Тендер - Поставка лакокрасочных материалов и резьбовых фиксаторов №295407705

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1.Требования_и_критерии.docx
• 2._Проект_договора.docx
• 3._Техническое_задание.docx
• 4._Форма_КП.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Поставщик должен:

Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

Количество и характеристики поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Прочие условия:

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, не бывшим в эксплуатации, не иметь замененных составных частей, выпущенным не ранее 2024 года.

3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к качеству, требованиям экологической безопасности и безопасности для здоровья человека, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством РФ, санитарными нормами и правилами, действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара технических условий, требованиям предприятия-изготовителя, конкретным показателям и техническим характеристикам в соответствии с потребностью Заказчика и сопровождаться соответствующими документами предприятия-изготовителя.

3.3. Поставляемый Товар должен сопровождаться:

- инструкцией по эксплуатации;

- сертификатом/декларацией соответствия.

3.4. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка должна обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить за свой счет замену или ремонт Товара, по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к условиям поставки товара:

5.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург , Приморский проспект 72 А.

5.2. Срок поставки Товара: в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заявки Поставщику в соответствии с разделом 6 Договора.

в случае, если поставка эквивалентного товара не допускается, необходимо указать причину ↑

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Санкт-Петербург 2025 г.

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Зенит-Арена» (АО «Зенит-Арена»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Краснова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) на основании результатов определения Поставщика посредством неконкурентной закупки в электронной форме с использованием Торгового портала, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения

Максимальная цена Договора – предельно возможная сумма совокупной стоимости товаров, поставленных (заказанных) по Договору.

Прайс-лист (Прейскурант) – приложение к Договору, содержащее перечень предлагаемых к поставке товаров, минимальный срок их поставки, их стоимость и описание, включающее наименование товара, ассортимент, его технические, качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (если применимо), а также иные характеристики и свойства, позволяющие идентифицировать товар и отделить его от других однородных товаров, в том числе графическое изображение, товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания, название и номер модели, артикул и другие элементы индивидуализации.

Предмет Договора

В течение срока действия Договора Поставщик обязуется, на основании Заявок Заказчика, поставлять последнему товар (далее – «Товар») из перечня, приведенного в Прайс-листе – Приложение №1 к Договору, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Договору), а Заказчик обязуется принимать поставленный Товар и оплачивать его на условиях Договора.

Согласование партий Товара, в том числе выбор конкретных позиций Товара Заказчиком из Прайс-листа Поставщика осуществляется в порядке, установленном Договором.

• Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, в том числе основанных на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, и находится в свободном обращении на территории Российской Федерации.
• Общее количество Товара, подлежащего передаче Заказчику по Договору, определяется суммой стоимости всех поставленных (заказанных) по Договору Товаров и ограничивается Максимальной ценой Договора.

Цена Договора

Цена Товара, указанная в Прайс-листе, является твердой, действует в течение всего срока действия Договора и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Договора, в том числе стоимость доставки Товара Заказчику по адресу, указанному в Заявке.

[1] Максимальная цена Договора составляет _______________ (_________________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 20% - ____________________________ (___________________) рублей ___ копейки.

[2] Максимальная цена составляет _____________________ (__________________________) рублей __________ копеек, НДС не облагается в соответствии ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Качество Товара

Качество и комплектность Товара должны соответствовать условиям Договора, ГОСТ и иным стандартам, техническим условиям, техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (при наличии), а также иным обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия (для Товара, подлежащего обязательной сертификации), экологическим (при наличии) и качества, прилагаемыми к отгрузочным документам.

Перечень документов, устанавливающих требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным и иным характеристикам Товара может быть дополнительно согласован Сторонами.

• Товар должен быть новым и ранее неиспользованным.
• Товар не должен быть контрафактным.

Под термином «контрафактный товар» понимается товар неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, фирменные обозначения, нанесенные без соответствующего права использования, а также товар с поддельной сопроводительной документацией (технические описания, паспорта, сертификаты, разрешения, декларации и т.д.) вне зависимости от качества товара.

• Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя. Сроки и условия гарантийных обязательств Поставщика указываются в Прайс-листе.

Условия и порядок оплаты. Сверка расчетов

5.1. Заказчик обязан оплатить полученный Товар (партию Товара) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) [3] .

5.1. Заказчик обязан оплатить полученный Товар (партию Товара) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) [4] .

5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

5.3. При оплате Товара в платежном поручении в поле «назначение платежа» Заказчик обязан указать дату и номер договора или счета.

5.4. Если иное не согласовано Сторонами, в случае образования со стороны Заказчика переплаты по заказам в рамках данного Договора по причинам изменения наименования, количества, стоимости товара, отказа от покупки и других причин, приведшим к образованию переплаты, Поставщик может произвести зачет излишне уплаченной суммы в счет оплаты Заказчиком Товара по следующим Заявкам, если Заказчиком не будет заявлено требование о возврате переплаты.

5.5. Стороны обязаны составлять и подписывать акт сверки расчетов ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Акт сверки взаиморасчетов подписывается уполномоченными представителями Сторон и не заверяется печатями Сторон.

Срок и условия поставки. Выбор Товара. Оформление Заявки

Выбор Товара производится Заказчиком на основании данных, указанных в Прайс-листе, содержащем информацию о Товарах, которые могут быть выбраны Заказчиком для осуществления поставки в рамках каждой позиции Прейскуранта.

Заказчик в период действия Договора выбирает Товар, указанный в Прайс-листе, по мере возникновения у него потребности, в необходимом ему объеме в пределах Максимальной ценой Договора.

Заказчик не несет перед Поставщиком ответственность за неполную выборку Товара в объеме, ниже Максимальной цены Договора.

• Поставка Товара производится на основании Заявок Заказчика согласно ассортиментному перечню, указанному в Приложении №1 к Договору, в сроки и дни, согласуемые Сторонами при согласовании Заявок, исключая выходные и праздничные дни, но не позднее 15 ( пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заявки.

Заявка Заказчика на поставку Товара может быть оформлена по форме, предусмотренной Приложением №2 к Договору, при этом она обязательно должна содержать точное наименование требующегося Заказчику Товара (согласно Приложению №1 к Договору), его количество, адрес доставки и срок поставки.

Заявки могут оформляться в письменной форме, а также согласовываться Сторонами устно. Письменные Заявки направляются по почтовому адресу Поставщика или по адресу его электронной почты, указанному в Договоре. Согласование письменной Заявки осуществляется Поставщиком путем направления Заказчику подписанной Поставщиком скан-копии полученной заявки. Устное согласование Заявок возможно по телефону, а также любым иным доступным Сторонам способом. В случае, если Заявка была согласована Сторонами устно, Поставщик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента согласования Заявки направить на адрес электронной почты Заказчика уведомление с указанием срока исполнения Заявки Заказчика с приведением перечня поставляемого по такой Заявке Товара. Подтверждением согласования Заявки также может являться счет на оплату Товара, направляемый Заказчику Поставщиком (оплата счета производится в сроки, установленные разделом 5 Договора).

Согласование Заявок должно осуществляться Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения. О невозможности исполнить Заявку (с указанием причин отказа) Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика в этот же срок. Несоблюдение Поставщиком установленных настоящим пунктом сроков согласования Заявки признается необоснованным отказом Поставщика от поставки Товара.

В случае, если Поставщик может исполнить Заявку только в части или не может исполнить ее в срок, предусмотренный Заявкой, Поставщик составляет уточненную Заявку, по форме, предусмотренной Приложением №2 к Договору, подписывает ее и направляет по адресу электронной почты Заказчика, указанному в Договоре.

Согласование уточнений Заявки производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения, путем направления на адрес электронной почты Поставщика скан-копии полученной уточненной Заявки, подписанной Заказчиком. Ненаправление Заказчиком Поставщику в предусмотренный срок скан-копии уточненной заявки, подписанной Заказчиком, признается отказом Заказчика от поставки заказанного Товара.

6.4. Доставка Товара Заказчику осуществляется за счет Поставщика.

6.5. Обязанности Поставщика считаются выполненными в момент передачи Товара и товаросопроводительных документов Заказчику (грузополучателю).

6.6. Право собственности, а также риски, связанные с гибелью и ухудшением качества Товара, переходят от Поставщика к Заказчику (грузополучателю) - с даты поставки Товара и отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД о поступлении Товара по месту требования Заказчика (грузополучателя) – при доставке транспортом Поставщика.

6.7. Датой поставки считается дата отгрузки Товара и подписания Заказчиком (грузополучателем) товарно-транспортной накладной.

6.8. В случае доставки Товара Поставщиком Заказчику (грузополучателю), в обязанность водителя-экспедитора Поставщика входит доставка Товара до подъезда (офиса, склада и т.д.), выгрузку и дальнейшее перемещение Товара обеспечивает Заказчик (грузополучатель).

6.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

6.10 Заказчик вправе зарезервировать требующийся ему Товар на срок до 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, указав в направляемой Поставщику Заявке на поставку Товара в качестве срока поставки: «в течение 3 (трех) дней с момента востребования». Товар считается зарезервированным за Заказчиком с момента его 100% оплаты (предоплаты), осуществляемой Заказчиком на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком. Поставка зарезервированного Заказчиком Товара должна быть осуществлена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования от Заказчика. Если в течение срока резервирования Поставщик не получит от Заказчика требования о поставке Товара, зарезервированный Товар подлежит поставке Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока резервирования (180 календарных дней), рассчитываемого с момента 100% оплаты Товара Заказчиком.

Условия приема Товара

7.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту производится Заказчиком в момент получения товара на складе Поставщика при самовывозе, либо в момент получения на складе Заказчика при доставке транспортом Поставщика, либо в момент получения товара в транспортной компании.

7.2. Одновременно с передачей Товара Заказчику Поставщик передает необходимые документы согласно действующему законодательству России:

- товарные накладные (унифицированная форма № ТОРГ – 12/УПД);

- счета-фактуры (при наличии);

- инструкции по использованию Товара;

- документы о сертификации Товара (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;

- товарно-транспортные накладные (ТТН);

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

7.3. Полномочия представителей Сторон при приемке Товара, в том числе, право подписи товарной накладной, должны быть подтверждены оригиналом или надлежащей образом заверенной копией доверенности.

В случае отсутствия у представителя Заказчика (грузополучателя) равно оформленных с нарушением законодательства указанных выше документов, свидетельствующих о наличии полномочий на право приемки Товара, Поставщик вправе не производить отгрузку Товара. Повторная доставка Товара производится исключительно за счет Заказчика.

Данные обстоятельства фиксируются Поставщиком в одностороннем акте с использованием видеосъемки с тайм-кодом, копия которого направляется Заказчику в течение 2 рабочих дней. Видеосъемка должна быть произведена таким образом, при котором можно достоверно и однозначно установить место (соответствующее заявке Заказчика) попытки передачи Товара Заказчику и не передачи по причине, указанной в абз.2 настоящего пункта Договора.

7.4. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Спецификации, заявке и сопроводительным документам по количеству и/или качеству, и/или ассортименту, и /или комплектности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. После чего уполномоченные представители Поставщика и Заказчика при приемке-передаче Товара делают соответствующую отметку об этом в товарной накладной и составляют соответствующий акт о несоответствии поставленного товара одному из критериев, которые являются обязательными для Сторон и являются надлежащими документами, подтверждающим факт наличия разногласий по конкретно поставленному Товару и необходимости их урегулирования уполномоченными представителями Сторон в разумный срок.

7.5. Претензии по количеству, качеству и ассортименту Товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента процедуры приемки Товара. В дальнейшем претензии принимаются только при обнаружении скрытых дефектов.

7.6. В случае споров о качестве поставленного Товара Стороны согласовывают экспертную организацию для проведения необходимой экспертизы, которая проводится за счет Стороны, требующей ее проведения, с последующим возмещением стоимости указанной экспертизы Стороной, необоснованно заявившей о не качественности поставленного Товара или поставившей некачественный Товар.

7.7. В случае признания Поставщиком претензии Заказчика (грузополучателя) по качеству Товара, некачественный Товар подлежит замене или возврату.

7.8. При обнаружении некачественного или некомплектного товара при его приемке, указанному в отгрузочных документах Поставщик производит замену Товара на качественный и (или) до поставит и (или) доукомплектует за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара (при наличии Товара на складе Поставщика) или в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней (при необходимости заказа товара с фабрики-производителя/ завода-изготовителя).

7.9. Любые претензии Заказчика (грузополучателя) должны быть рассмотрены Поставщиком в 10 (десятидневный) срок и могут быть удовлетворены при условии соблюдения Заказчиком (грузополучателем) правил приемки и хранения Товара.

7.10. Заказчик обязан передать экземпляр оригиналов первичных документов Поставщика сразу после их подписания при условии отгрузки Товара со склада Поставщика и в течение 10 (десяти) рабочих дней при доставке Товара транспортной компанией.

Права и обязанности сторон

8.1. Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара;

- проверить количество и качество принятого Товара и о выявленных недостатках Товара письменно уведомить Поставщика;

- оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором.

8.2. Заказчик вправе:

- требовать передачи ему недостающего количества Товара;

- требовать расторжение Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц;

- отказаться от приемки и оплаты Товара в следующих случаях:

• при отсутствии товаросопроводительных документов, указанных в п.7.2. Договора;
• при предоставлении документов, не соответствующих требованиям Договора, а также содержащих ошибочные данные;
• при расхождении данных о количестве и ассортименте Товара, указанных в товарных накладных (или в универсальном передаточном документе), и количестве, и ассортименте фактически поставленного Товара;
• при поставке Товара, несоответствующего условиям Договора;
• при нарушении сроков поставки.

8.3. Поставщик обязан:

-передать Товар свободный от прав третьих лиц;

- передать Товар, соответствующий условиям Договора.

8.4. Поставщик вправе:

-требовать уплаты оговоренной цены.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

За каждый факт отказа Поставщика от согласования Заявки, направленной ему Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 5 (пять) % от стоимости Товара, указанного в направленной Заявке.

За нарушение сроков поставки Товара (позиции Товара), предусмотренных Заявкой (сроки поставки Товара в Заявке должны указываться Заказчиком с учетом минимальных сроков Поставки Товара, указанных в Прайс-листе), Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 (одна вторая) % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

За нарушение сроков оплаты Товара, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 (одна вторая) % от стоимости неоплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) % от стоимости неоплаченного Товара.

В случае просрочки поставки Товара по 5 (пяти) различным Заявкам на 30 (тридцать) и более рабочих дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

В случае поставки Поставщиком некачественного, контрафактного или бывшего в употреблении Товара, Поставщик обеспечивает его замену за свой счет и, при наличии требования Заказчика, выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (десять) % от цены такого Товара.

В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Заказчику убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

Если в результате внесения Поставщиком исправлений в счёт-фактуру налоговыми органами будут применены к Заказчику штрафные санкции, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей за каждый исправленный счёт-фактуру. Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в размере суммы превышения примененных налоговыми органами штрафных санкций над установленной неустойкой (штрафом).

9.9. Взыскание за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

9.10. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) второй стороны. В случае направления такого требования расчет причитающихся сумм, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

9.11. Поставщик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик самостоятельно оплачивает налоги, сборы, штрафы, и несет полную ответственность за надлежащее выполнение норм и требований действующего Налогового законодательства РФ (Заказчик проявил должную осмотрительность при заключении Договора: Поставщик, перед заключением сделки, полностью предъявил необходимую документацию, связанную с регистрацией юридического лица и надлежащим ведением хозяйственной деятельности: Устав, выписку из ЕГРЮЛ, протокол о назначении исполнительного (единоличного) органа, бухгалтерскую и финансовую отчетность компании на последнюю отчетную дату).

9.12. Поставщик гарантирует, что при заключении договоров с третьими лицами, он осуществляет проверку их налоговой добросовестности и деловой репутации. В случае выявления у Поставщика недобросовестных контрагентов и потенциальных налоговых рисков для Заказчика, Поставщик обязуется самостоятельно осуществлять взаиморасчеты с бюджетом за своих недобросовестных контрагентов. В случае претензий со стороны налоговых органов в связи с налоговой недобросовестностью контрагентов Поставщика Заказчик вправе произвести доплату в бюджет в размере, определенном требованием налогового органа, с последующим уменьшением цены Договора.

Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение Договора на период наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы - пожара, наводнения, землетрясения и иных стихийных бедствий, а также военных действий, массовых беспорядков, забастовок и решения Правительства), непосредственно влияющих на выполнение всех или части договорных обязательств.

10.2. Срок выполнения Договора может быть продлен на срок, согласованный Сторонами до окончания действия форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (Пяти) дней со дня их возникновения письменно сообщить другой Стороне о характере непреодолимой силы и ее влиянии на выполнение Договора. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

10.4. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об этом и указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся дольше 30 (Тридцати) дней, Договор считается расторгнутым. При этом Поставщик обязан вернуть Заказчику ранее перечисленные денежные средства не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента расторжения Договора. Если поставка Товара уже произведена до наступления форс-мажорных обстоятельств, но не оплачена, Заказчик обязан заплатить за поставленный Товар при первой же возможности.

Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться, прежде всего, в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу предъявленных требований не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения.

В случае не достижения соглашения в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ___________________

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025г., либо до достижения предельной суммы Договора (п.3.2. Договора) – в зависимости от того, что наступит ранее.

12.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством России;

- по форс-мажорным обстоятельствам.

12.3. Одностороннее расторжение и изменение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом для договоров данного вида.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется обратиться за разъяснениями к другой Стороне в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в адрес первой стороны в течение десяти рабочих дней с даты направления ей соответствующего запроса.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 13.1 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Конфиденциальность

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

Передача и обработка Сторонами сведений, содержащих персональные данные, без согласия субъектов персональных данных не допускается.

Стороны договорились, что Заказчик вправе передавать любую информацию, касающуюся исполнения договора, ПАО «Газпром» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3).

Дополнительные условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Договора, или нарочно, а также с использованием, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. Сторона, направившая сообщение (документы) по электронной почте, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней (за исключением сообщений, направляемых в соответствии с правилом, предусмотренным п.6.3. Договора) с момента отправления документа по электронной почте передать другой стороне оригинал такого сообщения либо отправить его по почте.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Если уведомление не получено Стороной по причине смены своего адреса, о которой другая Сторона не была уведомлена, уклонения от получения уведомления, - уведомление считается полученным в день его отправки независимо от фактического получения.

15.2. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет Заказчику информацию об указанных изменениях по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением произошедших изменений соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком указанной обязанности. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.

15.3. Поставщик гарантирует, что он ознакомлен с положениями:

- Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром», размещенного на сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru /investors/documents/);

- Кодекса поведения поставщика (подрядчика, исполнителя) ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, размещенного на сайте ПАО «Газпром» (https://www.gazprom.ru/sustainability/sustainability-management/regulatory-documents/),

согласен с содержащимися в них рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения, и обязуется их придерживаться в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

15.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

15.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

15.6. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны, кроме случаев законного правопреемства.

15.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

• • Приложение № 1 – Прайс-лист
  • Приложение №2 – Форма Заявки
  • Приложение №3 – Техническое задание.

16. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №______________ от________ 2025 года

Прайс-лист к договору №____________ от_____

Поставщик: __________________

Заказчик: АО «Зенит-Арена»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки №______________ от________ 2025 года

Форма Заявки на поставку товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Заявка на поставку товара по договору __________ №_____ от _______

г. __________ "___"_________ ____ г.

Заказчик: ____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

На основании п.6.3. Договора поставки №_____ от «____» __________ г. Заказчик просит осуществить поставку следующего товара в указанном ассортименте и количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: ________________________________________.

Условия поставки Товара: _____________________________________.

Примечания: ____________________________________________________________________.

_____________________ (должность представителя Заказчика)

___________________/_________________________________ (подпись/Ф.И.О.)

Заявка Согласована

_____________________ (должность представителя Поставщика)

___________________/_________________________________ (подпись/Ф.И.О.)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----- конец формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки №______________ от________ 2025 года

Техническое задание (при наличии в ценовом запросе)

- Посмотреть таблицу с данными

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, не уплачивающим НДС. ↑

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, уплачивающим НДС ↑

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, не являющимся СМСП ↑

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, являющимся СМСП ↑