Тендер - Медицинское оборудование. Обслуживание и ремонт.: Поставка медицинского оборудования для Фельдшерско-акушерского пункта (лот №1) №273171736

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ТЗ.docx
• Дополнительно.docx

ОТКЛОНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Возможно в случаях:

1. рейтинг

2. рекомендация сайта АТМО

3. негативный опыт работы с участником

4. не предоставление документов.

* - Заказчик оставляет за собой право выбора поставщика из списка участников по своему усмотрению.

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ№_______

Поставка медицинского оборудования для Фельдшерско-акушерского пункта (лот №1)

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кильдиярова Ильгиза Расуловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов закупки (протокол № __________ от _____________), заключили настоящий Гражданско-правовой контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товара, согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Башкортостан Респ, Абзелиловский р-н, Аскарово с, ул. Коммунистическая, 22. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту.

1.2. ИКЗ: ________________________

1.3. Срок поставки товара: со дня заключения контракта до 31.08.2024 года по заявкам Заказчика. Количество товара в соответствии с заявкой Заказчика.

Поставщик поставляет Товар согласно заявкам Заказчика, передаваемым Поставщику:

– поставка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления заявки Заказчиком на поставку партии Товара.

- заявка может быть передана по факсимильной связи или по электронной почте с фиксацией передачи, при этом Заказчик не обязан её дублировать в письменном виде.

1.4. Срок действия контракта равен сроку поставки товара.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________ (_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается на основании п. ___ ст.__ Налогового кодекса РФ (вариант № 2).

Источник финансирования - за счет средств, полученных от оказания и оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

- 312 = __________;

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара и иных условий исполнения контракта.

2.4. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара по Контракту осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2.4-3.2.6 Контракта. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД) Товара.

2.6. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. При изменении потребности в товарах, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренныхконтрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.1. Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего контракта.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, универсальный передаточный документ с указанием наименования Товара на русском языке. Поставщик представляет Заказчику универсальный передаточный документ по форме, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р, (Приложение № 2) на бумажном носителе.

3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.2.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.2.7 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Контракта.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение двух дней с даты поступления товара на склад.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.), и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают УПД Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в УПД.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Контрактом, Заказчиком указывается в сопроводительных документах количество фактически принятого Товара без дополнительного извещения Поставщика.

4.3. При отсутствии следующих документов приемка Товара не осуществляется:

1) регистрационные удостоверения на все медицинские изделия.

2) на измерительные приборы знак поверки на изделиях или свидетельство о поверке средства измерений или отметка в паспорте о проведенной поверке, заверенная подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

3) на медицинские изделия должна быть внесена информация:

- срок (с указанием года и месяца), до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться либо год выпуска медицинского изделия.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится по универсальному передаточному документу в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими УПД Товара.

4.6. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Контракта об ассортименте, комплектности, качестве,Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Контракту – наступившими.

4.7. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.8. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.7 Контракта, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовленияи несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 10 месяцев (в случае, если установленный производителем товара срок годности составляет менее 1 года, то остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее шестидесяти процентов).

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами УПД нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Контракта.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер контракта N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке

5.11. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

5.11. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

что составляет _______ рублей.

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

6.9 В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей,

что составляет ______________ рублей.

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ____________ рублей.

6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ___________ рублей.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.21. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.22. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Сумма обеспечения настоящего контракта, в размере 10 % от цены, по которой заключается Контракт, подлежит выплате Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему контракту на основании уведомления (требования) Заказчика. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. В случае обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту в форме банковской гарантии, поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства от 12.04.2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения Контрактов».

7.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение не более 15 дней с даты исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, вслучае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.8. Документом, подтверждающим исполнение условий контракта поставщиком, является подписанный сторонами акт сверки.

7.9. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижениидоговоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, по месту исполнения контракта.

7.10. Реквизиты для перечисления обеспечения контракта:

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ

453620, РБ, Абзелиловский р-н, с. Аскарово, ул. Коммунистическая, 22

Тел.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН г. Уфа

Адрес кредитной организации:

Театральная ул., д. 3, г. Уфа, Респ. Башкортостан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении обязательно указать код в назначении платежа \\\\\999\ группа 04

Внимание: назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно.

7.11. В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения контракта или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательства Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика при неисполнении обязательств Поставщиком осуществляется без обращения в суд путем удержания суммы неустойки из предоставленного обеспечения исполнения Контракта.

8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения контракта, предоставленного Поставщиком, указанным в пункте 8.5 Контракта способом.

9. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Прочие условия контракта

10.1. В случае возникновения разногласий по контракту стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

10.2. Все споры по настоящему контракту Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10.3. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

ФОРМА

универсального передаточного документа

- Посмотреть таблицу с данными

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____________________________________________________________________________________________

(контракт; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется, если используется форма УПД со статусом «1».

** Заполняется, если страной происхождения товара является Российская Федерация.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274284161 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МИШКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА объявляет тендер: Поставка моющих средств на второе полугодие 2024 года	Электронный аукцион #274284161	882 953 Обеспечение заявки: 8 830	8 часов 07.06.2024 18.06.2024
Тендер №274312116 Поставка хозяйственных товаров (лот 4)	Электронный аукцион #274312116	13 300 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 133	8 часов 07.06.2024 18.06.2024
Тендер №274366017 Закупка средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #274366017	70 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 350	11 часов 10.06.2024 18.06.2024
Тендер №274366064 Закупка средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #274366064	70 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 350	13 часов 10.06.2024 18.06.2024
Тендер №274368118 Поставка хозяйственных товаров (лот 3)	Электронный аукцион #274368118	87 501 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 875	9 часов 10.06.2024 18.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273171726 Стиральный порошок	Малая закупка #273171726	3 020	срок истек 23.05.2024 24.05.2024
Тендер №273171674 Поставка дезинфицирующего средства	Малая закупка #273171674	1 520	срок истек 23.05.2024 28.05.2024
Тендер №273171625 Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Навоий вилоят филиали объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические	Электронный аукцион #273171625	2 550 000	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273171623 Китоб туман 2-сон касб-хунар мактаби объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические	Электронный аукцион #273171623	2 600 000	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273171622 Приобретение прочих запасов (с результатом)	Запрос предложений #273171622	322 200	срок истек 23.05.2024 30.05.2024

Тендеры из региона Республика Башкортостан

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273171730 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Светильники	Малая закупка #273171730	150 000	срок истек 23.05.2024 23.05.2024
Тендер №273171725 Продукты питания. Услуги питания.: Продукты (с результатом)	Малая закупка #273171725	185 869	срок истек 23.05.2024 23.05.2024
Тендер №273171724 Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.: Шины	Малая закупка #273171724	26 000	срок истек 23.05.2024 23.05.2024
Тендер №273171723 Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.: Текущий ремонт автомобиля	Малая закупка #273171723	25 000	срок истек 23.05.2024 23.05.2024
Тендер №273171717 Продукты питания. Услуги питания.: бакалея (с результатом)	Малая закупка #273171717	117 701	срок истек 23.05.2024 23.05.2024