Тендер - поставка медицинского кислорода №270028220

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора_(2)

Договор № ________

на поставку медицинского кислорода

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новониколаевская центральная районная больница» (ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бороденко Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», ________________________________________________, действующего на основании_, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о договорной системе), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку медицинский кислород (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Договору).

1.3. Товар должен быть поставлен по заявке Заказчика до 30.12.2024г.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей _____________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки

3.1.2. при транспортировке соблюдать условия хранения товара, предусмотренные документацией на Товар. В случае поставки иммунобиологических лекарственных препаратов, Поставщик обязан соблюдать требования Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 № 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" и предоставить Заказчику документы, подтверждающие соблюдение условий (сроков и температурного режима ("холодовая цепь")) транспортировки Товара;

3.1.3. в случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 календарных дней;

3.1.4. назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня заключения Договора;

3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.7. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.8. в случае выявления несоответствия качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара;

3.1.9. возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Товаров сверх фактически поставленного количества Товаров.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.4. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

3.2.5. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. получив Товар, подтвердить получение Товара.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. требовать уплату неустойки, в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика;

3.4.9. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара;

3.4.10. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

Выборка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

5.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

5.5. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) Акт приема-передачи Товара в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика (Получателя) и один экземпляр для Поставщика;

д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (декларация о соответствии).

е) счет; счет-фактура.

5.6. Поставка Товара осуществляется в специализированных баллонах находящихся в собственности Заказчика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 1 дня в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается в случае необходимости).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара .

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о договорной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.3. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора, подписывает и направляет Поставщику Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. В случае выявления недоброкачественного и фальсифицированного товара Заказчик информирует Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения в течение 2 (Двух) рабочих дней.

7. Качество Товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара (декларация о соответствии).

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Договору). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств ФОМС на 2024 год.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.

8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком на основании документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной, подписанной Сторонами;

г) Акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами.

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г» пункта 8.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

8.6. При необходимости, по окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей [1] .

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о договорной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором [2] (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.10. договора), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________рублей [3] .

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором [4] , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____________________ рублей.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменной форме по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют равную юридическую силу с оригиналами документов до момента получения Сторонами оригиналов документов. Адреса электронной почты для уведомления Сторон: Заказчик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Поставщик –_______

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

13.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от " ____"____ 2024 г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от "_____" ____________ 2024 г.№_______

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности Товара на день поставки составляет не менее 12 месяцев.

Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

- Посмотреть таблицу с данными

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. ↑

Включается в Договор в случае заключения Договора по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о договорной системе. ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). ↑

↑

ТЗ_(2)

Техническое задание

Заказчик: ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

Наименование объекта закупки: Поставка медицинского кислорода

№

Международное

Характеристики,

лекарственная

Ед.

Колп

непатентованное

форма

изм.

во

/

наименование или

п

группировочное

(химическое)

наименование

1 Кислород газообразный

Газ медицинский сжатый 10л

баллон 10

медицинский

2 Кислород газообразный

Газ медицинский сжатый 2л

баллон 10

медицинский

Остаточный срок годности товара: не менее 12 месяцев

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл., Новониколаевский район, р.п.

Новониколаевский, ул. Октябрьская, 57.

Срок поставки товара: Товар должен быть поставлен по заявке Заказчика до 30.12.2024г.

Условия поставки товаров: поставка и разгрузка товара производится за счет заказчика, с

использованием транспорта заказчика.

Общие требования к товарам: Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской

Федерации в установленном порядке.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: товар

должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической

документацией.

Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена

сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в

соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя,

копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного

вида Товара.

Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Лекарственные препараты должны

поставляться в упаковке, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1, 2

части 1 статьи 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении

лекарственных средств». Каждая упаковка должна содержать инструкцию, вкладыш на русском

языке по применению лекарственного препарата. Маркировка упаковок должна быть изложена

на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков. Поставка товара

осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре,

предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих

сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным

режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по

применению.