Тендер - Поставка лакокрасочных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат» №267684438

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Документация.doc

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на поставку лакокрасочных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

г. Сыктывкар «____» __________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с соблюдением требований подпункта 2 пункта 21.6 раздела 21 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставить и передать в собственность Заказчику лакокрасочные товары (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (приложением №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), количество, качество, ассортимент, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) поставленного Товара и иные характеристики и показатели Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не являются предметом поставки по другим Договорам (контрактам), свободен от прав и притязаний третьих лиц, ограничений (обременений) не имеется, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Поставка товара производится при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с ГОСТ, ТУ (в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации) и с соблюдением сроков реализации.

1.5. Место поставки: склад, Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1.

Приемка товара осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 час. до 14:00 час. (по местному времени Заказчика).

1.6. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

1.7. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормам, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым и не бывшим ранее в использовании.

Товар должен быть изготовлен не позднее шести месяцев с момента поставки Товара.

2.1.3. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: счета-фактуры (счета), накладные, в том числе, надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара.

2.1.4. Обеспечивать полную сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке.

2.1.5. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества, качества, заменить такой товар, на товар надлежащего количества, ассортимента или качества в согласованные Заказчиком сроки.

2.1.6. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором

2.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара, согласно условиям настоящего Договора.

2.2.2. Требовать оплаты поставленного Товара в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором и в установленные сроки.

2.3.2. При принятии Товара проверить количество, качество, ассортимент, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) поставленного Товара и о выявленных несоответствиях или недостатках Товаров незамедлительно уведомить Поставщика.

2.3.3. Оплачивать поставленный Товар надлежащего качества в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества в соответствии с наименованием, количеством, ассортиментом, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.4.2. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено настоящим Договором, поставки некачественного Товара или Товара с недостатками требовать от Поставщика поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара на качественный Товар и/или устранения недостатков Товара в установленный Заказчиком срок.

2.5. В случае изменения адреса, банковских реквизитов одной из Сторон по настоящему Договору, Сторона, изменившая банковские реквизиты и/или адрес обязуется незамедлительно уведомить о таких изменениях другую Сторону в срок не позднее 2 (Двух) дней официальным письмом за подписью уполномоченного лица, с визой главного бухгалтера и печатью организации.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ ( _______________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС____ (в случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора за исключением случаев, установленных действующим законодательством и п. 3.5. настоящего Договора.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе: стоимость Товара; стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; стоимость гарантийных обязательств (при необходимости); все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия настоящего Договора в связи с его исполнением.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре на основании счета или счет-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), предоставленного Поставщиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке товара, оформленного в порядке и в соответствии условиями настоящего Договора.

Обязательства Заказчика по оплате настоящего Договоупаковра считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3.4. Валюта, используемая для расчетов: рубль Российской Федерации.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

3.5.1. количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

3.5.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3.5.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3.5.4. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

3.5.5. наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

3.5.6. сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

3.6. Источником финансирования Договора являются средства бюджетного учреждения:

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.7. Авансовые платежи по настоящему Договору не предусмотрены.

3.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по договору Заказчик вправе перечислить Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной договором неустойки (штрафа, пени) за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке (таре), соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и (или) порчи во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

4.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

4.6. Порядок приемки поставляемого товара производится в соответствии с:

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 №81, от 14.11.1974 №98 с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18);

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 №81, от 14.11.1974 № 98 с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18).

4.7. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными от даты подписания товарной (товарно-транспортной) накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Документа о приемке.

4.8. При приемке Товара Заказчик проверяет Товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и срокам поставки Товара, а также иным требованиям, в том числе явным видимым повреждениям упаковки и качества Товара, предъявляемым к Товарам данного вида.

4.9. В случае обнаружения в передаваемом Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

4.10. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 10-дневного срока после их обнаружения, но в пределах срока годности Товара.

4.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Товара Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.12. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы Заказчик подписывает документ о приемке.

4.13. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком какого-либо обязательства, предусмотренного договором, Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штраф, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента Поставщик обязуется за свой счет заменить такой товар, на товар надлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента в сроки, указанные Заказчиком.

В случае если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественный товар и/или несоответствующие количеству и/или ассортименту, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 100% от цены поставленного товара ненадлежащего качества и/или несоответствующего количеству и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх неустойки (штрафа, пени). Возмещение убытков и уплата неустойки (штраф, пени) штрафа не освобождают Поставщика от надлежащего исполнения обязательств.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств, освобождающих от ответственности, в том числе непреодолимой силы, или по вине Поставщика.

5.5. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

5.6 Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
• При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение одного дня уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
• Если указанные в п. 6.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор может быть расторгнуть полностью или в части в порядке, предусмотренном п.8.2. Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения причиненного ущерба.
• Если от соответствующей Стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, независящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.

7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

7.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. Срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) рабочих дней со дня ее получения.

7.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

7.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

7.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Причиной одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору является существенное нарушение его условий другой Стороной.

8.4. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.5. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней со дня прекращения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

8.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 30 апреля 2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

9.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/ телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 7 (семи) рабочих дней со дня его получения.

9.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и подписан уполномоченными представителями Сторон, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

9.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

9.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Спецификация.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

на поставку лакокрасочных товаров

для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

от «___» ____________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку лакокрасочных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

осуществления закупки с использованием электронного ресурса

«Закупки малого объема Республики Коми»

(среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

1.Приложение №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

2. Приложение № 2 Расчет и обоснование НМЦД

2. Приложение № 3ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Приложение №1

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка лакокрасочных товаров

для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе: стоимость Товара; стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; стоимость гарантийных обязательств (при необходимости); все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

Товар должен быть изготовлен не позднее шести месяцев с момента поставки Товара.

Приложение № 2

Расчет и обоснование НМЦД

Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 30.7 раздела 30 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного бюджетного учреждения Республики Коми

«Республиканский Эжвинский интернат».

Источниками информации о цене товара, требуемого к поставке, являются коммерческие предложения поставщиков в соответствии со сравнительной таблицей 1.

Таб.1. Коммерческие предложения поставщиков: Поставка лакокрасочных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Директор Е.Г.Кокарев

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272443283 ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Сода кальцинированная техническая	Электронный аукцион #272443283	6 216 408	2 дня 13.05.2024 29.05.2024
Тендер №272768420 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" "ЖИЛКОМСЕРВИС" объявляет тендер: Поставка мыла хозяйственного твердого	Электронный аукцион #272768420	63 043 Обеспечение контракта: 5%	20 часов 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272768442 Поставка мыла хозяйственного твердого	Электронный аукцион #272768442	63 043 Обеспечение контракта: 5%	20 часов 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272796642 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕНТЮКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка моющих и дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272796642	264 545	23 часа 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272831934 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272831934	156 990	21 час 17.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №267684306 Филиал №3 ООО «Южный горно-металлургический комплекс» «Макеевский металлургический завод» объявляет тендер: 12. Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефтехим. Продукция	Запрос предложений #267684306	776 353	срок истек 04.03.2024 15.03.2024
Тендер №267684283 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "МИР" объявляет тендер: Приобретение Грунт-Эмали для АО АФ МИР	Запрос предложений #267684283	См. док.	срок истек 04.03.2024 06.03.2024
Тендер №267684175 Диск алмазный 125мм (Расходные материалы для инструмента (буры, биты, диски)), Краска аэрозольная Кудо красная (Лакокрасочные материалы), Мешки для мусора строительного (Стрейч, скотч, мешки), Бур сдс+ 10х160мм (Расходные материалы для инструмента (буры...	Запрос предложений #267684175	См. док.	срок истек 28.02.2024 06.03.2024
Тендер №267684172 Поставку товара бытовой химии (порошок стиральный) для нужд КГБУЗ ККПТД в 2024 -2025 году.	Анализ цен #267684172	См. док.	срок истек 04.03.2024 14.03.2024
Тендер №267684171 химитек-пенапол-профи (Моющие, чистящие средства), химитек керамик белизна (Моющие, чистящие средства), химитек чароит (Моющие, чистящие средства) (номер заявки: 28496585)	Запрос предложений #267684171	См. док.	срок истек 29.02.2024 05.03.2024

Тендеры из региона Республика Коми

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №267683670 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Оказание услуг по проведению поверки оборудования медицинского назначения- 1	Не определен #267683670	68 417 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 04.03.2024 12.03.2024
Тендер №267683615 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" объявляет тендер: Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное, высший сорт	Не определен #267683615	2 995 500	срок истек 04.03.2024 13.03.2024
Тендер №267683392 Поставка нефтепродуктов для нужд сельского поселения Куратово (с результатом)	Малая закупка #267683392	20 500	срок истек 04.03.2024 06.03.2024
Тендер №267683011 ПАО «Т Плюс» объявляет тендер: Извещение о ПЕРЕНОСЕ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК по проведению продажи по средством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания Насосной станции подмешивания-7 и земельного участка для ее эксплуа...	Запрос предложений #267683011	См. док.	срок истек 21.02.2024 26.03.2024
Тендер №267682939 ПАО «Т Плюс» объявляет тендер: Извещение о ПЕРЕНОСЕ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК по проведению открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи вторичных материальных ресурсов в составе не демонтированного объекта: Паропровод ТЭЦ-ИГРЭ, располо...	Запрос предложений #267682939	См. док.	срок истек 01.03.2024 05.04.2024