Тендер - Поставка лимонной кислоты №310139298

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_Кислота_лимонная_МТО_12.09_+ Договор поставки №

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Красногорск « »______ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД), именуемое далее по тексту «Заказчик», в лице директора Пестова Николая Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [укажите наименование контрагента], именуемое далее по тексту «Поставщик», в лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента], действующего на основании [укажите вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается договор], с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется за обусловленную Договором плату поставить Заказчику лимонную кислоту (далее – Товар), наименование, номенклатура (ассортимент), количество, функциональные и качественные характеристики которого указаны в Техническом задании – Приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных Договором.
1.2. Цена, номенклатура (ассортимент) и количество, Товара согласованы Сторонами и указаны в Спецификации – Приложении № 2 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
1.4. Доставка, разгрузка, подъем на этаж и занос в помещение Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 1. Допустимое время для доставки Товара, если иное время не будет согласовано Сторонами: будние дни, с 9.00 до 16.30.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей ___ копеек, (с учетом НДС (если НДС не облагается, указывается основание).
2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе, непосредственно стоимость Товара, транспортные расходы и расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (если их оплата предусмотрена законодательством Российской Федерации), а также иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением обязательств по Договору.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в размере 100% от цены Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа на основании оригиналов счета и счета-фактуры.
2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Финансирование по Договору осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 2025 год.

Сроки и порядок сдачи-приемки Товара
3.1. Срок поставки Товара 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате доставки в пределах срока поставки не менее чем за 2 (два) дня способом, позволяющим зафиксировать поступление Заказчику уведомления.
3.2. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Заказчику на складе Заказчика и подписание Сторонами или уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.
3.3. Приемка Заказчиком поставляемого Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика на соответствие его наименованию и количеству, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также другим условиям Договора. В случае обнаружения при приемке-сдаче Товара несоотвествия условиям Договора, Сторонами составляется Акт с подробным описанием выявленных несоотвествий.
3.4. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику отчетные документы: счет на оплату, счет-фактуру, товарную накладную (УПД – универсальный передаточный документ).
3.5. Передача Товара, по количеству и качеству, происходит в момент его приемки в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию. Поставщик обязан при поставке Товара предоставить сертификат соответствия.
Товар, предлагаемый Поставщиком к поставке, должен быть новым, с не истекшим сроком годности.
В случаях получения Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах. При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в транспортных документах, Заказчик обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке Товара автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта.
3.6. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТов и (или) ТУ, установленных действующим законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.
Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности производится при его передаче, фиксируется подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа в двух экземплярах уполномоченными представителями Сторон. В случае обнаружения фактов качественных и количественных расхождений по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт об установленном расхождении при приемке Товара. В случае отказа Поставщика подписать соответствующий акт, в акте делается отметка о данном факте.
3.7. Поставщик обязан вывезти и заменить Заказчику Товар несоответствующего качества. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об обнаружении недостатков. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
3.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его передачи Поставщиком или его представителем на склад Заказчика и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа представителями Сторон. С момента передачи Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика, и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Произвести поставку Товара надлежащего качества, в количестве, комплектности, по наименованию, маркам, цене и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору), в срок и порядке, предусмотренные Договором.
4.1.2. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
4.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к Товару документы.
4.1.4. Оказать услуги по доставке Товара на условиях, в порядке и в срок, установленные Договором.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика обеспечения приемки и оплаты поставленного Товара в установленные Договором сроки.
4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае полного или частичного невыполнения, либо несвоевременного выполнения условий Договора Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.
4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в срок, предусмотренные Договором.
4.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать поставки Товара в соответствии с условиями Договора и сопроводительными документами в установленный срок.
4.4.2. Незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийного случая.
4.4.3. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а в случае произведенной оплаты, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.
4.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения им принятых на себя обязательств.
4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае полного или частичного невыполнения, либо несвоевременного выполнения условий Договора Поставщиком.

Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 г., а в части неисполненных Сторонами обязательств – до полного их исполнения.
5.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила определения размера штрафа).
6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.3. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.
6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.
6.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

Отсрочка обязательств, обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в конкретное время и при данных условиях обстоятельств: военного, чрезвычайного положения, стихийных бедствий, забастовок.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении действий которой возникли такие обстоятельства, должна немедленно уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по Договору без выплаты каких-либо компенсаций, предложить изменить сроки исполнения договора или расторгнуть его.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, в одностороннем порядке или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне о расторжении Договора.

8.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которые имели место до дня расторжения Договора.

9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Соблюдение претензионного порядка до передачи дела в суд является обязательным.

9.5. Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 20 календарных дней с даты ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение почтовой связи до его истечения.

9.6. В случае, если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, претензия считается врученной по истечении 30 дней с даты ее отправления.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

10.2. Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.

10.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления привилегий, подарков, или другими способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение, оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных Договором, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого уведомления.

10.5. В случае нарушения одной Стороной антикоррупционных обязательств, предусмотренных Договором и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора другой Стороне.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из Сторон прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем направления другой Стороне соответствующего письма.

11.2. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Такое обязательство действует бессрочно.

12. Гарантии

12.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Спецификации и (или) Техническом задании.

12.2. Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья людей и окружающей среды, а также исключает возможность причинения вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

12.3. Гарантийный срок на Товар устанавливается 24 месяца с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Поставщик в период гарантийного срока за свой счет обязан обеспечить замену некачественного Товара в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика требования (претензии) о выявлении некачественного товара.

12.4. Поставщик отвечает за дефекты, недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, не зависящим от Заказчика и возникшим до момента выявления дефектов, недостатков Товара.

13. Заключительные положения

13.1. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2. При подписании дополнительных соглашений, приложений, актов и иных относящихся к Договору документов Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лиц, уполномоченных на их подписание, с помощью средств механического копирования, которое приравнивается к их собственноручным подписям.

Каждая из Сторон исключила возможность подписания документов неуполномоченными лицами.

13.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и (или) обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

13.5. Неотъемлемой частью Договора является:

• Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).
• Спецификация (Приложение № 2 к Договору).

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____________

от « » 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лимонной кислоты

ФКУ «РГАКФФД»

1. Наименование объекта закупки: лимонная кислота (далее - товар).

2. Источник финансирования: средства федерального бюджета Российской Федерации на 2025 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата товара производится Заказчиком без авансирования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа на основании оригиналов счета и счета-фактуры.

4. Порядок формирования цены Договора: цена сформирована с учетом стоимости товара, расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Поставщика, связанных с исполнением Договора.

5. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д.1.

6. Срок и условия поставки: Срок поставки Товара 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора по заявке Заказчика.

Заявка подается Заказчиком за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки товара Поставщику посредством электронного письма или факсограммой, и считается полученной Поставщиком в день отправки.

Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

7. Назначение и цели использования результатов поставки товара: проведение промывочных работ на инженерных коммуникациях.

8. Краткое описание Заказчика и его деятельности в целом: федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД) осуществляет хранение, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

9. Наименование и характеристики необходимого к поставке связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

10. Общие требования к товару:

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

11. Требования к упаковке и маркировке товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

12. Требования к качеству: Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

• копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);
• другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный товар бесплатно.

13. Гарантийные обязательства: Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Поставщик гарантирует качество товара, гарантийный срок которого должен быть не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня принятия товара Заказчиком.

В случае выявления недостатков поставленного товара в период действия гарантийного срока эксплуатации товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара на новый товар бесплатно в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии товара. Требование о замене по гарантии товара переданное с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

Приложение № 2

к Договору №

от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО к оплате: ______________________________________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_кислота_(1)