовать требованиям ТУ, государственных стандартов Российской Федерации, и другим документам, и иметь сертификаты, которые подтверждают его качество.
Предлагаемая цена договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек., в том числе НДС по ставке ___% - ________ рублей/НДС не облагается. (ненужное следует убрать)
Руководитель участника закупки (если применимо) (или уполномоченный представитель) _________________________(Ф.И.О.)
Уфимский район, д. Алексеевка «___» _______ 2024г.
ООО «Розничная сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гареева Раиля Радиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке мешков ПВД (далее — Товар): Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. - Посмотреть таблицу с даннымив количестве и в соответствии с характеристиками согласно действующего законодательства, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке___% - ________ рублей. 2.2. Цена включает в себя стоимость Товара и все расходы, связанные с его поставкой, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку, упаковку, маркировку, экспедирование, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иные расходы, связанные с исполнением Договора. 2.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. Соглашение об изменении цены Договора оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Раздела 7 настоящего Договора. 2.4. Заказчик производит оплату на основании оригиналов счетов на оплату в течение 7-ми рабочих дней после поставки Товара на склад Заказчика и передачи Поставщиком Заказчику надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур и надлежаще заверенных уполномоченным лицом от Поставщика копий сертификатов соответствия на все поставляемые Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.5. Заказчик при оплате настоящего Договора Поставщику уменьшает сумму, подлежащую оплате за поставку Товара, на сумму штрафных санкций (неустоек), начисленную за нарушения условий настоящего Договора в порядке раздела 6 настоящего Договора. 2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально изменяемому количеству, объему Товара, но не более чем на 30 процентов; цена единицы Товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены настоящего Договора на количество Товара, установленное в настоящем Договоре.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик вправе: 3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.6 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору. 3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 3.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов. В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, расходы, связанные с привлечением экспертов оплачивает Поставщик. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора. 3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке. 3.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 3.2.4. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента и стоимости поставленного Товара условиям Договора направить соответствующую претензию Поставщику, на которую он обязан ответить в течение 5 (пять) календарных дней. 3.3. Поставщик вправе: 3.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с Договором. 3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора. 3.4. Поставщик обязан: 3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора. 3.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 3.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 4.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 3-х рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. 4.2.1. Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 105. 4.2.2. Товар доставляется и передается Поставщиком представителю Заказчика по адресу, указанному в п. 4.2.1. настоящего Договора. 4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, соответствует санитарно-эпидемиологическим, экологическим и техническим правилам, нормативам и гигиеническим требованиям, предусмотренным для данного вида Товаров, в том числе требованиям ГОСТ, техническим регламентам Таможенного союза, действующих на территории РФ. 4.4. Поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.
ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 5.1. Товар считается поставленным после подписания Сторонами товарной накладной. 5.2. При осуществлении приёма поставляемого Товара Заказчик проверяет его на соответствие количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке и другим требованиям, установленным в пункте 4.3. настоящего Договора. В случае выявления несоответствий Товара указанным требованиям, Заказчик оформляет в произвольной форме акт наличия дефектов в присутствии представителя Поставщика. 5.3. В случае отказа Поставщика от подписи акта наличия дефектов, в акте делается соответствующая отметка и указанный акт направляется почтовой связью Поставщику по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. 5.4. Срок замены Товара – по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта наличия дефектов обеими Сторонами, а в случае отказа Поставщика от подписания данного акта – с момента получения Заказчиком почтового уведомления о вручении Поставщику указанного акта. Замена Товара производится за счёт Поставщика. 5.5. Заказчик имеет право привлечь независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров. 5.6. В день отгрузки Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - товарно-транспортную (товарную) накладную с указанием полного перечня поставляемых Товаров (оригинал) либо УПД; - счёт на оплату (оригинал); - паспорт (оригинал) если это предусмотрено комплектацией на Товар; - сертификаты качества на поставляемый Товар (копии) (если это предусмотрено комплектацией на Товар).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 0,1% от стоимости неисполненных обязательств, но не более 10% от цены настоящего Договора. 6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 0,1% от стоимости неисполненных обязательств. 6.5. Уплата неустойки (пени) предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Договора, осуществляется Поставщиком в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии от Заказчика. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 6.7. Заказчик освобождается от ответственности перед Поставщиком за необеспечение объема продаж и за упущенную выгоду Поставщика в случае, если им (Заказчиком) не будет выбран весь объем Товара, указанный в п. 1.1. настоящего Договора. 6.8. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих Сторон уполномоченными на то лицами. 7.2. Внесение изменений и дополнений в Договор, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора. 7.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений. 7.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику. 7.5. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора (а в случае его изменения – в соответствующем дополнительном соглашении), и за подписью уполномоченного лица.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 8.1.
Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон должно быть совершено в письменной форме и подписано с обеих Сторон уполномоченными на то лицами. 8.3. Договор может быть расторгнуть по инициативе Покупателя в одностороннем внесудебном порядке без обращения в суд, в любое время. При одностороннем отказе от исполнения договора он будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления Поставщиком по адресу электронной почты указанной в разд.13 «Реквизиты сторон».
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
31 марта 2024 года, а в части исполнения обязательств Сторонами - до полного их исполнения. 9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. 10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10.5. Стороны договорились, что введенные в отношении Российской Федерации, российских физических или юридических лиц экономические и политические ограничительные меры (санкции) со стороны иностранных государств (или организаций), а так же введение ответных санкций со стороны Российской Федерации, инфляционные процессы, изменения официального курса валюты цены Договора в период действия и в рамках исполнения настоящего Договора не являются для Сторон обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 11.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. 11.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 настоящего Договора. 11.4. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 11.3. настоящего Договора, не допускается. 11.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения адресатом. 11.6. Все споры Сторон, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 12.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего договора. 12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 12.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении договора в целях Договора Стороны понимают лицо уполномоченное на заключение Договора, лица, участвующие в визировании договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком заключения Договора, (если применима).
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.