Тендер - Поставка лако-красочных материалов (эмаль) №270440918

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский крайМесто поставки (адрес):Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Калинина,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2024 по 10.04.2024Место предоставления документации:Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Калинина,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Порядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Калинина,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Дата подведения итогов:10.04.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией документация_эмальxx

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_______________ Д.А.Жураховский

"10" апреля 2024г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Предмет: поставка лако-красочных материалов (эмаль)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Размещение настоящей документации носит уведомительный характер – договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), без проведения конкурентных процедур, согласно Положению о закупке, утвержденному заказчиком и размещенному в единой информационной системе на официальном сайте www. zakupki.gov. ru

Закупка у единственногопоставщика(исполнителя, подрядчика) (далее также - Закупка) - способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого предлагается заключить Договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Заказчик - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский колледж» (ГБПОУ ГК)(далее - колледж).

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (ЕИС)

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, указанная Заказчиком в «Информационной карте» настоящей Документации.

Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение «Георгиевский колледж» (ГБПОУ ГК),утверждённоеУчредителем Министерством образования СК.

Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также - «Извещение») - неотъемлемая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей Документации.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_эмаль ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № _______

г. Георгиевск «___» апреля 2024 г.

_______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________, с одной стороны и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский колледж» (ГБПОУ ГК), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Жураховского Дмитрия Алексеевича действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили на основании Федерального закона от 18 июля 2011г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить товар (далее – «товар») в количестве, по цене и в ассортименте согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (Спецификация), являющимся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Поставка товара осуществляется по 20 мая 2024 г.

Поставщик гарантирует поставку товара, свободного от любых прав третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Заказчик, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет предоплату в размере 30 % от стоимости заказанного Товара безналичным путем на расчетный счет Поставщика в течение 7 - ми (семи) рабочих дней, считая со дня заключения Сторонами настоящего Договора. Полный расчет производится на основании выставленного счета в течение 7 - ми (семи) рабочих дней со дня поставки Товара в соответствии с товарной накладной.

2.2.Сумма настоящего Договора составляет ____ (_____________) рублей 00 коп., НДС/без НДС. Поставщик не является плательщиком НДС.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, упаковки (тары), маркировки, а также все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, разгрузкой - погрузкой, страхованием и уплатой таможенных пошлин (в случае необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей, а также вознаграждением Поставщика и иных расходов, связанных с исполнением Договора.

2.4.Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате товара признается дата зачисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.5.Цена Договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) при исполнении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара (объема работ, услуг).

3. Порядок поставки

3.1. Доставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край г. Георгиевск, ул. Калинина▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2.Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, предъявляемым к товарам данного вида, и подтверждаться соответствующими документами.

3.3. Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику с последующей его заменой на качественный товар, при этом все расходы оплачивает Поставщик.

3.4. Вся Продукция должна быть новой, не иметь повреждений и дефектов, являться товаром (материалом), который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

3.5. Порядок, приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Заказчик проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

4. Права и обязанности сторон

4.1.Покупатель вправе:

- требовать при недопоставке передачи недостающего товара, либо отказаться от товара и его оплаты;

- отказаться от принятия или оплаты товара при поставке товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.2.Покупатель обязан:

- проверить количество и качество поставленного товара и о выявленных недостатках незамедлительно уведомить Поставщика;

- оплатить товар по цене, установленной настоящим договором.

4.3.Поставщик вправе требовать уплаты цены, установленной Договором.

4.4.Поставщик обязан:

- поставить Покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц;

- в случае изъятия товара третьими лицами, возместить Покупателю убытки;

- в период гарантийного срока товара при условии соблюдения Покупателем гарантийных условий обязуется заменить, вернуть либо предоставить Покупателю товар аналогичного вида;

- поставить товар, соответствующий договору.

5. Изменение и расторжение договора

Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению Сторон.

Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с уведомлением об этом Поставщика в разумный срок, при условии полного взаиморасчета с Поставщиком.

Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, при условии полного взаиморасчета, с обязательным уведомлением об этом Покупателя в разумный срок.

5.4. Внесение в настоящий Договор изменений или дополнений производится только на основании письменного соглашения сторон.

6. Форс – мажор

6.1.Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. Ответственность сторон

7.1.Стороны несут ответственность по принятым на себя обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.За просрочку исполнения обязательства Покупателем по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

7.3. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» июня 2024 г., но до полного выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ____

от «___» апреля 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными