Тендер - Поставка материалов для отделочных работ №298345161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦКxx

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ

Поставка материалов для отделочных работ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель КС Печко Е.И.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Поставка_материалов_для_отделочных_работ ДОГОВОР № _______________

на поставку товаров

г. Новосибирск «____»___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 24 от 25.11.2022 г., с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки на основании с п. 5 ч 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) на ЕАТ (итоговый протокол закупочной сессии №__________), заключили настоящий договор на поставку товаров (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – материалов для отделочных работ, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2. Поставщик поставляет товар - материалы для отделочных работ (далее по тексту товар) согласно перечню, предусмотренному спецификацией.

1.3 Технические и качественные характеристики поставляемого товара, страна происхождения, количество и цена определены в спецификации, являющейся приложением №1 к договору.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1.Цена договора определяется общей стоимостью товара, поставляемого по договору, и составляет ___________(_______), с учетом или без учета НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2.Оплата цены договора производится Заказчиком после поставки всего объема товара на основании документов Поставщика (товарная накладная, счет, счет-фактура (при наличии) или универсальный передаточный документ (УПД)), в течение 7-и рабочих дней с даты завершения приемки Заказчиком, оформленной Актом приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.3.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, при этом включает в себя стоимость товара с учетом стоимости упаковки, транспортной доставки, погрузки-разгрузки, подъём на этаж, расходы по уплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов.

2.4.Заказчик производит оплату цены договора за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты или декларации, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Поставщик обязан поставить товар по месту нахождения Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик.

3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар товаром надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

3.1.5. Поставщик обязан уплатить неустойку, начисленную и предъявленную ему Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором.

4. Условия поставки и приемки товара, гарантии качества товара

4.1. Поставщик обязуется поставить, с учетом доставки и подъемом на этаж, товар на склад Заказчика, расположенный по ул. Д-Ковальчук, дом 191 в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора.

4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

4.3. Документом, подтверждающим факт поставки товара, служит товарная накладная (УПД), подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи товара. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:

направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления качественных нарушений и составления акта;

уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт;

принять претензии Заказчика по качеству товаров.

4.5. Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком.

4.6. По итогам приемки поставленного товара Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товаров.

4.7.Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) является основанием для оплаты товара, при условии надлежащей поставки и исполнения Поставщиком всех обязательств по договору, а также отсутствия расхождений в качестве и количестве поставленного товара. При установлении расхождений по количеству и/или качеству поставленного товара Акт приемки по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсоставляется с участием Поставщика, путем направления по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота подписанного заказчиком Акта (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (в соответствии с письмом Минфина России от 25.07.2024 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/69598).

4.8. В случае выявления товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в соответствии с п.3.1.4 договора. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий

Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная (УПД), подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

4.9. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:

• товаросопроводительные документы (УПД);
• сертификаты соответствия

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки, , а также оплатить неустойку, в случае предъявления претензии другой стороной.

5.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет неустойку (пеню, штраф) и направляет Поставщику требование об уплате пени или штрафа.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, установленных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены договора.

5.5. В случае Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором, в полном объеме.

5.7. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменного требования (претензии) другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти.

6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

8.Срок действия договора и прочие условия.

8.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Подписывая настоящий договор, Поставщик подтверждает свое соответствие единым требованиям к участникам закупки, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.Юридические адреса сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №_______________ от_______________ 2025г.

Спецификация

на поставку материалов для отделочных работ

- Посмотреть таблицу с данными