Тендер - Поставка крем-геля контактного и грязи (пасты) природной №270738925

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова,121. Склад заказчика, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(65)

ДОГОВОР № ______

на Поставку крем-геля контактного и грязи (пасты) природной

г. Чита « ___» __________2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн», в лице главного врача Романовой Рады Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола рассмотрения заявок № _________ от «__» _______ 2024 г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить крем-гель контактный и грязь (пасту) природную (далее – товар), а Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость поставленного товара в установленном настоящим договором порядке.

1.2. Наименование и характеристики товара определено в Спецификации (приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___ % - ____________ (сумма прописью) рублей_____ копеек.

(в случае если участник, с которым заключается Договор, не является плательщиком НДС, данный пункт излагается в следующей редакции: «Цена настоящего Договора составляет - ____________ (сумма прописью) рублей _____ копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

В случае если настоящий Договор заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Оплата по договору осуществляется безналичным расчетом, по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней, следующих с даты подписания сторонами документов о приемке товара.

2.3. Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Заказчик считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства по оплате цены договора с момента списания необходимой денежной суммы со своего расчетного счета. За дальнейшее прохождение денежных средств заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена настоящего договора является твердой и определятся на весь срок действия, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

2.7. Источник финансирования: Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности.

Место, срок и условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова,121. Склад заказчика, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов.

3.2. Поставка товара осуществляется партиями, с момента заключения договора, по предварительной заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком, но не позднее 31.12.2024 года.

До конца 2024 года планируется 2 заявки (партии) с разным количеством товара.

Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или телефонной связи по реквизитам поставщика, указанным в настоящем договоре.

3.3. Доставка товара и разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

4. Порядок сдачи-приемки

4.1. Заказчик должен принять и проверить товар по количеству, ассортименту, таре и (или) упаковке в день его доставки в место назначения в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и подписать товарную накладную.

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года № П–6 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П–7, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.3. Приемку товара по качеству Заказчик обязуется осуществить не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной. По результатам приемки товара по качеству составляется акт приемки по качеству, который в подписанном Заказчиком виде направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки товара по качеству. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приемки товара по качеству подписать его и направить один экземпляр Заказчику.

4.4. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству, ассортименту, качеству условиям Спецификации, тары (или) упаковки товара условиям настоящего Договора Заказчик вправе заявить мотивированный отказ от подписания документов о приемке и потребовать замены товара на товар, соответствующий Спецификации.

4.5. В случае передачи товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены товара товаром ненадлежащего качества, соответствующим условиям настоящего Договора. Все расходы по устранению недостатков несет Поставщик.

4.6. В случае передачи Поставщиком Товара несоответствующего ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего договора, а также поставки товара без документов, свидетельствующих о надлежащем качестве, Заказчик в праве:

- отказаться от товара полностью;

- потребовать замены Товара на Товар соответствующий заявленным требованиям, предусмотренным договором в течение одних суток.

4.7. Датой поставки считается дата получения Заказчиком товара и дата подписания документов о приемке.

4.8. Право собственности, а также риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят на Заказчика с момента фактической приемки им Товара и подписания им всех необходимых документов, свидетельствующих о приемке Товара.

5.Гарантии качества товара

5.1. Упаковка соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.2. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов Товаров нормам и требованиям Государственных стандартов и подтверждаться копиями сертификатов или деклараций соответствия, и (или) иными документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенные подписью и печатью Поставщика, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Все документы, необходимые для подтверждения качества товара, прилагаются Поставщиком к документам, направляемым Заказчику. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе отказать в приемке Товара до предоставления Поставщиком указанных документов.

5.3. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев от общего срока годности товара со дня изготовления.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 7(семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

5.4. При выявлении факта поставки продукции, не отвечающей требованиям безопасности или в случае установления факта поставки фальсифицированного товара, Заказчик вправе направить соответствующие материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 238 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

5.5. В случае подозрения на поставку недоброкачественной, фальсифицированной продукции, Заказчик вправе обратиться в любую испытательную лабораторию, аккредитованную в установленном порядке для проведения экспертизы.

Если по результатам лабораторных исследований установлено несоответствие товара требованиям действующего законодательства и нормативным документам, заказчик обязан применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с условиями договора.

5.6. В случае выявления в результате приемки товара (проведения экспертизы) недоброкачественной продукции, Заказчик направляет сведения о некачественном товаре и Поставщике, поставившем такой товар, в соответствующие контрольно-надзорные органы (Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю) для проведения внеплановой проверки и принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

5.8. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

6.Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

6.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

6.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

6.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

6.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

6.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

6.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

6.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

6.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

6.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

6.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

6.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

6.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

7.Ответственность сторон

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Договором, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора

7.4. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

7.8. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

7.9. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Забайкальского края.

8.Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

- предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

- сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

- цену договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- иные существенные условия договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом изменение предмета договора, в том числе состава спецификации к договору (при наличии) не допускается.

8.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

8.4. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

- в случае выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке.

- в случае если поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

- в случае если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора.

8.5. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.6. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.7. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставляемым товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшей поставки Товаров и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен органом государственной власти или органом местного самоуправления.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2024 года.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

10.2. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

11.Порядок урегулирования споров

11.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются в судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края. Стороны могут урегулировать спор путем переговоров либо в претензионном порядке, однако досудебное урегулирование спора не является для них обязательным.

Прочие условия

12.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день, следующий за днем их отправки.

12.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 434 № Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).

(Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Приложения к Договору №1: Спецификация,

12.7.1. Приложение к Договору №2: Форма акта приемки-передачи товара

14.Юридические адреса, подписи и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору №____

от «___»________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору №____

от «___»________ 2024 года

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн», в лице главного врача Романовой Рады Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № _____________от «__»________________2024 года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями договора составляет _______ руб.__ копеек, с учетом НДС.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям договора. Товар поставлен в установленные в договоре сроки. Претензий к принятому товару Заказчик не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запрос_котировок_223_(товары)_смп▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИЗВЕЩЕНИЕ № зк▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88
о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства

Способ закупки – Запрос котировок в электронной форме, участниками которого, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченное учреждение – Государственное казенное учреждение «Забайкальский центр государственных закупок»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Чита, ул. Амурская, дом 13.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Чита, ул. Амурская, дом 13.
Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0868
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Ответственное лицо: Зимин Андрей Евгеньевич.

Реквизиты заказчика.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ''ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН''

Место нахождения: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, Чита г, УЛ. БОГОМЯГКОВА, Д.121

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский Край, Чита Город, Богомягкова Улица, дом 121

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5479

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо – Сошникова Елена Анатольевна.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Наименование объекта закупки.

Поставка крем-геля контактного и грязи (пасты) природной

Требования, предъявляемые к участникам закупки с участием СМСП.

При осуществлении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом закупки: Не установлено;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: Не установлено;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

6) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: Не установлено;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре иностранных агентов, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Требования, предъявляемые к коллективному участнику закупки с участием СМСП.

При проведении процедуры закупки лица, выступающие на стороне одного участника, рассматриваются в качестве коллективного участника. Такие лица обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

требования, установленные в соответствии с пунктом 6,8 извещения, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно. Иные требования к участникам, предусмотренные извещением о закупке, предъявляются к членам коллективного участника в совокупности, если иное не следует из существа требования;

количественные показатели деятельности членов коллективного участника: не установлено;

член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку, входить в состав других коллективных участников, быть субподрядчиком (соисполнителем) у других участников;

Заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или более лиц, выступающих на стороне одного участника, либо одно или более лиц, выступающих на стороне одного участника, перестали соответствовать предъявляемым Заказчиком требованиям и в связи с этим коллективный участник перестал соответствовать требованиям, установленным в документации о закупке.

Дополнительные требования к участникам закупки.

Не установлено

Требования и условия, предоставления приоритета, участникам запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Заказчик предоставляет приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет).

Условия предоставления приоритета:

1) участник закупки должен указать (декларировать) в составе заявки наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом, отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2) в случае, если на любом из этапов проведения закупки или в ходе исполнения заключенного договора будет установлено, что поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, Заказчик вправе отказаться от заключения договора, а в случае если договор заключен – расторгнуть договор в одностороннем порядке;

3) участник закупки должен включить сведения о цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

5) страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

6) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

7) Заказчик относит участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

8) В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника - с участником, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае уклонения указанных участников от заключения договора Заказчик вправе провести повторно запрос котировок либо провести запрос предложений.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Наименование, описание объекта закупки и количество товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция описания участником запроса котировок, поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств).

- Посмотреть таблицу с данными

Соответствие товара установленным требованиям законодательства.

Не установлено

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара.

В соответствии с Р.5 проекта договора

Начальная (максимальная) цена договора.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 60 копеек

Порядок формирования цены договора.

Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка): Поставщик КП №2 от 12.02.2024г., Поставщик 2 КП №07 от 09.02.2024г., Поставщик 3 КП №5 от 12.02.2024г.

Место, условия и сроки поставки товара.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова,121. Склад заказчика, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов.

Условия поставки товара: В соответствии с проектом договора

Сроки поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями, с момента заключения договора, по предварительной заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком, но не позднее 31.12.2024 года.

До конца 2024 года планируется 2 заявки (партии) с разным количеством товара.

Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или телефонной связи по реквизитам поставщика, указанным в настоящем договоре.

Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Оплата по договору осуществляется безналичным расчетом, по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней, следующих с даты подписания сторонами документов о приемке товара.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Для участия в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП участник закупки подает заявку на участие в таком запросе котировок оператору ЭП в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса котировок: Приложение № 1 «декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП» в которой участник подтверждает соответствие требованиям, установленным в пункте 6, 7, 8 извещения; заполненную «Заявку на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП » Приложение № 2, а так же копии документов установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП должна содержать:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 пункта 6 извещения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок электронной форме с участием СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки:

а) реквизиты специального банковского счета участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок электронной форме с участием СМСП участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП, в соответствии с пунктом 6 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП;

10) предложение участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии требований в пункте 12 извещения;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара.

В случае, если в заявке не указана страна происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги);

14) в случае если предметом закупки является поставка радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, участник закупки, подавая заявку и претендуя на получение преференций, предусмотренных пунктом 9 извещения запроса котировок электронной форме с участием СМСП указывает в заявке порядковый номер реестровой записи, соответствующий предлагаемому им товару из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

15) в случае если участником закупки является коллективный участник - документы в соответствии с пунктами 6, 7 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП;

16) иные документы и сведения, предусмотренные извещением о запросе котировок с участием СМСП.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки усиленной квалифицированной электронной подписью.

Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.

Не установлено

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора.

Не установлено

Антидемпинговые меры при проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

В случае, если по результатам запроса котировок в электронной форме с участием СМСП цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование, о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием, для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

Срок изменения и отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Дата, время окончания срока подачи заявок, порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП и порядок подведения итогов.

Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП завершается: 23.04.2024 в 07:00 местного времени

Для участия в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП участник подает заявку на участие в таком запросе котировок оператору ЭП по форме и в срок, которые установлены извещением о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, посредством использования функционала ЭП в соответствии с регламентом работы ЭП.

При подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП оператором ЭП каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца проведения запроса котировок.

Участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП, поданные после срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки

По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, соответствующих требованиям извещения о запросе котировок, и перечень котировочных заявок, не соответствующих требованиям извещения о запросе котировок с указанием оснований для принятия решении о несоответствии.

Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Цена договора

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок с участием СМСП, которые содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке с участием СМСП, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Победителем в проведении запроса котировок с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Порядок, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Оператор ЭП направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного в извещении.

Дата, время, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса котировок с участием СМСП и подведение итогов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, подведение итогов: 26.04.2024 в 18:00 местного времени

Комиссия проверяет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП на соответствие требованиям установленным извещением в отношении закупаемых товаров. При этом срок между направлением оператором ЭП заявок и днем их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок с участием СМСП, которые содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, соответствующих требованиям извещения о запросе котировок, и перечень котировочных заявок, не соответствующих требованиям извещения о запросе котировок с указанием оснований для принятия решении о несоответствии.

Победителем в проведении запроса котировок с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) формируется и подписывается членами комиссии на следующий день после дня окончания рассмотрения заявок или в этот же день.

Срок, в течение которого победитель или единственный участник закупки, либо участник с которым в соответствии с Положением заключается договор, при уклонении победителя (участника), должен подписать проект договора.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, в соответствии с которым определен победитель запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, либо в случае, если закупка была признана несостоявшейся, заказчик направляет без своей подписи проект договора победителю, единственному участнику запроса котировок в электронной форме.

Победитель запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, либо иное лицо, с которым заключается договор, обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения им от заказчика проекта договора направить заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

В случае, если участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, не представил заказчику подписанный договор на условиях, предусмотренных заявкой победителя и извещением, обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме с участием СМСП от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запрос котировок в электронной форме которого присвоен второй номер.

При этом заказчик вправе направить проект договора следующему участнику запроса котировок с участием СМСП, с которым заключается договор, в течение трех дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае уклонения второго участника закупки от заключения договора заказчик вправе заключить договор с третьим участником закупки.

Внесение изменений, отмена запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок с участием СМСП. Изменения, вносимые в извещение, также измененная редакция извещения размещаются в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия договора при его заключении либо в ходе его исполнения.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

цену договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

• выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;
• если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;
• осуществления поставок некомплектных товаров;
• если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;
• отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
• если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;
• иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Проект договора. (Файл прилагается)

Приложение № 1

к извещению о запросе котировок

в электронной форме с участием СМСП

№ ____________________

Рекомендуемая форма

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящей декларацией (наименование организации) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, а именно:

1) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом закупки: Не установлено;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: Не установлено;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

6) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: Не установлено;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре иностранных агентов, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения от заключения договора.

Должность и подпись лица, уполномоченного

на подписание заявки, на участие в запросе котировок в электронной форме от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

( должность) м.п. (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

Приложение № 2

к извещению о запросе котировок

в электронной форме с участием СМСП

№ ____________________

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

в электронной форме с участием СМСП

На поставку Поставка крем-геля контактного и грязи (пасты) природной

Для нужд ГБУЗ ''ЗККГВВ''

Реестровый номер закупки в единой информационной системе

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив запрос котировок в электронной форме (№ в ЕИС от __.__.___ г.) на Поставка крем-геля контактного и грязи (пасты) природной и условия договора, мы (Наименование ИНН) данной заявкой подтверждаем, согласие на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в отношении которого содержится указание на конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на следующих условиях:

1.Наименование, объем, стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

*в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС или товар не облагается НДС – в строке заполняется словами - «НДС не облагается».

2. Цена договора включает расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, упаковку товара, страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет __________ рублей _____ копеек (Предлагаемая цена указывается цифрами и прописью).

3. С условиями исполнения договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок, а также со сроками и условиями оплаты согласны.

Руководитель организации _________________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.