Тендер - Лекарственные средства. Медицинские изделия.: Поставка медицинских газов (аргон) №268187962

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

При подаче заявки указать конкретные показатели, предлагаемого к поставке товара (при отсутствии, заявка будет отклонена).

При поставке товара обязательно предъявить паспорт на Аргон газообразный.

Баллоны с газом обмениваются на пустые баллоны, имеющиеся у Заказчика.

ПРОЕКТ_ГПД

Гражданско-правовой договор №

г. Уфа «__» ________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница Дёмского района города Уфа (ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г. Уфы), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шамигулова Фанила Булатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании свидетельства, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА (НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ). СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка медицинских газов (аргон).

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку медицинских газов (аргон) (далее–Товар), согласно прилагаемой Спецификации, указанной в Приложении № 1, являющийся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик – принять Товар и обеспечить оплату на условиях, предусмотренных данным Контрактом.

1.3. Срок поставки Товара: единовременно, с момента заключения контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить доставку Товара, разгрузку на территории Заказчика, указанной в п. 2.1.2 Контракта.

2.1.2. Передать Товар и относящиеся к нему документы на территории Заказчика: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, 19.

2.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, в упаковке, соответствующим условиям Контракта.

2.1.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

2.1.5. Предоставить Заказчику счет-фактуру, товарную/товарно-транспортную накладную на поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке, акт приема-передачи товара, техническую и эксплуатационную документацию (технический паспорт, сертификат качества, регистрационное удостоверение, инструкция по эксплуатации и т.п.); в случае предоставления технической документации на иностранном языке, необходимо также предоставить перевод на русском языке).

2.1.6. При поставке оборудования оказать услуги по сборке, установке, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Принять Товар в порядке, установленном Контрактом и при отсутствии претензий относительно количества, качества, упаковки и других характеристик товара, подписать акт приема-передачи товара.

2.2.2.Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет: ____ копеек, включая НДС/без НДС .

Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.

3.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, указанных в п.п. 3.3. – 3.5 Контракта.

3.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемых товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.4.Заказчик обеспечивает оплату в форме безналичного расчета, в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами, на основании счета (счета-фактуры), товарной накладной Поставщика.

3.5. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

4.1. Приемка Товара должна осуществляться по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика на складе Заказчика. Поставщик заранее извещает Заказчика факсимильным сообщением о предлагаемой дате поставки Товара.

4.2.В том случае, если при приемке будут выявлены повреждения Товара или выяснится количественная недопоставка, составляется соответствующий акт, где отражаются все сведения о несоответствии Товара условиям Контракта.

4.3.Заказчик обязан известить о выявленном факте недопоставки или дефекте Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта, согласно п. 4.2 Контракта. Допоставка или замена дефектного Товара должны быть произведены Поставщиком не позднее 20 дней, с даты обнаружения факта недопоставки или дефектов.

Претензии Поставщику в отношении поставленного Товара могут быть предъявлены:

- по количеству – в течение 30 дней с даты поставки;

- по качеству – в течение срока годности Товара.

Замена Товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.4.По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.5.В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке партии Товара в сроки, и Поставщик и Заказчик подписывают акты приема-передачи, отражающие количество Товара, переданного Поставщиком Заказчику (в случае создания комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии).

4.6.Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.

4.7.Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительную документацию от производителя на весь поставленный Товар на русском языке. Документация на товар должна отображать характеристики, его состав и предназначение.

4.8.В упаковочном листе необходимо указать номер места, номер по Спецификации, наименование Товара, каталожный номер, количество, вес брутто/нетто и общий вес. Счет – фактура должна содержать данные о Контракте, наименовании Сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Товара и стране изготовителе.

4.9. Характеристики поставленного Товара должны соответствовать данным Приложения №1 к Контракту.

4.10.Товар не принимается в форме посылок и бандеролей. Присутствие представителей Поставщика в момент передачи Товара Заказчику обязательно.

4.11.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара обеими сторонами.

4.12.Стороны производят сверку исполнения всех обязательств состояния взаиморасчетов по Контракту с составлением Сводного Акта приема-передачи Товара. Сводный акт подписывается в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

4.13.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1.Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Контракту, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов за настоящий Товар.

5.2.Качество поставляемого Товара должно подтверждаться Поставщиком Сертификатом соответствия качества или декларацией о соответствии, оформленным по Правилам Системы сертификации ГОСТ России, паспортом качества.

5.3.Товар, поставленный Поставщиком по Контракту, должен полностью соответствовать условиям Контракта.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1.Поставщик должен обеспечить целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента разгрузки на складе Заказчика.

6.2.В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист. На каждое место груза должна быть нанесена следующая маркировка: номер Контракта, название и адрес Заказчика, номер места, описание места, вес брутто/нетто. Товар должен иметь маркировку на русском языке.

6.3.Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

7.2. Поставщик выполняет требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

7.3. В течение гарантийного срока при выявлении недостатков товара Поставщик по требованию Заказчика обязан: заменить некачественный Товар на аналогичный новый Товар в 10 (десяти) дневный срок.

7.4.Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня письменного извещения от Заказчика. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3 – 8.4 Договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.Споры и разногласия по Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

9.2.При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным Законом №44-ФЗ.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно, либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения
о расторжении Контракта.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которые подтверждаются объёмом поставленного Поставщиком товара.

10.6. Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации:

10.6.1. отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

10.6.2 существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

10.6.3. невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

10.6.4. неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2.Изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

11.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.04.2024 года, а по обязательствам оплаты - до их полного исполнения.

11.4.Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

12. Перечень документов, прилагаемых к контракту

12.1.Приложение № 1 — Спецификация.

12.2.Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.

12.3. Приложение №3 – НМЦК

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №________

от «__»_________2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик: Поставщик:

Главный врач

ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г.Уфа

______________/Шамигулов Ф.Б./ __________________/ М. П. М. П.

Приложение № 2 к Контракту №_________

от «____» _____________2024г.

Сводный Акт № ____

Об исполнении Контракта

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница Дёмского района города Уфа (ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г. Уфа), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На момент составления настоящего Акта, поставка Товара выполнена Поставщиком:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сведения о предъявлении Поставщику неустоек (штрафных санкций) в ходе исполнения

Контракта**:

- Посмотреть таблицу с данными

** В случае, если Поставщику неустойки (штрафные санкции) в ходе исполнения Контракта не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано – штрафные санкции в период исполнения Контракта не предъявлялись.

3. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

4. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по Контракту и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

5. Настоящий Акт подписали:

Приложение № 3 к Контракту №_________

от «____» _____________2024г

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».