Тендер - Поставка лакокрасочных изделий №272880136

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя Проект_контракта_краска Проект Контракта №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

пгт Афанасьево « __ » _______ 2024 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Афанасьево» в лице директора Белёвой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и __________________в лице ______________, действующий на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт поставки товара о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в срок, предусмотренные Контрактом лакокрасочные материалы (далее – товар) для нужд Заказчика, в соответствии со спецификацией (приложение№1) и техническим заданием (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Место поставки Товара: Кировская область, пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.17.

1.2. Срок поставки Товара – с момента заключения контракта по 25.06.2024 г.

1.3. Заказчик при исполнении контракта вправе изменить условия контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий контракта.

1.5. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически полученного товара.

2.3. Общая цена настоящего Контракта составляет __________ (_________рублей ___ копеек), в т.ч. НДС облагается / не облагается.

Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.

2.5. Расчет за поставленный товар Заказчик осуществляет путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания товарных накладных. При условии отсутствия разногласий по количеству и качеству принятого товара.

2.6. Источник финансирования: средства бюджета субъекта РФ «Кировская область» 2024 г. (средства субсидии на выполнение государственного задания, средства приносящей доход деятельности).

3. Порядок приемки Товаров

• Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
• Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с Контрактом Товар свободен от прав третьих лиц.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика и может быть выполнена досрочно.

3.4. Товар считается переданным Заказчику в момент подписания Товарной накладной.

3.5. Все виды монтажных, погрузо-разгрузочных и работ, включая работы с применением грузоподъемных средств и другие необходимые работы, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.6. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) дней заменить некачественный Товар.

3.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

3.8. С момента подписания Товарной накладной все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Товарной накладной.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

5.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

5.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимую замену поставленного Товара, устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в установленный Сторонами срок.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, что составляет 1000 рублей.

6.4. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 10 процентов цены Договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

6.9. Поставщик не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Заказчика направляет Заказчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора.

6.10. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

6.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

6.13. Поставщик должен соответствовать единым требованиям к участникам в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

8. Заключительные положения

8.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения которого 10 календарных дней с момента получения претензии, а в случае не достижения согласия между сторонами они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законном порядке.

8.2. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 – Спецификация.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 28.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № от 2024 г

Техническое задание

поставка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными