Тендер - Поставка лакокрасочных товаров №302314114

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.27
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.06.2025 по 02.07.2025Место предоставления документации:170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27, ОЛиМТОПорядок предоставления документации:По официальному запросуОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27Дата начала срока подачи заявок:25.06.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В бумажном виде в запечатанном конверте
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В порядке, установленном извещением о проведении открытого запроса котировок ЗАПРОС_КОТИРОВОК

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Тверьгорэлектро»

__________ М.Г. Сульман

«_____»_____________2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПОСТАВКУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ТОВАРОВ

г. Тверь

2025 г.

Приглашение к участию в запросе котировок

Настоящим приглашается к участию в открытом запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте открытого запроса котировок, любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок (далее - участник закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг.

Вся информация по проведению открытого запроса котировок размещается в единой информационной системе. Заинтересованные лица могут бесплатно получить извещение о проведении открытого запроса котировок в единой информационной системе.

Правила проведения открытого запроса котировок устанавливаются в соответствии с частью 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

• • Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Выписки, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть сформированы не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения извещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы по адресу: http://egrul.nalog.ru/, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг или указание страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещена информация о соответствии участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

12) описание функциональных характеристик /потребительских свойств товара, его количественных и качественных характеристик, указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, марку, модель, модификацию товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы (при осуществлении закупки товара, при выполнении работ, оказании услуг), согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с требованиями документации о закупке, в том числе на условиях проекта договора со всеми приложениями к нему, представленного в составе документации о закупке;

13) документы, подтверждающие предоставление участником обеспечения заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки установлено;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.

• • Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
  • Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными.
  • Ненадлежащее исполнение участником закупки требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.
  • Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
  • Участник закупки может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
  • Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок.
  • Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками.
  • Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.2. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

2.2.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

2.2.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;

3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. д.;

4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных извещением запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных участников закупки, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

2.2.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства, и извещения запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в следующих случаях:

1) несоответствия требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

2) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора;

3) предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

4) непредоставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок;

5) в предоставленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или)о товарах, работах, услугах;

6) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

2.2.4. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 2.2.3 извещения запроса котировок, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

2.2.5. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

2.2.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

2.2.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запроса котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам.

2.2.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

2.2.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

• Порядок заключения договора
• Договор по результатам проведения запроса котировок Заказчик заключает не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке.

В течение 5 (пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

2.3.2. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

2.3.3. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный п.2.3.1 извещения запроса котировок;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный извещением запроса котировок, или предоставил с нарушением условий, указанных в извещении запроса котировок, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено извещением запроса котировок и проектом договора.

2.3.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пункте 2.3.3. извещения запроса котировок, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания.

2.3.5. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с пунктом 2.2.4 извещения запроса котировок, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником закупки, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению запроса котировок, включаются реквизиты участника закупки, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение 5 (пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику закупки, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

2.4. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

2.4.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего пункта, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2.4.2. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Информационной картой установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Информационной картой установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Информационной картой установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

3.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

Исх. №

АО «Тверьгорэлектро» от:

наименование участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой___________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ____________________________________________________________, действующего

(наименование должности, Ф.И.О.)

на основании____________________________________________________________________,

(устава, доверенности)

предлагает осуществить оказание услуг, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении от «___» ____________ 2025 г.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании ____________________ (наименование участника закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность ___________________________(наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Тверьгорэлектро».

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных АО «Тверьгорэлектро» с целью участия _______ (наименование участника закупки) в запросе котировок на право заключения договора на _________(указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о _______ (наименование участника закупки) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у ________________ (наименование участника закупки) на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Характеристики поставляемого товара

(заполняется участником закупки в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок)

Согласие на поставку товара

_______________________обязуется поставить товар, полностью отвечающие условиям

(наименование участника закупки)

(общим/дополнительным требованиям), предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок).

Сведения о цене товара

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость предлагаемого к поставке товара составляет ____ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» – этот текст удалить).

В случае признания ________________________________________ победителем в запросе (наименование участника закупки)

котировок, мы обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения запроса котировок, проектом договора и условиями нашей Заявки.

Руководитель

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Предложение о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара (характеристики поставляемого товара) заполняется участником закупки в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок).

Участник закупки должен указывать конкретные значения характеристик (параметры), без двойных значений, без слов «не менее», «не более». Сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

В случае если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок), участник закупки соглашается на прочие условия (общие/дополнительные требования) исполнения обязательств и обязуется их исполнить в полном объеме, но не менее объема, предусмотренного Техническим заданием (Приложение 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок). В случае если это не предусмотрено Техническим заданием раздел 4 Извещения запроса котировок), участник закупки вправе указать прочие условия (общие/дополнительные требования) исполнения обязательств, но не противоречащие Техническому заданию (Приложение 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок).

3.2 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № _____________

- Посмотреть таблицу с данными

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения о запросе котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос прошу направить (нужное заполнить):

по адресу: (указать индекс, почтовый адрес)________________________________________ .

по e-mail:____________@_____________.

по факсу: ___________.

Контактное лицо: ______________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

Контактные телефоны: ________________________________ .

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника закупки _______________ _____________ _________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Приложение №1 к извещению о проведении открытого запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ремонтно-строительной мастерской __________ Осипов С.С.

Приложение №2 к извещению о проведении открытого запроса котировок

Приложение №3

к извещению о проведении открытого запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

г. Тверь «___»_________2025 г.

Акционерное общество «Тверьгорэлектро» (АО «Тверьгорэлектро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сульмана Максима Гдалиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07. 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Тверьгорэлектро», по результатам открытого запроса котировок, объявленного в Извещении № __________________, на основании протокола о результатах открытого запроса котировок № ___________ от _____________ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику лакокрасочные товары (далее – товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются Спецификацией товара (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не обременен иным способом и ранее не был в употреблении.

1.4. Поставка производится путем передачи товара Поставщиком Заказчику по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

1.5. Срок поставки товара: в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ___________ (_________________________) руб. ____ коп., включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. (если НДС не облагается, указывается: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС»).

2.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в случаях, предусмотренных п. 4.1.9 настоящего договора. Установленная цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки, расходы на разгрузку товара в месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является Российский рубль.

2.4. Оплата товара в рамках Договора осуществляется по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами документов, предусмотренных п.3.3. настоящего договора.

Сумма, подлежащая перечислению Поставщику за исполнение обязательств по настоящему договору, определяется как стоимость фактически поставленных и принятых Заказчиком товаров, уменьшенная на начисленные суммы неустойки и штрафа.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 7 календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по договору, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

2.7. Датой платежа является дата списания соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка – доставка и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки товара – в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения настоящего договора, если иной срок не согласован Сторонами.

3.2. Место поставки товара в соответствии с п.1.4. настоящего договора.

3.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией, а именно товарной накладной, счётом-фактурой (для плательщиков НДС), или универсальным передаточным документом, счетом, а также надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими качество товара (паспорта, сертификаты, декларации соответствия и т.п.).

3.4. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент фактической его доставки и разгрузки в складское помещения Заказчика.

3.5. Право собственности на товар, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарно-сопроводительной документации, указанной в п.п. 3.3 настоящего договора.

3.6. Незаказанный Заказчиком товар не принимается и не оплачивается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим договором.

4.1.2. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов. Оформленные ненадлежащим образом документы к оплате не принимаются. Все сопроводительные документы должны быть представлены на русском языке.

4.1.4. При обнаружении недостатков товара составить Акта о выявленных недостатках товара, с указанием срока устранения недостатков.

4.1.5. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.6. Удержать начисленные суммы неустойки и штрафа из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по настоящему договору.

4.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

4.1.8. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения.

4.1.9. При увеличении количества поставляемого товара по согласованию с Поставщиком изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому количеству поставляемого товара, а при уменьшении количества поставляемых товаров изменить цену договора указанным образом путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

4.1.10. Расторгнуть договор, в случаях, предусмотренных разделом 12 настоящего договора.

4.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Производить своевременную оплату поставленного товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.

4.2.2. Обеспечить приемку поставленного по договору товара по объему и качеству, предусмотренных условиями договора и Техническим заданием.

4.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать приемки и оплаты поставленного товара в количестве порядке, сроки после подписания сторонами документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, и на условиях, предусмотренных договором.

4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

4.3.3. Обращаться к Заказчику за согласованием в целях проведения мероприятий по улучшению качества поставляемого товара.

4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки товара уведомить Заказчика о готовности поставить товар с указанием времени и даты поставки товара. Поставить качественный товар в сроки, в количестве, предусмотренные договором, Техническим заданием.

4.4.2. Выполнить доставку товара до места и разгрузку в соответствии с Заявкой на поставку товара.

4.4.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п.3.3. настоящего договора.

4.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные в поставленном товаре недостатки, в (том числе скрытые) или иные отступления от условий договора.

4.4.5. Вывозить своими силами и за свой счет некачественный товар в течение 24 часов после составление Акта о выявленных недостатках товара. Недопоставка качественного товара в указанный срок является просрочкой поставки.

4.6. Обеспечить соответствие качества поставляемого товара требованиям ГОСТов, ТУ, сертификатам.

4.4.7. Предоставлять своевременно Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора.

4.4.8. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору.

4.4.9. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего договора.

4.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется по адресу Заказчика, указанному в Заявке на поставку товара. Право выбора способа доставки товара остается за Поставщиком. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.2. Заказчик осуществляет приёмку товара по количеству, качеству и ассортименту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи товара Поставщиком.

5.3. Качество товара проверяется на соответствие требованиям, предусмотренным договором. Количество и ассортимент товара проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, путем подсчета товарных единиц.

При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, сопроводительные документы на товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара.

5.4. Заказчик проводит приемку товара в соответствии с предоставленными документами, указанными в п. 3.3. настоящего договора и Техническим заданием. В необходимых случаях может проводиться экспертиза силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В сопроводительной документации должны быть указаны сведения о документах, подтверждающих безопасность товара (декларации соответствии). Заказчик вправе затребовать у Поставщика копии указанных документов.

5.5. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к товару документы, которые он должен передать в соответствии с настоящим договором, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от товара. В этом случае товар считается непоставленным, что влечет за собой ответственность, предусмотренную п. 7.3 настоящего договора.

5.6. Поставщик обязан предоставлять товар в упаковке, пригодной для данного товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.

5.7. Заказчик обязан уведомить Поставщика о нарушении условий договора о качестве, количестве, ассортименте, таре и/или упаковке товара или других несоответствиях или недостатках товара, выявленных во время принятия товара либо в течение срока его реализации, в сроки, установленные настоящим договором.

5.8. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня по вызову Заказчика обеспечить прибытие своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего Акта о выявленных недостатках. В случае неприбытия Поставщика в установленный срок, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке.

5.9. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный товар после составления двустороннего Акта о выявленных недостатках товара. Срок замены некачественного товара на качественный товар – товар – не более 3 (трех) календарных дней.

5.10. Поставщик обязуется передать товар Заказчику, не обремененный правами третьих лиц и предоставить по требованию Заказчика всю необходимую информацию, документацию на поставляемый товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.

5.11. Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать требованиям ГОСТов, стандартов и подтверждаться документами о качестве (сертификат и т.д.). Доказательства проверки качества товара должны предоставляться одновременно с передачей каждой партии товара. Представитель Заказчика, при приемке товара имеет право осуществлять контроль для проверки соответствия товара Техническому заданию.

5.12. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар.

5.13. Качество Товара проверяется на соответствие требованиям, предусмотренным договором и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).

5.14. Гарантийный срок на поставляемый товар по настоящему договору устанавливается в соответствии с техническим паспортом или сертификатом качества.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему.

6.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее Стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

6.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

6.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной части Товара за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине поставщика или третьих лиц.

Положения ст. 317.1 ГК РФ к настоящему договору не применяются.

7.3. За нарушение сроков поставки или замены товара Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от стоимости не поставленного (или не замененного) Товара в срок, установленный условиями настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.4. При поставке некачественного, некомплектного Товара Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от цены договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. Неустойка должна быть уплачена в течение 5 рабочих дней с момента получения Стороной договора требования об уплате неустойки.

7.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену настоящего договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах или на которой произошло такое событие.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обстоятельств по договору, период их выполнения по согласованию с Заказчиком может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. КАЧЕСТВО ТОВАРА

9.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации.

9.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.

9.3. В случае нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, если она была оплачена;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Поставщик обязан безвозмездно в срок, указанный Заказчиком, заменить некачественный товар на товар, соответствующим условиям договора.

9.4. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Заказчика на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков товаров при расторжении настоящего договора производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 ГК РФ.

9.5. На весь предоставляемый товар должны предоставляться в обязательном порядке декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие происхождение и качество товара в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Товар, закупленный у иностранного производителя, должен иметь маркировку в соответствии с правилами торговли на территории РФ (состав, назначение, применение на русском языке).

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением условий договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. Возникшие споры по договору рассматриваются Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента поступления письма претензии одной из Сторон другой Стороне, а в случае недостижения в указанный срок согласия между Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

10.3. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения договора утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения договора, при этом все остальные его положения остаются обязательными для Сторон.

10.4. Во всем остальном, что не урегулировано условиями договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях адреса (места) нахождения и банковских реквизитов.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны при исполнении своих обязательств по договору соблюдают требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. Каждая из сторон договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой стороны после проведенной ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушение не произошло и/или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение настоящего договора возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

12.2.1. при существенном нарушении условий договора Поставщиком (подпункт 1 пункта 2 ст. 450 ГК РФ);

12.2.2. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков исполнения (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

12.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

12.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) товар не соответствуют установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщику об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.6. Информация о Поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

12.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Поставщик уведомлен о том, что Заказчик обязан направлять сведения о недобросовестных участниках закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

14.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, утрачивают силу.

14.5. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.6. Лица, подписывающие договор, гарантируют наличие у них полномочий на его подписание и отсутствие каких-либо им ограничений на его заключение в силу положений учредительных документов и законодательства.

14.7. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 7 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

14.8. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению об использовании системы электронного документооборота с использованием электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота.

14.9. В рамках настоящего Договора, стороны будут принимать электронные документы, переданные через систему электронного документооборота «СБИС» Акционерного общества «ПФ «СКБ Контур» (далее - Система ЭДО) и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), при соблюдении условий, предусмотренных Руководством пользователя сервиса «СБИС».

14.10. Под электронным документом понимается документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Стороны признают электронные документы, заверенные УКЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

14.11. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 к договору – Спецификация товара;

Приложение № 2 к договору – Техническое задание.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору__________

от «__» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

(заполняется на основании условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _______ рублей __ копеек, в том числе НДС __% - __________ рублей ___ копеек.

(В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указать основание освобождения от уплаты НДС.)

Подписи и печати Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору № _________

от «__» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется на основании условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи и печати Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными