Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Немцевой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании________, с другой стороны, с соблюдением требований раздела 20.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» и п.п. 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключается на поставку _____________(далее – продукция / товар).
Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара, в количестве, ассортименте и по цене за единицу товара и стоимости, указанным в спецификации (Приложение № 1), которая являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена договора составляет ____ () рублей 00 коп. включая НДС (если он предусмотрен).
Цена настоящего договора включает в себя стоимость товара, а также иные расходы Поставщика, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий настоящего договора, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
Товар оплачивается за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности по ценам в соответствии с предложением Поставщика.
Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления в бухгалтерию Заказчика товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, и счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).
Датой оплаты считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика для зачисления Поставщику.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Количество, комплектность, ассортимент и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать условиям, указанным в спецификации (Приложение № 1);
известить Заказчика о точном времени и дате поставки посредством телефонограммы или по факсимильной связи;
доставлять товар своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в настоящем договоре, а также производить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств;
представлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении;
сообщать Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования товара и возможных для самого Поставщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований;
передать Заказчику оригиналы счетов-фактур или универсального передаточного документа (УПД), накладные подписанные Поставщиком;
предоставлять Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устранить недостатки товара и некомплектность товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик;
заменить некачественный товар, выявленный Заказчиком при его приемке, на товар, соответствующий условиям настоящего договора, в установленные Заказчиком сроки, и нести все расходы по его замене, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Поставщиком и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
Заказчик обязан:
проводить проверку товара на предмет соответствия его количественных, качественных и других характеристик условиям настоящего договора, а также на соответствие поставляемого товара спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору и товарной накладной;
проверять наличие сопроводительных документов, представленных Поставщиком, подтверждающих качество поставляемого товара;
при отсутствии нарушений требований настоящего договора принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора и подписать товарную накладную. Передать один экземпляр подписанной товарной накладной Поставщику;
в случае поставки некачественного товара или не соответствующего требованиям настоящего договора по количеству, качеству и наименованию (ассортименту), отказаться от приемки товара, с составлением двустороннего Акта, в котором отражается перечень недостатков товара и сроки для их устранения или замены товара за счет Поставщика;
обеспечить строгое соблюдение правил приема и хранения товара в соответствии с действующими нормами и правилами;
оплатить товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим договором.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и качестве, соответствующих спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору.
Поставка товара осуществляется Поставщиком полностью _____________с даты заключения настоящего договора, если иные сроки не предусмотрены графиком поставки.
Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ублинские горы, 1а (склад Заказчика).
Приемка товара Заказчиком осуществляется в день его доставки в интервале времени с 08 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. (время московское). День доставки должен быть рабочим днем.
В случае доставки товара с отклонением от времени, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. При этом дополнительные затраты Поставщика, вызванные повторной доставкой товара, возмещению Заказчиком не подлежат.
Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товара, а также должна быть освобождена от обязательств третьих лиц и сопровождаться следующими сопроводительными документами: товарными накладными, товарно-транспортными накладными и актами приема-передачи.
При передаче товара Заказчику передаются одновременно заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих качество товара, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, а также паспорт или инструкция по применению товара.
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.
Приемка отечественной продукции по количеству и качеству производится в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приемка импортной продукции производится в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Инструкцией Госарбитража СССР от 15.10.1990 г. «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов».
Приемка поставленного товара осуществляется путем подписания товарной накладной уполномоченными представителями и скрепления печатями Сторон.
В случае поставки некачественного товара или товара не соответствующего условиям настоящего договора, поставленного с нарушениями, которые не могут быть устранены, Заказчик отказывается от его приемки, составляет Акт в присутствии всех членов приемочной комиссии и Поставщика с указанием в нем причины отказа.
Датой поставки товара является дата подписания Сторонами товарной накладной без замечаний со стороны Заказчика.
Право собственности на поставленный товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной, а в случае устранения недостатков товара – с момента подписания Акта устранения недостатков и товарной накладной.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
Качество товара должно соответствовать действующей нормативно-технической документации и подтверждаться документами, определяющими качество поставляемого товара, либо их копиями, заверенными нотариусом, либо сертифицирующим органом, либо держателем оригинала сертификата или иными способами прямо указанными в законе, нормативно-правовом акте.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего договора, является новым, ранее не находился в использовании и не подвергался ремонту (модернизации или восстановлению), в момент его передачи Заказчику не имеет недостатков, снижающих стоимость товара или его пригодность. Функциональные характеристики товара должны обеспечить его использование в соответствии с предназначением.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, указанного изготовителем в технической документации.
Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, а также обеспечивать сохранность товара и неизменность его качества в течение всего времени транспортировки и хранения. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,05 % от общей стоимости неисполненных в установленный срок обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки, предусмотренных настоящим договором или произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны принимают меры для их урегулирования путем переговоров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
Для разрешения неурегулированных споров, связанных с нарушением Сторонами обязательств, до передачи спора на разрешение арбитражного суда, Стороны применяют досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
Не позднее 30 дней с момента, когда стало Стороне известно о наличии оснований для предъявления требований об уплате неустойки, другой Стороне направляется претензия заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание претензионных требований.
В претензии должны быть изложены требования с указанием долга и его полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
Датой направления ответа на претензию считается дата, указанная в почтовой квитанции, либо дата ответа на претензию, направленного по электронной почте или с использованием факсимильной связи.
В случае не достижения взаимного согласия Сторон при разрешении споров путем переговоров или с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.
Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда, по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
– задержка Поставщиком поставки товара более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;
– неисполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки поставленного товара в срок;
– установление факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом, открытии в отношении него конкурсного производства;
– установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– иное существенное нарушение условий договора Поставщиком.
Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до ____________. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считаться принятым с момента получения отправителем письменного подтверждения о его вручении.
Истечение срока договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование финансовых расчетов между Сторонами, а также от ответственности за его нарушение.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Перечень Приложений:
Приложение № 1 – Спецификация к договору поставки на _____листе.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
