Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (АНО «ФЦ БАС»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Авдеева Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки – запрос котировок в электронной форме, протокол от «___» __________ 2025 г. № __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1 Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить материалы для 3D-печати (далее - Товар) в количестве, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит), с годом выпуска не ранее 2024 года.
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки Товара (партии Товара) является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Универсального передаточного документа (далее – УПД), а также иных документов, предусмотренных Договором и Техническим заданием.
Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).
Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов
Цена Договора составляет ______________ (_____________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% - ______________ (_____________) рублей ______ копеек / без НДС в соответствии с применением Поставщиком УСН на основании _____________ (далее - Цена Договора).
Источник финансирования субсидия города Москвы и/или средства от приносящей доход деятельности.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе:
- расходы на упаковку, маркировку, перевозку Товара, погрузочно-разгрузочный работы;
- страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей;
- сопутствующие услуги, связанные с исполнением Договора.
Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора.
Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
Авансовый платеж не предусмотрен.
Заказчик оплачивает Товары по факту поставки Товара, в безналичном порядке (за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком) путем перечисления стоимости поставленных Товаров со своего счета, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами УПД, с реквизитами, установленными в качестве обязательных для первичных документов ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и для счетов-фактур ст. 169 НК РФ, (рекомендуется составлять документ по форме, которая приведена в приложении к письму ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96. Электронный формат УПД утвержден Приказом ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@), в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком УПД.
Оплата по Договору осуществляется на основании УПД, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных Товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора.
Статья 3 Сроки поставки
Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием.
Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара (партии Товара) по согласованию с Заказчиком.
Статья 4 Порядок приемки Товаров
Приемка Товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с правилами данной статьи, иными положениями Договора и Технического задания, а также приложений к нему, положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки Товара партиями.
Поставляемые Товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения.
Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
После завершения поставки, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику комплект отчетных документов, подписанный Поставщиком:
- УПД в 2 экземплярах (или предоставляют электронное УПД в соответствии с п.13.2 Договора),
- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг) – в случае обязательной сертификации,
- и иные документы, подтверждающие качество Товара (при наличии).
4.6
После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных Товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр УПД (или подписывают УПД в электронном виде в соответствии с п.13.2 Договора), либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых Товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком УПД в 2 (двух) экземплярах (или предоставляют электронное УПД в соответствии с п.13.2 Договора) для принятия Заказчиком поставленных Товаров.
В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных Товаров, Заказчик принимает поставленные Товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра УПД , один из которых направляет Поставщику (или подписывают УПД в электронном виде в соответствии с п.13.2 Договора).
4.10
Подписанный Заказчиком и Поставщиком УПД является основанием для оплаты Поставщику поставленных Товаров (и сопутствующих услуг).
Статья 5 Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.
Осуществлять контроль за объемом и сроками поставки Товаров.
Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования субсидии города Москвы.
При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости, поставленных Товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных Товаров.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товаров, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров.
Приостановить оплату по Договору с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Договору до даты вступления решения суда в законную силу. Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения Договора в связи с подачей указанного иска в суд.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Договора Заказчиком УПД поставленных Товаров по Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары в соответствии со статьей 2 "Цена Договора и порядок расчетов".
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товаров по Договору.
5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен Договор, на другого субпоставщика.
5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках Договора.
5.3.6. Приостановить поставку Товара по Договору с даты предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.
5.3.7. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с требованиями Технического задания, и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
5.4.3. Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.7. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Договора. Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
5.4.8 Поставщик согласен на осуществление Уполномоченным органом проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5.4.9 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 6 Гарантии
Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.
Гарантийный срок Товаров указывается в Техническом задании.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных Товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае обнаружения в период гарантийного срока Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар.
Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.
Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.
6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8 Убытки, причиненные Заказчику Поставщику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.
В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
Статья 7 Ответственность сторон
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент цены Этапа исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеет стоимостного выражения за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента Цены Договора (этапа), но не более 100 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договора (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8 Порядок расторжения Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:
Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
Осуществление поставки Товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Осуществление поставки некомплектных Товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами.
Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки Товаров, предусмотренных Договором, включая График поставки Товара (Календарный план).
Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.
Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:
Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования (субсидии) для Заказчика.
Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки Товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания УПД в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных Товаров.
Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора должно быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Договора.
Статья 9 Обеспечение исполнения Договора, обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение исполнения Договора, обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.
Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если, по мнению Сторон, поставка Товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11 Порядок урегулирования споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12 Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г. включительно.
Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия Договора).
Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров, заключенных Заказчиком.
Изменение и дополнение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами если иное не указано в самом Дополнительном соглашении. Дополнительные соглашения к Договору, подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных Заказчиком.
Статья 13 Прочие условия
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронного документооборота, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора могут происходить посредствам выбранной Сторонами системой электронного документооборота (СЭД Контур. Диадок). Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП, ЭЦП или УКЭП) в электронном документе является аналогом собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договором, заключенных Заказчиком, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Объект закупки: Поставка материалов для 3D-печати.
Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13.13.01.07.01 ПЛАСТИК ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРОВ, 01.13.13.01.07.99 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 3D ПРИНТЕРОВ.
Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: Согласно Приложение 1.
Место поставки товара: Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, д. 1Г, стр. 5.
Количество товара: Согласно Приложению 1.
Срок поставки товара: в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
Перечень приложений к техническому заданию (при наличии приложений, включает приложения, ссылки на которые указаны в разделах технического задания):
Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»; Приложение 2 – «Описание объектов закупки»;
Стандарт товаров.
Поставщик обязан осуществить поставку материалов для 3D-печати, перечисленных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания или других технологических документов, в которых показатели качества должны быть установлены не ниже, чем в актах, содержащихся в указанном разделе.
Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.
Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Технического задания. В случае необходимости осуществления экстренной поставки товара, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Технического задания, Заказчик определяет и сообщает Поставщику порядок поставки товара в течение 1 (одного) часа с момента направления Поставщику соответствующей заявки на экстренную поставку товара.
Товар должен сопровождаться следующими документами:
обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
оригиналы документов, относящиеся к Товару;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем и сроки гарантий качества.
Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.
Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном и (или) сервисной книжкой и должен составлять не менее 1 (одного) года с момента подписания документа о приемке. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания документа о приемке.
Требования к безопасности товара.
Транспортирование товара должно осуществляться в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в актах, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
Требования к используемым материалам и оборудованию.
Транспортировка, упаковка и маркировка товара должны соответствовать актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания.
Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".
Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
