Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №269199885

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Кировская облМесто поставки (адрес):610014, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Некрасова, 69
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.03.2024 по 10.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru), официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru), официальный сайт заказчика (http://geskirov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru), официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru), официальном сайте заказчика (http://geskirov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 01 Извещение_Документация 106.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме № 106 от 25.03.2024 г

«»

Акционерное общество «Горэлектросеть» (далее – Организатор, Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупках), утвержденным решением Совета директоров (протокол от 27.12.2022 № 29), настоящим извещением объявляет о проведении процедуры закупки способом аукцион в электронной форме и приглашает юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участник, Поставщик) к участию в закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

по аукциону в электронной форме № 106 от 25.03.2024 г

«»

- Посмотреть таблицу с данными

27. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку

27.1. Предложение в отношении предмета закупки (ФОРМА 1)

27.1.1. Форма Предложения в отношении предмета закупки

«____» __________________ 2024 г.

номер __________________ (указывается номер закупки в ЕИС)

Предложение в отношении предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ __________________________________ /__________________________/

(Должность подписавшего лица) (Подпись, М.П.(для юридических лиц)) (Ф.И.О.)

27.1.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

27.1.2.1. Данная форма должна быть оформлена на фирменном бланке участника.

27.1.2.2. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены участником.

27.1.2.3. В данную форму не включаются сведения о ценовом предложении.

27.1.2.4. В заявке указывается в отношении конкретного товара только одна страна происхождения товара. Если один и тот же товар может происходить из нескольких стран, то в заявке подлежит указанию страна происхождения товара, применительно к конкретному количеству подлежащего к поставке товара, происходящего из каждой страны. В случае отсутствия в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

27.1.2.5. В случае расхождения сведений в электронных документах заявки участника и сведений, поданных участником на ЭТП, приоритетными являются сведения в электронных документах заявки участника.

27.1.2.6. Не допускается удаление текста из формы, кроме данной инструкции

27.2. Заявка-анкета (ФОРМА 2)

27.2.1. Форма Заявки-анкеты

«___» __________________ 2024 г.

номер __________________ (указывается номер закупки в ЕИС)

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Мы, __________________ (полное наименование организации), изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме, опубликованные на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» в разделе «Закупки по 223-ФЗ», в ЕИС www.zakupki.gov.ru и на интернет-сайте АО «Горэлектросеть» www.geskirov.ru 25.03.2024, безоговорочно принимая установленные в таком извещении и документации требования и условия закупки, выражаем согласие и предлагаем заключить договор на поставку лакокрасочных материалов, в соответствии с нашим предложением в отношении предмета закупки (ФОРМА 1), предложения о цене договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми частями нашей заявки.

В случае признания нас Победителем закупки, мы берем на себя обязательства со своей стороны заключить договор в соответствии с требованиями закупочной документации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в заявке и приложениях к ней уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных АО «Горэлектросеть» с целью обработки заявки на участие в данной закупке.

Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством РФ нами получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Сведения об участнике:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ __________________________________ /__________________________/

(Должность подписавшего лица) (Подпись, М.П.(для юридических лиц)) (Ф.И.О.)

27.2.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

27.2.2.1. Данная форма должна быть оформлена на фирменном бланке участника.

27.2.2.2. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены участником.

27.2.2.3. В графе «Банковские реквизиты …» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

27.2.2.4. Не допускается удаление текста из формы, кроме данной инструкции.

27.3.1. Форма Декларации

«___» __________________ 2024 г.

номер __________________ (указывается номер закупки в ЕИС)

Декларация о соответствии участника закупки установленным требованиям

С целью участия в закупке путем проведения аукциона в электронной форме, извещение ЕИС № ______________, ___________________ декларирует свое соответствие следующим требованиям:

(наименование участника)

Соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

Непроведение ликвидации, реорганизации (в форме, не предусматривающей наличие правопреемника по всем правам и обязанностям) участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

Отсутствие у участника закупки задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022г. № 252» в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп.«а» п.2 Указа Президента России от 03.05.2022 № 252, и не является организацией, находящейся под контролем таких лиц;

Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, являющимся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

Участник закупки обладает положительной деловой репутацией, а именно: у участника закупки отсутствуют просроченные неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком.

__________________________________ /_____________________________/ ________________________

(Должность подписавшего лица) (Подпись, М.П. (для юридических лиц)) (Ф.И.О.)

27.3.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

27.3.2.1. Данная форма должна быть оформлена на фирменном бланке участника.

27.3.2.2. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены участником.

27.3.2.3. Не допускается удаление текста из формы, кроме данной инструкции.

27.4.1. Форма плана распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника закупки

«___» __________________ 2024 г.

номер __________________ (указывается номер закупки в ЕИС)

План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг

внутри коллективного Участника закупки

Наименование и адрес лидера коллективного Участника закупки: _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________ /_____________________________/ ________________________

(Должность подписавшего лица) (Подпись, М.П. (для юридических лиц)) (Ф.И.О.)

27.4.2. Инструкция по заполнению:

27.4.2.1. Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается коллективным Участником закупки.

27.4.2.2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес.

27.4.2.3. В данной форме лидер коллективного Участника закупки указывает:

перечень оказываемых каждой организацией услуг/выполняемых работ;

распределение стоимости работ/услуг в процентном выражении в соответствии со Сметой расходов, представляемой в составе ценового предложения, между всеми организациями, входящими в коллективного Участника закупки;

сроки выполнения работ/оказания услуг отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного Участника закупки, в соответствии с Графиком выполнения работ/оказания услуг.

27.5. Ценовое предложение в отношении предмета закупки (ФОРМА 5)

27.5.1. Форма Ценового предложения

«___» __________________ 2024 г.

номер __________________ (указывается номер закупки в ЕИС)

Ценовое предложение в отношении предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________/_____________________________________________/ ____________________________________

(Должность подписавшего лица) (Подпись, М.П. (для юридических лиц)) (Ф.И.О.)

27.5.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

27.5.2.1. Данная форма предоставляется победителем закупки в течение одного рабочего дня, следующего за днем после размещения итогового протокола.

27.5.2.2. Данная форма должна быть оформлена на фирменном бланке участника.

27.5.2.3. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены участником.

27.5.2.4. Не допускается удаление текста из формы, кроме данной инструкции.

27.5.2.5. В таблице указывается цена единицы продукции (без НДС), сумма (без НДС), цена единицы продукции (с НДС), сумма (с НДС). В итоговой части указывается сумма предложения без НДС, сумма НДС и сумма с НДС. Если участник не является плательщиком НДС, размер НДС указывается равным 0 (ноль), сумма с учетом НДС указывается равной сумме без НДС.

Приложение 1 к закупочной документации

НОМЕНКЛАТУРА

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Оформлен отдельным файлом в составе настоящей документации по закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Оформлено отдельным файлом в составе настоящей документации по закупке

02 Приложение 2 к закупочной документации - Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №_________________

на поставку продукции

- Посмотреть таблицу с данными

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по осуществлению закупок № от , заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить Лакокрасочные материалы (далее – Продукцию), в порядке и на условиях настоящего Договора.

КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.

2.1. Поставка Продукции осуществляется согласно Спецификации (приложение № 1) и Техническому заданию (приложение №2), подписанными сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2 Покупатель осуществляет приемку продукции в соответствии с условиями, указанными в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему договору.

2.3. Описание, требования к качеству и технические характеристики продукции указаны в Приложении № 2 к настоящему договору.

Документами, подтверждающими качество Продукции, являются: сертификат, декларация, паспорт на продукцию и иные документы. Указанные документы передаются Поставщиком Покупателю одновременно с передачей партии (этапа) Продукции.

2.4. Покупатель должен осмотреть каждую единицу продукции на предмет наличия явных внешних дефектов продукции или упаковки сразу же по прибытии продукции на склад Покупателя. При отсутствии претензий после первого общего осмотра Покупатель подписывает товарную накладную без замечаний. В течение 90 (девяноста) календарных дней, а в случае, если договор заключен по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства - в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня получения продукции Покупатель извещает Поставщика об обнаруженных недостатках (в т.ч. о ее несоответствии требованиям договора, технического задания, закупочной документации, требованиям ГОСТ, образцам изделий и т.п.), недостатках документации на продукцию, недопоставке (если при первом общем осмотре невозможно было проверить продукцию по количеству) и о наличии других претензий (в т.ч. о несоответствии продукции заявленному производителю или стране происхождения товара), кроме дефектов, указанных в п. 2.5. договора. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 5 (пяти) календарных дней после ее получения и направить мотивированный ответ на претензию. При обнаружении недостатков в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Покупатель вправе предъявить требования, установленные Разделом 5 договора.

2.5. Скрытыми недостатками продукции признаются недостатки (дефекты), которые не могли быть обнаружены при проведении проверки в сроки согласно п. 2.4. договора. Выявленные скрытые недостатки отражаются в акте, который составляется Покупателем и направляется Поставщику в сроки, установленные законодательством или договором, но не менее гарантийного срока, и предусмотренные для выявления Покупателем скрытых недостатков продукции. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.

2.6. Покупатель обязан принять переданную ему продукцию, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены продукции или отказаться от исполнения договора.

2.7. При отказе Покупателя от приемки продукции она может быть передана по решению Покупателя на склад Покупателя для ответственного хранения, о чем составляется Акт принятия продукции на ответственное хранение, подписываемый Покупателем. Поставщик обязан вывезти продукцию со склада Покупателя или распорядиться продукцией в разумный срок, но не более 14 календарных дней.

2.8. Надлежащим уведомлением по пунктам 2.4., 2.5. договора является сообщение, переданное посредством факсимильной связи, по электронной почте или почтой (заказное письмо с уведомлением), по адресам и телефонам, указанным в разделе 12 договора и дублируется посредством направления писем по электронной почте ответственному лицу Покупателя, указанному в Приложении № 2.

2.9. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции, устанавливается согласно гарантии производителя, но не менее гарантийного срока, указанного в техническом задании на соответствующую продукцию, с момента приемки поставляемой продукции Покупателем в пункте назначения в г. Кирове и подписания соответствующих документов

• накладная (торг-12);
• универсальный передаточный документ (при отсутствии счета-фактуры и накладной);

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Стоимость продукции, условия и сроки оплаты предусмотрены Приложением № 1 к договору.
3.2. Моментом оплаты считается дата списания банком денежных средств с корреспондентского счета Банка Покупателя.
3.3 Изменение цены на продукцию с момента подписания договора Сторонами, не допускается.
3.4. В случаях, установленных в п. 2.7. договора, Поставщик оплачивает услуги Покупателя по ответственному хранению продукции в размере согласно «Калькуляции стоимости услуг по ответственному хранению на площади 1м 2 за сутки на складах и территории ОМТР .
3.5. Покупатель вправе отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества и некомплектной продукции, а если она оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования продукции или ее замены.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
4.1. Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные Приложением № 1 к договору. В указанный срок в том числе входят сроки направления сопроводительной документации, предусмотренные Приложением № 2 к договору, и сроки утверждения образцов продукции в случае, если такое требование предусмотрено Приложением № 2 к договору. Условия и место поставки указаны в Приложении № 1.
Предложения Поставщика об изменении условий поставки осуществляется посредством направления писем по электронной почте или почтой (заказное письмо с уведомлением), по адресам и телефонам, указанным в разделе 12 договора и дублируется посредством направления писем по электронной почте ответственному лицу Покупателя, указанному в Приложении № 2.
4.2. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент приемки продукции в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.
4.3. Ответственность за сохранность продукции и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки продукции Покупателем, если иное не предусмотрено законом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При поставке продукции ненадлежащего качества, либо не соответствующей требованиям Приложений № 1, № 2 к договору, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, либо замены некачественной, не соответствующей описанию продукции, на продукцию, согласно утвержденным образцам, в течении 10 (десяти) календарных дней. Все расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несет Поставщик. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции, при их обнаружении в течение гарантийного срока.
5.3. При неисполнении обязательства по поставке продукции в срок или недопоставке продукции Покупатель вправе по своему выбору:
5.3.1. потребовать передать недостающее количество продукции в указанный Покупателем срок;
5.3.2. отказаться от дальнейшего исполнения договора;
5.3.3. отказаться от дальнейшего исполнения договора, от переданной продукции и от ее оплаты, а если продукция оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5.4. За просрочку поставки продукции и за недопоставку, а также за нарушение сроков, установленных Покупателем в соответствии с п. п. 5.2. и 5.3. договора, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% за первые 20 дней и 0,3% за последующие дни – от суммы непоставленной или недопоставленной в срок продукции за каждый день с момента наступления соответствующего срока исполнения обязательств.
5.5. За просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения договора произошла по вине Поставщика.
5.6. Если Поставщик не поставил предусмотренные договором поставки количество продукции либо не выполнил требование Покупателя о поставке недостающего количества продукции или замене некачественной продукции в установленный срок, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Покупатель при этом вправе приобрести недопоставленную продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на ее приобретение.

ФОРС-МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения договора - это дополнительная гарантия Покупателю исполнения Поставщиком условий настоящего договора. Поставщик предоставляет независимую гарантию, соответствующую действующему законодательству РФ и требованиям закупочной документации, либо вносит денежные средства на расчетный счет Покупателя.

7.2. Сумма Обеспечения указана в Приложении № 1 к договору. При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств, моментом внесения Обеспечения исполнения договора является момент зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

7.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора Обеспечение исполнения договора возвращается за вычетом штрафов и пеней, предусмотренных настоящим договором. Остаток суммы Обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику по его заявлению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 календарных дней с момента исполнения договора или его расторжения. Моментом возврата оставшейся суммы Обеспечения исполнения договора является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. При недостаточности средств, предусмотренных Обеспечением договора, либо в случае истечения срока независимой гарантии, пени (штрафы) удерживаются Покупателем из суммы оплаты при окончательном расчете с Поставщиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его надлежащего подписания уполномоченными представителями, распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с момента подписания, и действует в течение года с момента подписания, а в части неисполненных обязательств до момента их надлежащего исполнения.

8.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения условий настоящего договора другой стороной. Нарушение договора предполагается существенным (помимо оснований, указанных в законе и договоре), в т.ч. в случаях поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в сроки, указанные в п. 5.2 договора, в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки продукции, а также неоднократных поставок (два и более раза) продукции не соответствующей техническому описанию. Неоднократным нарушением сроков поставки признается нарушение сроков два и более раза по настоящему договору или суммарно по другим договорам, ранее заключенным с Поставщиком.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 5 календарных дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования стороны не придут к соглашению, они в праве обратиться в Арбитражный суд Кировской области.

9.2. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.2. Стороны гарантируют, что:

- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав, за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в их интересах;

- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц, за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;

- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении, или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.6. В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны работников одной из Сторон Договора или любых третьих лиц, Сторона обязуется незамедлительно уведомить АО «Горэлектросеть» в письменной форме, либо направить сообщение на адрес электронной почты: .

10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.8. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения настоящего Договора, не осуществляют свои действия с целью дачи/получения взятки, коммерческого подкупа, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и будут допущены к выполнению договорных обязательств после проведения достаточных проверочных мероприятий привлекающей их Стороной.

10.9. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность, и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные по настоящему Договору, Стороны обязуются в полной мере оказывать поддержку в отношении любого расследования и/или аудита, который может проводится относительно исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.2. Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не допускается.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

Приложения к договору:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными03 Приложение 1 к проекту договора - Спецификация.xls - Посмотреть таблицу с данными04 Приложение 2 к проекту договора - Техническое задание.xls - Посмотреть таблицу с данными06 Приложение 3 к закупочной документации - Обоснование НМЦ договора.xls - Посмотреть таблицу с данными